当前位置：雨轩范文网>条据书信>担保书>房屋担保书

房屋担保书

时间：2024-09-10 05:26:53 担保书我要投稿

房屋担保书

房屋担保书1

　　发包人(甲方):___________________

　　承包人(乙方):___________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条、例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房___签定工程质量保证书.

　　第一条、工程质量承包范围和内容：

　　承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任；质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目.

　　第二条、质量保证条款明细:

　　双方根据《建设工程质量管理条、例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下:

　　⒈.保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限;

　　⒉.保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能.

　　3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力.

　　⒋.保证楼层有加高再建承受能力;

　　⒌.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求;

　　⒍.保证房屋建筑格局适用于甲方需求.

　　7.其他项目保证条、约:_______________________________________________质量保证自工程竣工验收合格之日起生效.

　　第三条、质量保修责任：

　　⒈.如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建.承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理.费用由承包方负责.

　　⒉.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修.

　　⒊.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修.

　　⒋.除不可抗力以外造成的`房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任.(不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害.)

　　第四条、保修费用：

　　因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担.

　　第五条、其他：

　　双方约定的其他工程质量。

　　其它注意事项:__________________________本工程质量保证书,由甲乙双方在竣工前共同签署,自签订之日起即产生法律效力,本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同.

　　甲方:乙方:

　　法定代表人(签):法定代表人(签):

　　____年__月__日____年__月__日

房屋担保书2

　　因_________（以下简称被保证人）_________（以下简称贷款方）签定编号为_____________的《借款合同》（以下简称主合同），与乙方签定编号为号《委托保证合同》，约定由乙方为其提供保证期限为自主债务履行期届满之日起一年年，保证金额为_________（大写）的保证担保。若发生乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人偿还债务的情况，则甲方同意按照此买卖合同约定将约定房屋卖与乙方。

　　根据我国《合同法》、《房地产管理法》和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方代偿后房屋买卖达成如下协议：

　　第一条房屋的基本情况

　　乙方购买的房屋（以下简称该房屋）坐落于__________________，房屋结构为__________________，建筑面积_________平方米，房屋用途为_________；该房屋内部附着设施_________；（房屋所有权证号为__________________。）

　　第二条价格

　　双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写_________整；即人民币小写_________￥。

　　第三条付款时间及方式

　　乙方代被保证人偿还银行借款后付款。乙方已代被保证人偿还的银行借款，视为乙方向甲方支付的房屋价款，乙方无需再向甲方支付房款。

　　第四条房屋交付期限

　　甲方应于本合同生效之日起将该房屋交付给乙方。

　　第五条关于产权登记的约定

　　本合同生效后，甲方已取得该房屋权属证书的，应在乙方实际接收该房屋之日起3日内协助乙方向房地产权登记机关办理权属变更登记手续。

　　本合同生效后，甲方尚未取得该房屋权属证书的，应在符合办理条件时积极办理相关手续，并应在取得权属证书之日起内协助乙方向房地产登记机关办理权属变更登记手续。

　　第六条违约责任

　　甲方未按时或不交付房屋的，自逾期之日起至实际交付之日止甲方按日向乙方支付已付房价款5倍的违约金。

　　甲方未按约定协助乙方办理权属证书的，甲方按照已付房价款的向乙方支付违约金，并继续依约定办理权属证书。

　　甲方能够办理权属证书但怠于行使权利的，致使乙方不能及时办理过户手续的，甲方应向乙方支付5倍违约金。

　　第七条甲方保证与承诺

　　对于本协议项下房屋的房屋具有所有权，并没有任何出租，也没有任何其他的共有权人，同时，对于该房屋的出售，没有任何享有优先购买权的人，该房屋之上没有设定任何诸如抵押等他项权利，该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况，否则，甲方将承担全部责任。

　　对于本协议项下房屋（含所属土地）交付之日前的气、水、电、电话、有线电视、网络使用费、卫生费等实际发生的费用及物业费用等应该由甲方承担的费用由甲方承担。甲方承诺在交付之日与乙方办理前述费用的'确认及相关缴费权证的交接手续，并根据前述承诺承担交接之日前的费用。

