销售合同

时间:2024-11-22 05:51:18 销售合同 我要投稿

销售合同模板汇总7篇

  随着人们对法律的了解日益加深,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家收集的销售合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

销售合同模板汇总7篇

销售合同 篇1

  甲方(发包人):

  乙方(承包人): 签约地点:

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。

  1.产品数量、价格

  1.1产品清单:

  甲方采购乙方生产的 型号中央空调 台,合同总价: 人民币 ,详细价格见下表:

  1.2 该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

  1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

  1.4 专利:

  乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因,甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的,造成的所有损失由乙方承担,包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

  2.交货地点:

  2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工程”,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地,因甲方原因到货15日后仍不能安装,超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置,否则乙方有权拒绝卸货。

  2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理,并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

  3.合同期限

  3.1.交货时间

  乙方收到甲方支付的定金 日内交货至甲方指定的地点,甲方延期付款,交货期予以相应顺延。

  3.2.安装时间

  甲乙双方认为已具备安装条件后,乙方在 日内安装完毕。

  4.产品质量要求

  4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致,否则,乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。

  4.2必须达到或超过的国家、行业标准。

  4.3 履约期间,甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验,如果检验质量达不到相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金,违约金为货款的___%.

  5.产品的交货验收及保管方式

  5.1 乙方应在交货前5日,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的`发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复,经甲方确认同意后乙方可发货,甲方逾期不作答复的,则视为默认同意。

  5.2货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

  5.3到货后,甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收,清点货物数量及验收货物质量,若货物数量与清单数目不相符,货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐货物,乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字,并填写交货验收合格证明,此合格证明为乙方交货的凭证。

  5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品,但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。

  5.5交货后,甲方提供设备存放地点,乙方或其委托的设备安装承包方保管货物,货物如有丢失或损坏的情况,由乙方负责照价赔偿。

  5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料,否则,甲方有权拒验货物。

  6.安装、调试及售后服务

  6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因,甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的,在甲方受追诉或赔偿后,乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电, 乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。

  6.2安装过程中,因乙方原因造成设备配件短缺、损坏,乙方应及时安排换装、换件,其相关费用由乙方承担,并不得因此而降低整机使用性能。

  6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试,并出具现场调试检测报告,同时出具现场噪音检测报告。

销售合同 篇2

  卖方(以下简称:甲方):

  买方(以下简称:乙方):

  根据中华人民共和国有关法律、法规,经甲方与乙方协商一致,确立本合同,以明确双方的.权利、义务,共同严格遵守。

  1、乙方向甲方购买写: )。付款方式:安装调试合格后在个月内分期付给乙方。

  2、复印机保修期为一年,耗材、人为损坏除外。(从 月至年 月 日),即为保修期结束。保修期结束后,若甲方在乙方购买耗材,乙方将继续提供免费上门维修服务,零配件另计。

  3、在同等市场价格上耗材必须向甲方购买。否则由于代用耗材引起的机器故障甲方将不在保修范围之内。

  4、在正常使用下若乙方一体机出现故障,甲方技术人员在接到维修电话后24个工作小时到达目的地并对一体机进行故障排除。

  5、甲方为乙方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训,使乙方人员及使用人员能独立使用该设备,完成日常操作和相关维护。

  6、本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商达成书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  7、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,均具同等法律效力。

  甲方:乙方:

  代表: 代表:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

销售合同 篇3

  甲 方:

  乙 方:

  经甲、乙双方协商,甲方销售水泥给乙方,甲方同时承担乙方水泥的发运任务,双方本着“互惠、诚信”的原则,经协商达成以下协议:

  一、产品名称、型号、数量、单价

  二、起运地、收货单位:

  起运地点: 收货单位: 交货与验收

  乙方需提前一天通知甲方供货数量,甲方保证计划供应。甲方因水泥厂机器故障、停电等不可抗拒因素的影响造成不能满足乙方需求时,甲方不承担责任。

  计量方法及合理损耗:以水泥出厂过磅单为准,乙方负责复磅抽查验收,如果对磅差有异议,双方协商解决(合理损耗根据水泥行业标准测算±1%)。

  四、设备及安装

  水泥桶由甲方提供,乙方负责安装,确保使用安全。工程结束后,乙方通知甲方拉回水泥桶,如果桶体损坏,乙方负责修理及赔偿。如果水泥桶倒塌后报废、丢失。乙方应当全额赔偿给甲方(按贰万元/每只计算)。水泥桶免来回运费,水泥桶运到工地后,卸及安装费用由乙方支付;水泥桶用完后的拆及运回费用由甲方支付

