担保书范文合集15篇
担保书范文1
中国邮政储蓄银行股份有限公司禹州市钧州大街支行：
本单位(禹州市再就业小额贷款担保中心)同意为 在贵行申请的贷款(贷款金额 万元，贷款期限 个月)提供担保，以本单位在贵行开立的.存款账户资金作质押，账号 ，担保范围为借款本金和利息，担保期间为借款合同确定的借款到期之次日起一年，如贷款到期借款人不能偿还贷款，本单位同意贵行从上述账户中扣划资金，用于偿还所欠贷款本息。
担保中心(公章)年 月 日
银行(公章)
年 月 日
担保书范文2
担保人：（基本情况）
被担保人：（基本情况）
担保人愿做被担保人的担保人，为被担保人向你院提出的诉讼财产保全申请做如下担保：
一、担保人负担采取诉讼财产保全措施所需全部费用；
二、如被担保人诉讼财产保全申请错误，担保人愿赔偿被申请人因财产保全所遭受的全部损失。
三、将担保人定期（存折，现金__万元）交你院作抵押，可从中支付一、二项所需费用。
此致
__市法院
担保人：（签字或盖章）
年 月 日
诉讼财产保全申请书
申请人：
被申请人：
申请人与被申请人之间因__纠纷，于 年 月 日向你院提起诉讼（或申请人即将提起诉讼）。由于被申请人有的可能，特申请给予财产保全强制措施。
请求事项： （写明要求保全的财产）
事实和理由：
（写明要求保全的财物情况，包括申请人与被申请人的关系，申请人和被申请人与要求保全财物的关系及财物名称、数量、质量、形状、花色、品种、所在地点及现状等。
申请的理由主要写明需要保全的财物遭受侵害情况及采取财产保全措施的重要性及紧迫性及在判决执行中的'意义）。
证据和证据来源：
写明能够证明申请请求的证据的名称、件数和证据来源。有证人的，应写明证人的姓名和住址。
（若证据在申请人手里，应随同申请书一并递交法院；若证据不在申请人手里，应向法院提供证据线索）
此致
__市法院
申请人：
年 月 日
担保书范文3
执行担保书
被执行人XX，性别X，X族，XX年X月X日生，身份证号XXXXXXXXXXXXXXX，住XX省XX市XX区XX街XX号附XX号，联系方式XXXXXX。
担保人XX，性别X，X族，XX年X月X日生，身份证号XXXXXXXXXXXXXXX，住XX省XX市XX区XX街XX号附XX号，联系方式XXXXXX。
(20xx)XXXXX民X字XX号判决，正在执行过程中。由于申请执行人XX、XX、XX与被执行人XX于20xx年X月X日达成和解协议，为保障该协议顺利履行，本人自愿以自己所有的，位于XX省XX市XX区XX街道XX路XX号的房屋，为本案执行提供担保。 本人保证，在和解协议履行期间，本人所提供担保房屋非本人唯一住房，且无查封、抵押或其他任何执行障碍。如被执行人未依约履行和解协议，本人自愿以该担保房屋及其他全部个人财产供法院强制执行，以清偿被执行人对申请执行人的`债务。
此致
XX省XX市XX区人民法院
担保人：XXX
担保书范文4
甲方：__________________
法定代表人：____________
住所地：________________
乙方：__________________
法定代表人：____________
住所地：________________
丙方：__________________
法定代表人：____________
住所地：________________
甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《合同或者协议书》(合同编号为______________，下称主合同)。按照该份主合同的约定，乙方应于_______年_______月_______日支付给甲方款项计人民币______________万元。为保证上述主合同的履行，丙方自愿作为乙方的保证人。现各方达成本担保合同：
一、丙方的`担保范围是乙方在主合同的全部合同义务和产生的全部合同责任，以及甲方为实现上述权利而支出的差旅费、诉讼费、律师代理费等全部必要费用。
二、担保期限至_______ 年_______月_______日止。
三、担保方式为连带责任的保证，即甲方届时有权选择向乙方或者丙方主张全部权利。
四、如届时乙方或者丙方未能履行义务的，各方同意甲方在不得已之下向西湖区人民法院诉讼主张权利的。
五、各方明确，为签署本合同，各自已经完成了议事程序和必须的授权，签署本合同是真实自愿的。
六、本合同经各方签章后生效。合同一式三份，各方一份。
担保合同甲方：_____________________
乙方：_____________________
丙方：_____________________
_______年_______月_______日
担保书范文5
本人确认被介绍人所提供的个人简历材料属实，如有弄虚作假，由本人负责。据本人了解，被介绍人身体健康、工作踏实、品行端正，未有犯罪记录，愿意遵守贵公司的规章制度，本人愿意作其担保人，并愿承担公司关于担保人的职责和义务。
本人 为贵公司员工 （以下简称被担保人），按下列条件向贵公司提供担保：
一、担保范围
（一）保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度；