　　甲方保证在被保证人债务没有清偿前不处分本协议项下房屋。

　　第八条税费的交纳

　　1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

　　2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

　　第九条合同的生效、变更

　　本合同自乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人代偿之日起生效。

　　本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

　　第十条争议解决

　　甲乙双方因房屋买卖合同发生纠纷，应协商解决；协商不成，可向人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　本协议一式份，甲方、乙方各份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

　　签订地点：__________________

　　_________年_________月_________日

房屋担保书3

X公司：

　　本公司是依据中华人民共和国法律成立的，具有独立的民事权利能力和行为能力的中国法人(营业执照副本复印件及税务登记复印件附后)，并具有一定的经济实力(近期资产负债表及近期利润表附后)。本函为担保被担保人 (简称“承租人”)与贵公司于年月日签订的《房屋租赁合同》。为了保证承租人充分履行合同义务，应承租人的申请，本公司出具以贵方为受益人的担保函，若承租人不履行合同义务，本公司向贵公司承担连带担保责任。

　　本担保为无条件的、独立的'、不可撤销的连带责任保证担保。所担保金额与被担保人欠付贵公司的款项总金额相等。担保期限为两年，自应付款项履行义务到期之日起计算。

　　特此担保!

　　附：

　　1、营业执照副本复印件

　　2、税务登记证复印件

　　3、近期资产负债表

　　4、近期利润表

　　担保公司：

　　法定代表人：

　　签发日期：

房屋担保书4

　　抵押权人(甲方)：__________身份证号码：__________________电话：住所(地址)：_________________

　　抵押人(乙方)：___________身份证号码：__________________电话：住所(地址)：_________________

　　借款人(丙方)：____________身份证号码：__________________电话：住所(地址)：_________________声明：乙丙双方已阅读本合同所有条款。应乙丙双方要求，甲方已经就本合同做了相应的条款说明。乙丙双方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　根据借款人(丙方) 与贷款人于________年________月__________日签订的____________________________(以下称主合同，合同编号： )以及甲方与贷款方签订的________________________(以下称保证合同)、甲方与丙方签订的《委托保证合同》(合同编号： )，甲方就主合同项下的债务为丙方提供了连带责任保证担保。经丙方要求，乙方愿意就保证合同项下的全部款项以其享有所有权或经营管理权的财产向甲方提供抵押，为丙方进行反担保。甲、乙、丙三方根据有关法律、法规规定，经协商一致，约定如下条款：

　　一、乙方以“抵押物清单”(附后)所列之财产向甲方设定抵押，抵押财产评估作价万元。

　　二、乙方抵押期限自借款合同约定的还款期届满后两年止。

　　三、乙方保证抵押物为其合法所有(或依法享有处分权或经营管理权)的无权属争议的财产。

　　四、乙方应负责办理抵押登记手续，承担抵押登记费用，保证抵押的合法性。乙方在本合同签定之日将抵押物权属证明文件交给甲方，抵押期间该抵押物由乙方保管。

　　五、抵押反担保范围：担保金额(大写)人民币____________万元及利息、借款方应支付贷款方的违约金或罚息、保证人代偿的本金及利息、违约金以及实现抵押权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、强制执行费、抵押物处置费等)。

　　六、本合同的效力独立于主合同及保证合同，主合同及保证合同无效不影响本合同的效力。因主合同及保证合同无效所产生的后果由乙方承担。

　　七、本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管、公证等费用均由乙方和丙方承担。

　　八、主合同期限届满，丙方未能清偿债务，甲方代丙方履行还款义务后，甲方有权以法定的方式处置抵押物并从所得价款中优先受偿，实现抵押权。

　　九、抵押期间，乙方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受甲方的检查。

　　十、乙方应办理抵押物在抵押期间的财产保险，并自愿将甲方作为财产保险的唯一受益人。

　　十一、抵押期间，抵押物如发生投保范围内的损失，或者因第三人的行为导致抵押物价值减少，保险赔偿金或损害赔偿金应视为抵押财产，由乙方存入甲方指定的账户，抵押期间乙方不得动用。

　　十二、抵押期间，抵押物造成环境污染或其他损害，应由乙方独立承担责任。十三、抵押期间，未经甲方书面同意，乙方不得赠与、迁移、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下抵押物。

　　十四、抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押物所得的价款应存入甲方指定的'账户，抵押期间乙方不得动用。