  五、结算方式:

  1、现金或转账(如乙方以承兑汇票付款,则贴息由乙方承担,每吨价格上浮15元)

  2、每月25日—30日双方对账结算,次月10日前结清上月的80%货款,余下20%年底付清。担保人:

  六、其他约定事项:

  1、甲方每批水泥到达乙方工地后,由收货负责人签字,以便结算,回单作为乙方已验收合格的凭证。收货人: ,身份证号码: ,联系电话:

  2、若甲方发现工地用了其它厂家的.水泥,属于乙方违约,乙方应向甲方支付违约金,标准为损失吨位的双倍罚金。(按我公司当天挂牌价计算)。

  3、水泥价格调整,根据水泥厂的调整价格额度上浮或者下调为准。

  4、水泥质保书根据需要提供给施工方。

  5、此工程结束后,若乙方水泥预付款有剩余,甲方须如数退还给乙方。

  6、质量保证,实行三包。

  七、解决合同纠纷的方式:

  双方协商解决。不能协商解决的,由当地人民法院仲裁解决。

  八、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。自双方均签字盖章后生效,本合同有效期: 年 月 日至 年 月 日。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

销售合同 篇4

  订货方: (以下简称甲方) 销售方:兖州市天宇金属结构有限公司 (以下简称乙方) 根据国家有关法律法规,经双方协商一致,就甲方订购加油站储油罐签订本销售合同,以资双方共同遵守:

  一、交易内容及价款

  二、产品生产标准和质量要求

  1、储油罐生产执行国家行业标准《钢制焊接常压容器》的有关规定要求。

  2、所有油罐应设置单人孔,且人孔内径不应小于500mm,且封头厚度不应小于4.5mm,油罐壁板厚度为4.5mm,储油罐制作后应进行煤油渗漏实验和耐压实验,保质期一年。

  3、罐体外表采取银粉油漆。 4、质量保质期大于10年。

  5、产品出厂应通过生产所在地技术监督部门的检验,并取得检验合格证书。

  三、货款支付方法

  合同签订预付定金贰万元,

  经双方共同验收合格后,甲方一次性结清余款。

  四、相关约定

  1、商品交付时,双方应共同进行验收,并签署交货验收单,当甲方对商品质量提出异议时,双方应共同将其封条交有权检验机构进行检验,并以检验结果作为商品质量认定依据,检验结果符合合同约定时,相关费用由甲方承担。

  2、在正常使用情况下,商品在合同约定的保质期内出现问题的,由乙方承担维修责任和相关费用。

  3、由于不可抗力原因致使本合同不可能完全履行时,双方应及时取得沟通,对本合同约定进行相应调整或解除。

  五、其他未尽事宜经双方协商解决,另行签订补充合同,补充合同作为本合同的'附件,具有同等法律效力。合同条款与《合同法》和甲方的内控制度、资源市场认定原则等相抵触的视为无效合同。

  六、合同执行中双方发生争议时,可通过友好协商解决,协商不成时可通过甲方所在地的人民法院诉讼裁决。

  七、本合同自双方签字之日起生效,至工程款结清之日起终止。 八、本合同一式二份,双方各执一份。

  甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

  签约代表: 签约代表:

  年月日

销售合同 篇5

  甲方:_________

  经销商编号:_________

  地址:_________

  联系电话:_________

  乙方 :_________

  执照号码:_________

  法人代表:_________

  地址:_________

  电话:_________

  邮编:_________

  电子邮件地址:_________

  甲方是根据中华人民共和国法律组成并有效存续的中国企业法人,根据乙方的申请,甲方授权乙方为甲方的销售加盟商,按甲方委托范围帮助甲方推销产品,为顾客提供服务。经协商一致,双方达成以下条款,以明确双方权利与义务,并共同遵守履行。

