工程协议书

时间:2020-11-02 23:14:17 协议书 我要投稿

关于工程协议书范文合集5篇

  在发展不断提速的社会中,我们用到协议书的地方越来越多,协议书具有法律效力,确立某种法律关系。一般协议书是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的工程协议书5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

关于工程协议书范文合集5篇

工程协议书 篇1

  协议双方当事人:

  甲方:汉邦景城7#楼项目部

  乙方:班组长: 身份证号码:

  技术员: 身份证号码:

  根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况,为确保工程质量、施工进度、安全目标实现,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,签订本合同,以资双方共同遵守。

  第一条 合同概况

  1、 工程名称:汉邦景城7#楼内外粉刷工程。

  2、 承包范围:内外墙抹灰(具体包括:内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、楼梯间墙面、外墙保温、挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰,楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。甲方提供如下:斗车、电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、水管、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等)总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完扫地出门,达到验收标准,以及现场文明安全施工的所有项目施工。

  3、 承包形式:单包工承包给乙方,即包人工、包工期、包质量附材及工具。

  4、 工程工期:施工7#楼总工期为1个月从20xx年2月1日至20xx年2月底止,乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量,保证楼内外都有足够班组和人员同时施工,保质保量完成当期所有施工任务,在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量(农忙前要做好骨干人员工作),提高管理水平,争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期,以甲方总工期为准,如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的,延误工期的相关直接损失由乙方承担。

  5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员;便于甲方管理协调。

  6、 工程机械

  ① 甲方提供垂直运输用的物料提升机及司机、搅拌机由乙方自己开。

  ② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料,砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水,余剩材料均由乙方负责。

  ③ 乙方应本着节约材料的原则,对甲方提供的设备和材料,有计划、有组织的使用,不得损坏机械的浪费材料,如乙方超出国家定额含量和损耗,且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方;

  第二条 承包单价和付款方式

  1、 承包单价:面积按施工图纸内墙体面积计算,负一,二楼面积不含在本协议内,内墙价格为 7.5元/㎡ 门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙抹灰价格为16元/㎡门窗不扣除面积(阳台门按照一半计算面积,外墙保温,悬挂网格布以及抹面砂浆价格为18元/㎡按照实际保温面积计算.以上价为一次性包死价,以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间,通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求,工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意,甲方有权解除合同,所做工程量按50%结帐清场,如有反工所有材料由乙方承担。

  2、付款方式

  ① 外墙打底结束并经开发商及监理部门验收合格后付至其打底价格的50%.外墙保温及抹面砂浆完成并经开发商与监理部门验收合格后付至其保温价格的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.

  ② 内墙完成总工程量一半时并经开发商及监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.内墙全部结束完成时并经开发商与监理部门验收合格后付至其内墙工程量的50%.工程竣工验收合格后付至外墙总造价的90%.

  ③ 余款待乙方竣工验收交付开发商时三个月内付清。每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。

  3、付款流程:各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费,报送给工程部,再拨付人工费时乙方将所有工人相关费用以表格形式并附工人身份证复印件呈报项目部,经相关人员(施工现场专职安全管理员、质检员、栋号长、工程部经理)审核签字后,由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部,经项目部领导审核签字后,由财务部发给各班组人工费。

  第三条 工程质量

  1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求,没有技术规范和质量标准的,按甲方制定的质量标准、技术要求进行施工后验收。

  2、 施工质量必须创市优,质量以竹溪县质量监督站验收为准。

  3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理文件(技术交底见附件)进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求,中间验收不能一次性通过,乙方将承担一切损失。

  第四条 安全生产、文明施工

  1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,组织班组所有工人定期安全教育,贯彻“安全第一,预防为主”的方针,做好每个分项工程的安全技术交底,切实做到安全生产,文明施工,认真学习安全技术操作规程,做好每个分项工程的安全技术交底,确保施工安全,若发生安全事故除保险外,甲、乙方双方各承担50%。

  2、 本工程为创文明施工样板工程,场地必须保持整洁,做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度,严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐,施工现场严禁大小便,工人住宿区要做到整洁有序,室内和四周保持干净,各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作,乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。

  第五条 双方工作的责任

  1、 甲方工作及责任:

  ④ 甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。

  ⑤ 甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工,负责检查工程施工质量,督促施工进度,按时支付工程款。

  ⑥ 甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。

  ⑦ 甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。

  2、乙方工作责任:

  ⑧ 本同签订时,乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工,并在约定的工期内保质、保量完成,逾期按天每天罚款1000元违约金。(上岗前所有进场工人必须提供有效证件,如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等)

  ⑨ 乙方负责保持施工现场的清洁卫生,本工种产生的建筑垃圾及时清除施工现场。

  ⑩ 乙方承诺节约材料,做到工完场清,负责归还未用完的材料。

  如:发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。

  乙方承诺遵守甲方现场管理制度,不得进行工程转包,按甲方奖罚条款执行。

  乙方必须遵守甲方的工作时间,在未经过甲方同意擅自放假休

  息或者法定节假日提前放假,乙方将承担500元/次的违约金处罚。

  乙方承诺按规范操作使用机械设备,造成损坏负责修理赔偿。

  无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。

  乙方承诺做好交接班手续,完成本班组工序后,必须清理干净,移交给下一道工序的班组,否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚,未尽事宜双方协商解决。

  第六条 违约责任:若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方

  第七条 其他约定

  1、争议处理:因履行本协议发生纠纷,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方均可向有管辖权当地人民法院起诉。

  2、本协议自双方代表签字之后生效,至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。

  3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方: 签约日期:年月日

  乙方: 签约日期:年月日

工程协议书 篇2

  甲方:

  乙方:

  住所地:

  经甲、乙双方友好协商,并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致协议,望双方共同遵守。

  一、经营内容

  1.工程名称:

  2.工程内容:

  3.工程价款:

  二、经营方式

  乙方负责所有本协议项下工程所需的人工、材料及设备的费用。

  三、经营期限

  为 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。

  四、经营指标

  1.工程质量:本工程要求达到优良等级。

  2.安全指标:本工程要求按工程所在地文明及安全达标,事故频率控制在 %以内,歇工率控制在 %以内,不允许有重大伤亡事故发生。

  五、管理费及税金

  1.管理费:乙方应按本协议项下工程价款的 %作为管理费及税金支付给甲方。

  支付时间:甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算。

  2.税金及其支付:

  六、甲方的权利义务

  1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导。

  2.根据乙方的需要,委派有关人员配合乙方的经营。

  3.有权按本协议第五条规定收取管理费及税金。

  4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必须予以配合。

  5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。

  七、乙方的权利义务

  1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本协议的规定充分、全面地履行合同。

  2.为切实可靠地履行合同,乙方必须保证自己上岗率不低于 %。

  3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方承担。

  4.未经甲方书面同意(或甲方的授权人),除因工程建设与建设方外,乙方不得以甲方项目部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻项目部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章。

  5.乙方保证其施工是连续的。

  6.乙方必须按本合同第五条规定,及时支付管理费及税金。

  7.承担因其经营活动而引起的经济风险。

  8.乙方应在

  (1)工程竣工验收后

  或(2)本协议解除后

  或(3)本协议终止后

  及时将图纸、印鉴、技术材料、合同(协议)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。

  9.乙方不得将本协议项下的权利义务转让给第三人。

  八、违约责任

  1.若甲方未能按本协议第六条第5项及时足额拨付工程款,则每逾期一天,甲方应按未付部分的万分之二承担违约责任。

  2.因甲方监管错误从而导致工程质量未达到协议约定的优良等级或延误工期的,乙方不承担法律责任。

  3.如本工程的质量未经验收通过,则乙方须向甲方赔偿 万元。

  4.乙方如未能按协议第四条第2项切实履行合同的,则每超过控制指标 %,应承担本协议项下工程价款 %的违约责任。

  九、本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商。

  十、在履行本协议期间如有纠纷,则首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。

  十一、本协议在甲、乙双方一致同意的前提下可解除。

  十二、本协议一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效。

  甲方: 乙方:

  合同签字地点:

  合同签字时间:

工程协议书 篇3

  甲方:

  乙方:

  经双方协商,就乙方为甲方制作安装工程达成如下协议:

  工程概况:

  工程地点:

  工程内容:

  规 格:

  协议金额: 元 (大写: 元整)。

  双方责任:

  甲方责任:

  提供工程安装位置、施工场地、用水电等事宜,如因现场协调原因拖延工期由甲方负责;

  按协议规定支付预付款及结算余款,因付款拖延影响工期责任由甲方责任;

  乙方负责提供工程的设计图纸,甲方签字确认效果图及施工方案,如中途改变设计及施工方案造成的损失由甲方负责;

  甲方委派相关人员进行施工现场协调,配合乙方进行现场施工。

  (一)乙方责任:

  提供工程的设计效果图、施工图及施工方案,经甲方签字确认后严格按施工方案进行制作和安装。

  乙方保证工程的制作和安装达到双方协议的质量标准;(注:按图纸施工)

  乙方按协议规定的.工期交工,因乙方原因拖延工期造成的损失由乙方负责;

  乙方在工程制作和安装过程中因乙方原因出现的人身伤亡事故,其后果和责任由乙方负责。

  工程因人为破坏,不可抗拒因素除外

  霓虹灯质量保二年,数码管质量保三年。

  付款方式:

  双方签订制作安装协议后,甲方分二次向乙方支付工程款,即协议经双方签字生效后,首付50%的工程预付款 元;工程结构完工后再付30% 元 工程完工后经甲方验收合格后一次性付清(除2%质保金)余款 元

  完工日期:

  自双方签订协议后第二天算起为 天(即 年 月 日前完工)如遇特殊情况,经双方协商同意后,工期可后延。

  附则:

  1、本协议双方代表签字,双方单位盖章后生效。

  2、本协议正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  3、本协议在执行过程中,如出现问题由双方协商解决。协商解决不了时可以提请甲方所在地人民法院仲裁。

  甲方单位: 乙方单位:

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日

工程协议书 篇4

  甲方:XXXX农业委员会 乙方:XXXX阳光广告文化有限公司

  XXXXXX(以下简称甲方)拟委托XXXXXX(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。

  一、规格:材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

  二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

  三、制作期限:自签订之日日起,于二〇一四年元月二十五日止完工;若乙方逾期,甲方有权终止本协议;

  四、质量保证:安装时,乙方不得偷工减料,以次充好。否则,甲方有权终止本协议,同时所产生的一切费用及损失由乙方承担;

  五、甲方义务及权利:乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后;由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款,不得拖欠;

  六、乙方义务及权利:乙方在施工过程中首先要确保安全,同时按照本协约要求采用优质材料制作,因乙方违规操作引发的安全事故,由乙方全部负责;乙方施工完毕后,应及时报请甲方验收;

  七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件,如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁,由乙方全面承担责任;一年后,如故障,乙方须在第一时间内提供免工时费服务;

  八、本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。

  甲方:XXXX农业委员会(章)

  负责人签字:

  乙方:XXXX阳光广告文化有限公司(章)

  开户行:XXXXXX 账号:000000

  负责人签字:

  二〇xx年元月二日

工程协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  双方本着平等、自愿、互利的原则,经双方友好协商,达成如下协议,共同信守:

  一、双方同意以 的名义共同参加工

  程投标。投标费用及风险由乙方承担,投标保证金由乙方出资投入,在投标过程中发生违规问题,造成罚没保证金等经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  二、如中标后,施工合同以或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的%收取管理费,甲方开具外出经营证由乙方负责缴纳工程所在地的各项税金,其他任何费用及税金包含在甲方管理费中。施工合同签订后乙方向业主缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次,乙方不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务。

  三、工程中标后,甲方指派一名管理人员驻扎现场管理(负责质量、安全监督),工资按每月3000元给予支付,项目其他管理人员由乙方指派,乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案,否则甲方不予认可。项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。财务管理执行甲方系统财务规定,做到专款专用。甲方做到:工程款来时,扣除管理费后及时转给乙方,乙方及时发放工人工资和各种材料款等,如因甲方未及时转付工程款给乙方所造成的不履行项目施工的责任和义务的后果由甲方承担所有责任。

  四、财务实行独立核算,专款专用,乙方根据外出经营证按时缴纳工程所在地国家规定的各种税金,各种税金按时交纳给税务部门。

  五、乙方同意工程现场布置按甲方CI标准执行,安全文明工地按JGJ59-20xx标准执行,工程资料按甲方质量体系要求执行。

  六、乙方同意工程中标后,双方在本协议约定的前提下,在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。

  七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。制作技术标、商务标所需的费用由乙方支付。

  八、乙方不得拿甲方陪标。否则,甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。 本协议未尽事宜,待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。

  九、本协议书一式俩份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  日期:年月 日日期:年月 日

【关于工程协议书范文合集5篇】相关文章:

1.工程协议书范文合集8篇

2.关于工程工程合同范文合集5篇

3.关于工程工程合同范文合集6篇

4.关于工程协议书范文集合9篇

5.关于供货协议书范文合集七篇

6.关于实习协议书范文合集9篇

7.关于欠款协议书范文合集7篇

8.关于赡养老人协议书范文合集五篇