　　十五、为确保抵押物的真实性、合法性，乙方承诺：

　　1、乙方向甲方提供的抵押物无权属争议;

　　2、未向他人设置抵押、典当、转让、赠与或以其它任何方式处分过;

　　3、抵押物无被查封、扣押、受追索的情况;

　　4、抵押物无第三人主张权利或提出异议。

　　十六、在抵押期间，乙方发生合并、分立、变更、撤销、破产、法定代表人变更等情况，其合并、分立、变更后的法人或其它组织仍继续承担或连带承担本合同项下的反担保责任。

　　十七、违约责任：

　　(一)未经甲方书面同意，乙方若擅自处分抵押物的，其行为无效。甲方有权要求乙方恢复抵押物原状，且乙方应按甲方为丙方提供的担保额的20%向甲方支付违约金。

　　(二)有下列情况之一，乙方应按甲方为丙方提供担保额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成经济损失，还应进行损害赔偿：

　　1、抵押物存在权属争议;

　　2、已向他人设置抵押、典当、转让、赠与或以其它任何方式处置抵押物;

　　3、抵押物有被查封、扣押、受追索的情况;

　　4、有第三人对抵押物主张权利或提出异议;

　　5、有擅自转让、隐匿抵押物的行为。

　　十八、乙方若出现下列情况之一时，应提前三十日书面通知甲方：

　　1、法定代表人更换、改变住所或经营场所、减少注册资金等;

　　2、因承包、租赁、联营、股份制改造、分立、被兼并(合并)、对外投资及其它原因而改变经营方式或组织形式等。

　　十九、乙方被其他债权人诉诸法律等情况发生时，应在情况发生后二日内将情况通知甲方。

　　二十、抵押期间，乙方发生下列情况之一，甲方有权提前依法处分抵押物实现抵押权：

　　1、乙方被宣告破产或被解散;

　　2、乙方违反本合同约定义务或发生其他严重违约行为;

　　3、主合同履行期间丙方被宣告破产、被解散、擅自变更企业体制致使甲方所担保的款项落空、卷入或即将卷入重大的诉讼程序、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。

　　二十一、甲方依法处分抵押物所得的价款，按下列顺序分配：

　　1、支付抵押物的保管费用、实现抵押权的费用及甲方代丙方偿还贷款所发生的费用;

　　2、贷款方本息损失及甲方的代偿损失;

　　3、甲方收取丙方逾期本息5%的违约金;

　　4、甲方代贷款方收取贷款方和借款方所约定的违约金;

　　5、补偿上述款项后，剩余部份返还乙方。

　　二十二、其他约定事项

　　_________________________________________________________________________

　　二十三、本合同经甲、乙、丙三方签字、盖章后生效。抵押物依法应进行抵押登记的，本合同在“抵押物清单”中的抵押物依法办理抵押登记之日起生效。

　　二十四、本合同一式肆份，甲方、乙方、丙方各执壹份，登记机关执壹份。

　　甲方：

　　有权签字人：

　　乙方：

　　有权签字人：

　　丙方：

　　有权签字人：

　　年月

房屋担保书5

　　卖方（以下简称甲方）：_________身份证：__________________电话：__________________

　　买方（以下简称乙方）：_________身份证：__________________电话：__________________

　　担保人（以下简称丙方）：_________身份证：__________________电话：__________________

　　根据《合同法》的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买单元房屋签订合同，双方共同遵守。

　　第一条房屋的基本情况：

　　甲方房屋坐落于__________________，其中三楼东侧一单元有门窗，房屋为单元房（__________________），建筑面积_________平方米。

　　第二条出售价格：

　　双方约定上述房屋总售价为人民币_________万元整。

　　第三条关于房屋拆迁的`约定：

　　本合同签订后，若该房屋遇到政府拆迁，甲方同意由乙方全权办理该房屋的拆迁手续，拆迁补偿款、安置房等全部收益归乙方所有，甲方不得干涉。

　　第四条关于房屋再次买卖的约定：

　　1、合同签订后，乙方有权将该房屋转售给其他人，所售金额全部归乙方所有，甲方不得干涉。

　　2、合同中乙方拥有的权益，新的买房人同样拥有，甲方需要积极配合。

　　3、合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方（签字）：_________

　　乙方（签字）：_________

　　丙方（签字）：_________

　　_________年_________月_________日签订

房屋担保书6

　　致：_________________有限公司

　　我公司愿意作为贵公司与“有限公司”签定的《租赁合同》中出租方：_________________“有限公司”的担保人，当“有限公司”履行与贵公司的.《租赁合同》过程中出现以下状况时向贵公司承担连带赔偿责任：