（二）保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、商业侵占、挪用公司资金、收受 贿赂等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事；
（三）保证被担保人不出资经营或不从事与贵公司相同或相似的营业，不做任何兼职工作；
（四）保证被担保人严格保守贵公司营销网络、工艺、技术等商业秘密；
（五）保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿；
（六）保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续；
（七）保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。
二、担保期限：
本担保书项下的`保证期间，自担保人签字确认生效日起三年止，采用三年一签制。
三、不可撤销
（一）本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何
变更、修改或补充而撤销或变更；
（二）本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人的劳动关系解除、终止而撤销或
变更；
（三）本担保书项下的连带责任保证不因被担保人向贵公司提供其他任何形式的担保而
撤销或变更。
四、附件：担保身份证复印件及户籍证明复印件。
五、担保人概况（本项由担保人自行填写或被担保人协助填写后请担保人签字确认，若填写
错误或故意隐瞒实情，仍需负人事保证责任）；
我保证上述内容正确无误，并欢迎就上述内容进行调查、核实。我声明：和贵公司达成的协议完全是自愿的。
担保人信息登记表：
担保人签名：被担保人签名：
年 月 日 年 月 日
担保书范文6
安徽省隆峰建设工程有限公司第二分公司
本班组全面响应 京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划，严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的要求进行施工，
我班组保证按期保质完成所有施工内容，我班组愿做出以下郑重承诺：
1、工程质量：保证达到施工规范验收 合格 等级;若竣工验收未达到 合格 等级，自愿扣除该工程结算价的 2 %作为违约金。
2、工期：保证 XXX年12月31日完成结构封顶。
因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的 1‰ /天的'罚款，罚款总额不超过合同总造价的5%。
严格按照贵单位制定的节点工期进行施工，由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延)，
贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。
3、安全文明施工：保证不发生一般及以上安全事故，文明施工达到《建筑施工安全检查标准》JGJ-20xx要求标准，
每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上，及时配合并完成项目部下达的安全文明施工指令。
4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查，保证质量验收一次通过，若未能通过验收，罚款1000元，
两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务，已完成工作量按照合同价进行结算。
保证人：XXX
XXXX年XX月XX日
担保书范文7
TO：青岛外轮代理有限公司
1. 船名/航次 ：_________________________________________
2. S/O NO.或B/L NO.:____________________________________
3. 卸货港/目的地 :_______________________________________
4. 定舱单位 :___________________________________________
本公司作为定舱人,代表发货人领取贵公司签发的上述资料的提单共_____套,并保证如期支付所领取提单项下的.所有费用,如发生冒领而至使贵公司蒙受任何损害或支付任何费用(包括律师费用及诉讼费用)时,本公司愿意无条件承担一切赔偿责任。
此致
领 单 人:_________________身份证号码:_____________________
公司名称:_______________________________________
(公司及负责人章)
地 址 :_________________________________________
电 话:__________________________________________
日 期:_________年__________月____________日
担保书范文8
本人情况如下：
姓名：_______与被担保人关系：_______户籍：_______