  一 定义条款

  本合同所称甲方之营运细则及规章制度是指甲方公布的《店铺连锁销售政策》(附件一),及甲方以其他方式公布的,涉及乙方从事_________所应当遵守之业务准则和纪律规范的总称,以下简称“营运细则及规章制度”。

  二 保证条款

  1.甲方保证其为依法存续,有权签订本合同的法人组织。

  2.乙方保证其为任一形式法人,对_________有良好认识,所提供资料真实可靠。

  3.乙方保证其经营活动完全符合中华人民共和国一切法规的规定。

  4.乙方保证不从非甲方渠道获得甲方产品,或私自组装、销售甲方产品。

  5.如双方已签定《分销商代理协议》或《终端经销协议》,双方明确自本合同签定之日起,上述合同同时失效。

  三 期限

  自本合同签订之日起至第_________月(以合同签订之日所在月为第一个月)最后一日止。

  四 乙方受甲方委托的范围

  乙方在甲方现有销售的地区从事下列受托事项:

  1.致力吸收产品知识与学习销售技巧。

  2.根据《店铺连锁销售政策》致力于帮助甲方招商,吸引符合资格的法人加盟。

  3.帮助甲方推广产品,为顾客提供售前服务。

  4.按甲方产品统一零售价推销产品,在取得顾客订单后,为顾客提供送货上门等售后服务。

  五 乙方结算价格与其他收益

  1.乙方结算价格按《店铺连锁销售政策》所规定的折扣让利与甲方结算。

  2.乙方签约后应足额上交_________元作为服务保证金。

  3.乙方其他收益包括开店补贴、安装维护费和年终奖,按《店铺连锁销售政策》所规定的相关条款与甲方结算。

  六 双方权利与义务

  甲方权利与义务:

  1.依照本合同规定按时与乙方结算。

  2.监督乙方依本合同及甲方的营运细则及制度,充分履行本合同。

  3.根据实际需要制定和修订有关的营运细则或规章制度。

  4.如乙方违反本合同的约定及甲方的`营运细则及规章制度,甲方有权提前终止本合同或根据公司处分等级制度的有关规定进行处理,包括但不限于口头或书面告诫、暂停履行合同、缓发或扣除部分或全部收益,不予续约或立即终止合同等。

  乙方权利与义务:

  1.法人代表签署本合同并按合同要求,遵守甲方的营运细则及规章制度,充分履行本合同规定的义务,接受甲方监督。

  2.依照本合同规定与甲方结算。

  3.遵守国家法律、法规,遵守并执行甲方所有运用于乙方的营运细则及规章制度和有关补充修订。

  4.乙方应在本合同约定的范围以内为甲方办理受托事务,非经甲方特别授权,乙方无权代表甲方或甲方其他营销商或人员,乙方应对其行为自行承担法律责任,乙方在处理受托事务中受到的损失及对第三方造成的危害,由乙方自行承担法律后果。

  5.乙方不得诋毁甲方及其他营销商或人员,不得扰乱甲方及其他营销商或人员的正常经营秩序。

  6.乙方应具备营销服务能力,资信良好,如在双方签订本合同之前,已有其他甲方营销商与甲方签约,则乙方不得在以已签约的甲方营销商店铺为中心的_________米半径范围内开设或发展分店。

  七 合同的解除或续期

  1.合同期限届满,双方不再续约的,本合同自然终止。

  2.如甲方不能按规定与乙方结算,乙方有权随时单方终止合同并获得合同期内已产生的各项收益,乙方欲提前终止本合同的,甲方应予允许,但乙方仍应与甲方完结因履行本合同而产生的债权债务。

  3.乙方不能充分履行本合同义务,包括但不限于违反甲方的运营细则及规章制度的,甲方有权提前终止本合同,并与乙方结清因履行本合同产生的债权债务,因乙方违约给甲方造成损失的,甲方有权追究乙方的违约责任。