　　1、若因《租赁合同》中租赁房产的所有权、或出租权问题而导致合同无法正常地履行，而导致贵公司遭受的损失;

　　2、若因上述《租赁合同》不能在法定期限内完成租赁合同登记而致使上述《租赁合同》无法合法正常履行，因此导致贵公司遭受的包括税务、装修或其他所有的损失;本公司承诺，本《连带责任担保书》的有效性独立于贵公司与“有限公司”签订的上述《租赁合同》而单独存在，本《连带责任担保书》自我公司盖章签字之日起生效，至上述《租赁合同》履行完毕后失效。

　　(担保人全称)公司签署：_________________

　　公章：_________________

　　日期：_________________

房屋担保书7

　　一、质量保证

　　遵照国家现行规范进行设计施工，并通过有关部门的质量验收和评定，符合国家验收规范要求，具备交付使用条件。

　　二、保修责任的认定

　　1、经鉴定为设计原因引起的质量缺陷。

　　2、经鉴定为施工原因引起的质量缺陷。

　　三、保修责任的免除

　　1、业户使用不当，或擅自改动结构、设备位置和不当装修等造成的质量问题，建设单位不承担保修责任;因住户使用不当或擅自改动结构等原因，造成房屋质量受损或其他业户损失，由责任人承担相应责任。

　　2、超出设计允许的、以及不可抗拒因素所致，如地震、火灾、台风、战争等引起的质量问题。

　　四、保修项目、保修期限及保修单位

　　1、保修项目及保修期限，按照国家建设部《关于印发“商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定”的通知》(建房[1998102号]文件的有关规定执行。

　　2、保修期限从竣工验收合格交付使用之日起计算。

　　3、保修项目、保修期限详见附表。

　　4、保修项目为保修期内的保修责任项目，超过保修期无效。

　　五、保修程序

　　1、住宅因质量问题而产生安全隐患或影响正常使用时，业户应及时书面通知管理处。

　　2、管理处接到书面通知后在48小时内与业户约定时间查看现场。确认为属于保修责任的`，管理处联系保修单位在处理时限内维修。紧急情况有管理处直接安排处理。

　　3、保修单位不能按照约定时间到场维修的，管理处须报请开发商予以解决。

　　4、业户应对保修工作给予积极配合。

　　5、保修工作完成后，业户须及时检查验收，并签确认。

　　六、其它

　　1、业户入伙收楼时应对房屋进行详细检查，及早发现质量缺陷，同时将检查结果填入业户收楼验收及保修记录表内，送管理处安排处理。

　　2、业主在使用住宅前，必须认真阅读《房屋使用说明书》，用户验收住宅后自行添置、改动的设备及设施，由用户自行承担维修责任。

　　3、房屋财产的保险由业户自行办理。

　　__________有限公司

__________年__________月__________日

房屋担保书8

　　甲方（出卖人）：

　　电话：

　　地址：

　　身份证号：

　　乙方（买受人）：

　　法定代表人：

　　电话：

　　地址：

　　因（以下简称被保证人）（以下简称贷款方）签定编号为____________ _的《借款合同》（以下简称主合同），与乙方签定编号为号《委托保证合同》，约定由乙方为其提供保证期限为自主债务履行期届满之日起一年年，保证金额为（大写）的保证担保。若发生乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人偿还债务的情况，则甲方同意按照此买卖合同约定将约定房屋卖与乙方。

　　根据我国《合同法》、《房地产管理法》和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方代偿后房屋买卖达成如下协议：