现住址：______________联系电话：_______现工作单位：______________
身份证号码：______________经济条件：______________(月收入)
被担保人情况如下：
姓名：_______身份证号码：____________户籍：_______
现住址：______________联系电话：______________
本人特在此为被担保人在贵公司工作期间的行为作担保，如其有下情形之一者，我愿为其负赔偿责任并放弃先诉申辩权。
1.亏空公款、借用财物不归还者。
2.偷窃贵公司资料、器材、工具及物品者。
3.假冒公司名义向外诈骗、招摇，有确凿证据者。
4.故意损坏公司的设备或其他物品者。
5.有营私舞弊或其他不法行为导致贵公司受害者。
6.移交不清或弃职潜逃导致贵公司受害者。
7.其他损坏贵公司利益的行为。
若被担保人因上述情形给贵公司造成损失而未能及时赔偿时，本人在此不可撤销地同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。本担保书中约定的`连带责任，保证不因贵公司与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更。
本担保书自担保人及被担保人签字之日起生效，担保期限为被担保人在职期间及被担保人离职后三个月内。
本担保书一式三份，_______公司、担保人、被担保人各执一份，具有同等法律效力。附：担保人身份证复印件一份。
被担保人签字：______________担保人签字：______________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
接受担保公司：_____________(盖章
担保书范文9
兹证明 先生/女士(于 年 月 日出生)，由 年 月至今在 公司工作，任职为 ，我单位主管批准其赴日本 旅游考察。
本公司谨担保上述人员在日本逗留期间遵守所在国法律， 并按期返回中国，如有违反，本公司愿意承担因此所引起 的法律责任和经济损失，并无条件支付滞留罚金人民币伍 万元正。
(公章)负责人签名：
年 月 日
担保书范文10
先予执行担保书
担保人：天津市滨海新区汉沽园林绿化管理中心. 所在地址：天津市滨海新区汉沽河西三经路
法定代表人：陈景成，主任，联系电话13820568435。 担保人与被告李跃全因腾出场地一案已向贵院提起诉讼，并提出先予执行申请，现做如下担保：
1、承担本案先予执行裁定所需全部费用。
2、担保总额10万元人民币，担保凭证，现金支票 此致
滨海新区人民法院
汉沽审判区
担保人：天津市滨海新区
担保书范文11
XXXX投资管理有限公司(以下简称本公司)，系XXX集团有限公司在国内签约代理商。为了让客户更安全、更便捷的在黄金现货市场上进行投资交易,本公司特为客户确立此资金进出安全责任担保书，内容如下：
1.客户姓名：
2.客户身份证编号：
3.客户开立交易账户登记银行帐号：
4.客户在XXX集团公司开立的黄金交易帐户号码是：
5.本公司保证客户汇入汇出的每一笔资金的.安全。
6.客户需要结算出交易账户上的资金时，本公司保证客户交易账户上的资金，并协助客户安全转入开户时所登记的银行帐户，如客户要求划入未登记帐户，本公司不予支持。(注：客户资金出入以银行凭证为准。)
7、此保证书共1页一式2份，经签字盖章后即时生效。
8、经纪人：XXX(XX编号XXX)身份证号
严正声明：本公司只承担客户资金，在进出黄金现货交易市场过程中的资金安全责任;客户投资黄金现货交易所产生的盈亏均由客户自行承担，本公司概不负责。
客户签名：
公司签字盖章：
经纪人签名：
日期：日期：日期：
XXXX投资管理有限公司
担保书范文12
福建省学习国际旅行社股份有限公司：
兹有共壹人委托贵司代送日本个人旅游签证，本单位及本人担保以上壹名客人在签证限定时效内(签证有效时间：20xx/04/09～20xx/07/09签证有效停留时间：15天)按期回国，不逾期滞留境外。为防止给贵公司及国家出境管理秩序造成损害，本人及本单位为此自愿提供担保，每人担保金人民币壹拾伍万元，共计壹拾伍万元。若上述人员出现未按期回国或滞留不归的情况，本人及本单位承担以下担保责任：
1、向贵司支付每人担保金人民币壹拾伍万元，本人及本单位保证接到贵公司通知后三日内付清此款项，逾期付款的贵公司有权加收每日1%的滞纳金，如果未能在期限内付清此款项，本人及本公司愿意承担由此引起的一切法律责任。
2、承担(包括向贵公司支付)因上述人员滞留不归而产生的其他费用，包括但不限于境外移民局的遣返费用、中国公安机关的办案费用、因本担保书而产生的'诉讼费用、律师费用及差旅费用等，以及法定的其他连带保证责任。如贵司实际损失超出上述费用，本人及本单位仍应承担。
3、本人及本单位同时保证：上述人员返回中国三个工作日内将护照首页、签证页、出入境盖章页扫描件送交贵司以便办理签证注销手续，否则本人及本公司愿意按前述滞留不归情况承担责任。本人及本单位已十分清楚并自愿承诺接受本担保书所承担的责任，并谨此明示：本人及本公司放弃对担保书提出任何抗辩的权利，不得以未经审判(或仲裁)和执行为由不承担担保责任。本担保书自签字盖章之日起生效，传真件也具备同等法律效力，特此声明!