  4.合同期满,如乙方愿意与甲方续约的,应当按照甲方的有关规定办理续约申请,甲方对是否接受乙方续约申请保留最终审核权。

  5.本合同期满前,乙方如欲续约,应当按照甲方在相关企业资料上公布的要求办理相关手续,否则须自行承担可能不能续约或不能按时续约的后果。

  八 其他

  1.乙方不得以甲方职工、受托人和任何身份代表甲方发表、签署任何文件或承诺承担任何法律责任。

  2.乙方签约前,已拥有包括英尼克产品介绍、营运细则及规章制度等资料,签约时乙方已经阅读并完全了解本合同及甲方各项相关企业资料,乙方同意并愿意遵守。

  3.甲方应保持政策的稳定性和连续性。但甲方可根据市场突变情况及国家新的政策要求,在事先征询乙方意见基础上,对公司的营运细则及规章制度作出相应的调整,乙方若同意接受则双方续约;否则,乙方有权对甲方的上述调整提出书面异议并要求终止合同和保护其在协议终止前的权益。

  4.允许甲方为提升乙方的事业形象或表彰业绩,制作在各类英尼克资料中使用乙方从事为英尼克事业的图文资料,对此双方无需进行协商。

  九 纠纷的解决和法律适用

  因本合同或履行本合同产生的纠纷,双方应友好协商,协商不成,应向甲方所在地仲裁委员会提出仲裁,若有一方不能接受仲裁结果,任一方可向甲方所在地人民法院起诉,本合同适用中华人民共和国法律。

  十 提示与合同的生效

  甲方已提请乙方注意对本合同印制条款作全面、准确的理解,并应乙方要求作了相应的条款说明,签约各方对本合同的含义认识一致,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  ·餐饮业加盟合同书 ·连锁店加盟合同 ·瑜伽加盟合同 ·家具加盟合同

  ·特许加盟合同 ·商场超市加盟合同 ·加油站加盟合同书 ·酒类专卖店加盟合同

  甲方:_________ 乙方:_________

  甲方代表:_________ 乙方代表:_________

  签订日期:_________年___月___日 签订日期:_________年___月___日

销售合同 篇6

  20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

  案情回顾

  邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的`商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

  法律分析

  关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

  甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。

  关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

  根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

  综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元

  法条链接

  《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

销售合同 篇7

  买受人:_______________(以下简称甲方)

  出受人:__________ 水泥厂(以下简称乙方)

  经双方协定一致,签订水泥买卖合同条款如下:

  一、数量、计量单位、单价、金额

  品名

  规格

  单位

  数量

  单价(元)

  金额(元)

  备注

  价金总额

  (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分¥

  二、质量标准:

  水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

  三、袋货合格率达到国家规范。

  四、交货方式、地点和运杂费负担:

  甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车,甲方可以代运,起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同水泥价款一并结算。

  五、交货期限

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  ____年____月____日前提(供)________吨。其中:______吨,______吨。

  甲方超期提货的,乙方有权处理该货,并不免甲方责任。

  六、付款办法和期限

  1.甲方在______年______月______日前付定金______元;

  2.采取先汇款后结算方式:甲方按购水泥总金额分期先汇款。

  ____年____月____日前电汇________元

  ____年____月____日前电汇________元

  ____年____月____日前电汇________元

  ____年____月____日前电汇________元

  ____年____月____日前电汇________元

  ____年____月____日前电汇________元

  3.采取托收承付方式:按《支付结算办法的有关规定执行。乙方每月______日~ ______月凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

  七、违约责任

  甲方责任:

  1.中途退货或违约拒收的应偿付退(或拒)货部分货款总值百分之五的违约金。超期提货的,每天偿付逾朗提货部分货款总值万分之四的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用。

  2.超期付款的。每天偿付超期付款总额万分之四的'违约金。

  3.其他违约责任

  乙方责任:

  1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值百分之五的违约金。超期交货的,按超期交货部分货款总值计算,每天偿付万分之四的违约金。

  2.所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。

  3.其他违约责任

  八、合同争议的解决方式:

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

  (一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  甲方:______________________ 乙方:______________________

  代表人:____________________ 代表人:____________________

  开户银行:__________________ 开户银行:__________________

  帐号:______________________ 帐号:______________________

  __________年______月______日 __________年______月______日

【销售合同】相关文章:

销售合同模板合同范本 销售合同11-06

销售的合同10-24

销售合同08-25

销售合同05-20

经典销售合同09-11

销售合同10-16

销售的合同06-12

家具销售合同09-18

花卉销售合同10-13

电梯销售合同11-08