　　第一条房屋的基本情况

　　乙方购买的房屋（以下简称该房屋）坐落于室，房屋结构为，建筑面积平方米，房屋用途为；该房屋内部附着设施无；（房屋所有权证号为。）

　　第三条价格

　　双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写整；即人民币小写￥

　　第四条付款时间及方式

　　乙方代被保证人偿还银行借款后付款。乙方已代被保证人偿还的银行借款，视为乙方向甲方支付的房屋价款，乙方无需再向甲方支付房款。

　　第五条房屋交付期限

　　甲方应于本合同生效之日起将该房屋交付给乙方。

　　第六条关于产权登记的约定

　　本合同生效后，甲方已取得该房屋权属证书的，应在乙方实际接收该房屋之日起3日内协助乙方向房地产权登记机关办理权属变更登记手续。

　　第七条违约责任

　　甲方未按时或不交付房屋的，自逾期之日起至实际交付之日止甲方按日向乙方支付已付房价款5‰的违约金。

　　甲方未按约定协助乙方办理权属证书的，甲方按照已付房价款的向乙方支付违约金，并继续依约定办理权属证书。

　　甲方能够办理权属证书但怠于行使权利的，致使乙方不能及时办理过户手续的，甲方应向乙方支付5‰违约金。

　　第八条甲方保证与承诺

　　对于本协议项下房屋（含所属土地）交付之日前的气、水、电、电话、有线电视、网络使用费、卫生费等实际发生的费用及物业费用等应该由甲方承担的费用由甲方承担。甲方承诺在交付之日与乙方办理前述费用的.确认及相关缴费权证的交接手续，并根据前述承诺承担交接之日前的费用。

　　甲方保证在被保证人债务没有清偿前不处分本协议项下房屋。

　　第九条税费的交纳

　　1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

　　2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

　　第十一条合同的生效、变更

　　本合同自乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人代偿之日起生效。

　　第十二条争议解决

　　甲乙双方因房屋买卖合同发生纠纷，应协商解决；协商不成，可向人民法院提起诉讼。

　　第十三条附则

　　本协议一式份，甲方、乙方各份，具有同等法律效力。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　签订地点：

　　年月日

房屋担保书9

　　抵押人(甲方)：

　　抵押权人(乙方)：

　　为确保______年____月____日签定的____________(以下称主合同)的履行，抵押人(以下简称甲方)愿意以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人(以下简称乙方)经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的房地产抵押。

　　甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的`土地使用权一并抵押给乙方。双方本着平等、自愿的原则，同意就下列房地产抵押事项订立本合同，共同遵守。

　　第一条甲方用作抵押的房地产座落于________区________街(路、小区) 其房屋建筑面_______m2，占地面积_______m2。

　　第二条根据主合同，甲乙双方确认：债务人为________________;

　　抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。

　　第三条别墅价值为人民币___________________________(大写)，__________(小写)。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额(本金)：_________________(大写)，__________(小写)，抵押率为百分之__________。

　　第四条甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理。

　　第五条乙方保证按主合同履行其承担的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

　　第六条抵押房地产现由_________甲方__________使用。

　　甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任。

　　第七条抵押期间，甲乙方可以协商转让、买卖、租赁抵押此别墅。

　　第八条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除本合同时，应经双方协商一致，达成书面协议，协议未达成前，本合同各条款仍然有效。

　　第九条在抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，甲方必须及时告知乙方，且根据具体情况，变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款偿还乙方的本息，并共同到登记机关办理有关登记手续。

　　第十条抵押期满，如债务人不能偿还债务本息，又未与乙方达成延期协议的，按法定程序处理抵押房地产，清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款不足以偿还债务本息和承担处理费用的，乙方有权另行追索;价款偿还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。

　　第十一条本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　身份证号码：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　合同签定时间：年月日

房屋担保书10

　　抵押人（甲方）：

　　抵押权人（乙方）：

　　为确保______年____月____日签定的____________（以下称主合同）的履行，抵押人（以下简称甲方）愿意以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人（以下简称乙方）经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与管理现状的基础上，同意接受甲方的房地产抵押。

　　甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。双方本着平等、自愿的原则，同意就下列房地产抵押事项订立本合同，共同遵守。

　　第一条甲方用作抵押的房地产座落于________区________街（路、小区）其房屋建筑面_______m2，占地面积_______m2。

　　第二条根据主合同，甲乙双方确认：债务人为________________；

　　抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。

　　第三条别墅价值为人民币___________________________（大写），__________（小写）。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额（本金）：_________________（大写），__________（小写），抵押率为百分之__________。