附1：被担保人名单：
担保人签字：
担保单位盖章：
签字日期：20xx年04月14日
担保书范文13
响应公司提出的“大干60天，实现攻坚战役总目标”的号召，为了加快中压管道的施工进度，于20xx年XX月XX日，
公司工程负责人与中色第十二冶金建设公司负责人、四川科立化工石油管道安装工程有限责任公司负责人协商，
三方同意在保证工程质量和安全的前提下，签下施工进度保证，主要内容为：
1、中色第十二冶金建设公司每天的焊接管长度延长米不少于150米，两天内保证焊接管长度延长米在300米以上，
若低于300米罚款500元;一个礼拜内，三次出现两天焊接管达不到300米，罚款20xx元，同时建设方有权停止施工队和辞退施工队，前面所有完工的工程量不给予结算。
2、四川科立化工石油管道安装工程有限责任公司每天的焊接管长度延长米不少于180米，两天内保证焊接管长度延长米在350米以上，
若低于350米罚款500元;一个礼拜内，三次出现两天焊接管达不到350米，罚款20xx元，同时建设方有权停止施工队和辞退施工队，前面所有及完工的工程量不给予结算。
3、两个队任何一个队无故停工一天，处罚1500元;无故连续停工两天(雨天除外)，施工队自动退场，前面所有完工的.工程量不给予结算。
4、每个施工队的焊接长度超过200米，在保证焊接时间和质量的前提下，每多焊接一根管奖励二十元，以现场实际数量工程签证结算。
如果只赶进度不顾及质量和安全，每发现一处罚款五十元。
建设方：襄汾县万盛源天然气有限公司
负责人(签字)： 日期：
监理方：临汾开天建设监理有限公司
负责人(签字)： 日期：
施工方：四川科立化工石油管道安装工程有限责任公司
负责人(签字)： 日期：
注：该保证一式三份，建设方、监理方和施工方各一份
担保书范文14
担保人：
被担保A人：贵公司司 代理人文益书 被担保B人：####有限公司 项目经理### 担保内容：###建工程履约担保在担保A人为该工程发包人代表，B人为承包人代表，为更好地履行《施工合同》双方约定，特定立本担保合同：
一、被担保A人：用该项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作履约担保，作以下承诺：
1、各期拨付的工程款，延期壹个月时，由担保公司计算停工损失，追讨应拨付的工程款和超期违约金。
2、未按照《施工合同》的相关约定履约，使工程长期停工达两个月时，由担保公司迫卖土地和在建的建筑物支付被担保B人的投资。
二、被担保B人用20万元的履约金和垫款投建该项目至第二层主体完成的投资作履约担保，作以下承诺：
1、未按质量标准和《施工合同》施工工期和完成的，由担保公司按质监部门的`规定督促返工和追讨违约金。
2、长期停工达两个月时，动用履约金委托有资质的施工单位完成某期拨款阶段的工程施工，下一期拨款阶段再不进入施工的，终止合同不与中途结算。
三、担保公司根据被担保人的履约承诺，接受被担保人违约诉告，派员调查核实，按担保的相关约定组织被单保人协调和仲裁。担保合同四、其他事项
1、在担保时间从《施工合同(副本)》生效开工之日起生效，工程竣工验收之日终止，总担保期300天。
2、被担保人在工程开工前壹天将《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》和履约金一并交担保公司。
3、本担保20万元的履约金的利息，作为本担保的担保费，担保费用由被担保人双方分别承担50%。
4、担保期终止10日内，退还担保人《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同(副本)》和履约金本金。
五、本担保合同一式三份，三方签字(章)后生效。
担保人：
被担保A人：
被担保B人：
年 月 日
担保书范文15
根据本担保书，______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”，)和________________(担保公司，证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。
鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：
1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。
2.按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的.金额;或
3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。
担保人(公章)：_________承包人(公章)：_________
代表(签名)：___________代表(签名)：___________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
签订地点：_______________签订地点：_______________
【担保书】相关文章：
担保书05-17
[经典]担保书05-17
收银担保书06-15
还款担保书06-06
职位担保书05-23
人员担保书10-07
欠款担保书08-09
企业担保书05-04
旅行担保书10-23
安全担保书05-30