　　第四条甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理。

　　第五条乙方保证按主合同履行其承担的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

　　第六条抵押房地产现由_________甲方__________使用。

　　甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任。

　　第七条抵押期间，甲乙方可以协商转让、买卖、租赁抵押此别墅。

　　第九条在抵押期间，抵押房地产被改造时，甲方必须及时告知乙方，且根据具体情况，变更抵押合同或以房地产受偿价款偿还乙方的本息，并共同到登记机关办理有关登记手续。

　　第十条抵押期满，如债务人不能偿还债务本息，又未与乙方达成延期协议的，按法定程序处理抵押房地产，清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款不足以偿还债务本息和承担处理费用的，乙方有权另行追索；价款偿还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。

　　第十一条本合同一式两份，甲乙双方各一份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　身份证号码：身份证号码：

　　法定代表人：法定代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签定时间：年月日合同签定时间：年月日

　　对于大多数人而言，一辈子也就买一两次房，接触房贷的时候自然也不多。应网友的要求，重庆贷款网将房屋低压贷款注意事项进行整理归纳，具体如下，希望可以给大家带来方便。

　　新房抵押贷款注意事项：

　　1、抵押房产类型；

　　“房贷”的第一前提是用房产抵押，所以抵押房产的类型也决定了你是否能够办理贷款。购商品房或经济适用住房时要了解开发商是否已办理了《预售许可证》；是否已同资金管理中心或商业银行签约；这些都是能否办理贷款的前提。如开发商还没有同金融机构签约，您还想办理贷款的话，您可以携带相关资料到市房屋置来担保公司办理抵押旧房购新房的贷款担保业务。

　　在购买经济适用住房贷款时，要注意外地人是不能购买经济适用住房，也不能办理贷款；在购买集资建房时要注意个人产权所占比例的多少，最后办理的是房屋共有权证，抵押时的面积也是个人产权的部分；购拍卖房产贷款前要了解好该房产是否能开据发票还要知道该房能否办理房屋所有权证，能否办理房产抵押后才能参与竞拍（这种拍卖房的贷款在房屋置业担保公司可以办理）；动迁户获得人的货币补偿后要求贷款的，要提前向开发商了解办理产权手续，了解开发商是否已同房屋置业担保公司签订《合作协议》。因为一般在动迁户在交差价购房贷款时，开发商的《预售许可证》还没有办完，这种情况的.贷款一般只有在房屋置业担保公司才能办理。

　　2、利率的选择：

　　商品房或经济适用住房贷款时，首选是公积金贷款，贷款利率最低，但是在购房时要问清开发商是否已同资金管理中心签约，否则只能办理商业贷款。

　　3、签好购房合同；

　　购商品房签约要看清所签合同是否是由房产住宅局和工商局联合监制的《商品房买卖合同》或《经济适用住房合同》，否则不能办理房屋所有权证也不能办理贷款；

　　“二手房”抵押贷款注意事项：

　　1、购房时注意房屋的建成年限

　　一般只有在20xx年内建成的私有房产才能办理贷款。

　　2、房屋基本情况

　　注意房屋的装修、地段、陈旧程度等情况，如果地段过于偏僻、没有进行装修并且较为陈旧的房屋是不能够进行贷款的。换言之就是要注意房屋的变现能力和总体价值，因为一般银行对贷款金额都有限制，低于10万的较难办理。

　　3、注意房屋的结构是否有改变，房屋所有权证的用途是否相符，否则不能办理贷款；还有房屋所有权证的地址与实际地址是否相符，如不符还要到房屋所在地居民委开据地址变更证明后才能办理房屋贷款。

　　4、如所购房产是独体楼的商户用房或面积较大的商户用房，购买前还要看是否有土地证，否则不能办理房屋贷款。

　　抵押贷款注意事项

　　1、利率；

　　抵押贷款有多种形式办理方式，不同方式的利率并不相同。

　　2、用途

　　银行一般要求贷款房提供合理的贷款用途才可以办理，比如：装修、助业、消费等。当然，如果不能够提供合理、安全的贷款用途，一般中介公司会想办法进行处理。

　　3、收入证明的开据；

　　公积金贷款一般要求工资收入的40%用于还贷款；房屋置业担保公司的商业贷款一般要求工资收入的50%用于还贷款。所以，购房前要根据自己的工资收入，了解自己能到底能贷多少，在决定购买什么价位的房子。

　　4、收入不稳定的购房贷款；

　　如果因您的收入不稳定或信贷员不易核实您的收入，在商业银行办不了贷款时，就到房屋置业担保公司办理。如：个体户和出租车司机这类收入相对不稳定和职业，在房屋置业担保公司很容易办理房屋贷款，这里的政策相对宽松。

　　5、外地人办理商业贷款的注意事项。

　　外地人办理商业贷款一般银行要求借款人在本地有稳定的收入外，还要到户口所在地开据户籍证明（有的银行还要求办公证）；而房屋置业担保公司对外地人的要求要在本地有收入外再办理个暂住证即可。

　　“办理按揭贷款的时候，抵押权登记费到底应该谁出，银行的做法为何也不统一？”市民徐先生向本报房友热线反映。

　　抵押权登记费谁买单各银行不一样

　　日前，徐先生到市区一家银行办理按揭贷款，银行工作人员要向他收取160元的抵押权登记费，这让他很不理解。他说，有朋友在别的银行办理过相同业务，却没有这笔收费。

　　记者了解到，购房者在两家银行办理按揭贷款，都是由银行承担抵押登记费用的。“我们是按照发改委文件办事，不收费是减轻购房者经济负担。”一家银行相关负责人说，从去年下半年开始，该行就没有向购房者收取过抵押权登记费用。

　　登记费用应由申请人承担

　　这笔抵押权登记费该由谁出？日前，记者向市房管处了解情况，市房管处工作人员相告，他们也接到过不少类似的电话。

　　“其实这笔费用应该由银行承担的。”房管处工作人员向记者出示了国家发改委、财政部下发的有关文件，文件指出，“房屋登记费向申请人收取。但按规定需由当事人双方共同申请的，只能向登记为房屋权利人的一方收取。”

　　该工作人员相告，购房者和银行一旦发生房屋抵押关系，对于房管部门来说，收费对象是银行，发票也是开具给银行的。只要办理抵押权登记，登记机构就会向房屋他项权利人颁发《房屋他项权证》。房屋他项权利人登记为抵押权人，对应登记为房屋权利人，即为银行。“有的银行说他们是替购房者办理按揭，这种说法不成立。即使只有银行一方前来办理，只要提供的资料是银行与购房者双方的，就视为共同申请。”

　　确实，根据新的《房屋登记办法》规定，购房者首先与开发商签订商品房预售合同，并在房管处进行预售合同备案。合同备案后，购房者与开发商共同到房管处申请办理预购商品房预告登记，这一环节购房者需支付80元（非住宅为550元）的预告登记费用。

　　接下来，购房者与贷款银行共同申请办理预购商品房抵押权预告登记，此时产生的80元（非住宅为550元）登记费用由抵押合同中的抵押权人（通常情况下为银行）承担。商品房竣工交付后，开发商到房管处申请初始登记，由开发商承担初始登记费用。之后开发商与购房者进行商品房交接，由购房者支付80元（非住宅为550元）的转移登记费用。最后，购房者还需与贷款银行共同申请办理房屋抵押权登记。按新收费标准，由抵押合同中的抵押权人（通常情况下为银行）支付80元（非住宅为550元）的登记费用。

　　从以上流程可以看出，这笔抵押权登记费应该由申请人承担的。有的申请人已经按规定承担了这笔费用，如市住房公积金管理中心就承担了办理预购商品房抵押权预告登记、房屋抵押权登记的两项费用，有两家银行也承担了这笔费用，但有的银行却还没有按规定执行，而是将这笔费用让购房者承担。银行业内称收费出于无奈

　　为什么有的银行不肯承担抵押权费用呢？一位不愿透露姓名的银行业人士表示，银行与购房者签订的按揭协议是双方面的，购房者一旦签字，就表示愿意按照协议办事，银行即使向购房者收费，也是合理的。

　　也有银行认为抵押权登记收费太高，银行承担这一费用损失较大，收费也出于无奈。“非住宅的两项抵押权登记费用加起来就有1100元，初步估算，一家银行一年的损失恐怕有100多万元。”一位银行业内人士说。

　　市区一家房开公司的销售经理相告，银行把抵押权登记费转嫁到购房者身上的做法不可取，但是多数购房者不知情，所以莫名其妙地多承担了一笔费用。