有关销售合同十篇
在人民愈发重视法律的社会中,合同的地位越来越不容忽视,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编帮大家整理的销售合同10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
销售合同 篇1
买方(甲方):
卖方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互 利的原则,订立本合同。
一、产品规格、数量、质量
1.甲方向乙方订购产品,具体规格、数量、价款如下:
2.所订购产品须达到以下的质量要求:
①.符合对讲机技术规范相关质量标准:
②.依照样品质量;
③.按双方商定要求执行,具体约定为:具有产品合格证、质量检测证明等。
3. 甲方或乙方负责运输,产品应进行必要的包装,确保产品在运达甲方时 质量完好。
二、交付与验收
1.乙方应在年月日前向甲方交货,甲方地点为甲方指定地点。
2.甲方在乙方交货时应对所有订购产品进行验收。针对所交付产品质量、数 量提出的异议乙方应于日内给予及时更换或处理,仍不能符合约定的,甲方 有权退货并解除合同。因维修、调换或退货所产生费用和损失由乙方自行承担。
3.甲方的验收方式为:交货时由乙方技术人员配合进行现场测试。
三、货款支付
1.经甲方测试无误,验收产品合格后向乙方一次性支付全部货款,总计X元(大写)。
2.运费和产生的一切其他费用由甲方或乙方承担。
四、售后服务
1.乙方为甲方免费测试。
2.乙方在售出产品一年内,提供快捷完善的售后服务,除人为损坏的质量为 题,一年内免费保修。
3.保修期过后,乙方将为甲方提供优惠的维修保障。
4.甲方进行自行维修时应选用原装对讲机配件,或厂家认可的对讲机配件。 否则造成的对讲机损坏,乙方将提供有偿维修。
五、违约责任
1.乙方逾期交货对甲方造成的损失由乙方赔偿,如逾期超过日,甲方有 权终止合同并就造成的损失向乙方索赔。
2.乙方交货时产品质量、规格、型号不符合合同约定的,若甲方同意使用, 应按质论价;若甲方不同意使用,有权无条件退货。
3.甲方不能按时支付货款的,乙方有权终止合同,并就乙方造成的费用向甲 方索赔。
六、其他
1.本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。 甲方:( 盖章) 乙方:( 盖章) 地址: 地址:
日期: 日期:
销售合同 篇2
甲方:(签字)
乙方:(签字)
经供需双方共同协商,需方向供方订购玩具8500只。为了保证玩具质量和交货时间等,特签订如下条款,以资双方共同遵守。
一、验收:货到时,双方现场共同验收。不符合同质量要求的玩具退回。
二、结算方法:货到验收合格后,一个月内结清合同款。
三、合同有效期:合同双方法定代表签字后生效,合同价款结算完毕后失效。
四、违约责任:按经济合同法处理,合同其它未尽事宜双方共同协商解决。 玩具订购清单。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇3
20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。
案情回顾
邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。
法律分析
关于乙方是否有逾期交房的违约行为。
甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。
关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。
根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。
综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元
法条链接
《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”
销售合同 篇4
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方本着平等自愿,互惠互利的原则,经过双方充分协商,特订立如下买卖合同:
一、甲方向乙方销售苗木的名称、数量、规格和价格:
二、售苗时间、地点、方式
1. 时间:年月日至年月180天内。
2. 地点:苗木生产基地内。
3. 方式:甲方出售打网袋地苗或地苗,乙方自行负责挖苗、起苗、运苗的劳力及费用。
三、苗木订购方法及验收方法
1. 订购方法:合同签订后七天内乙方到甲方苗圃地按合同标准确定乙方所需要的苗木,并进行打点确认,乙方根据需要分批次进行挖购。
2. 验收方法:交货时,双方在甲方苗圃地实地验货。
四、付款方式:
1.合同签订后5个工作日内,乙方支付总苗款的20%计 ¥ 元定金给甲方。
2.乙方每一批次所挖苗木款支付现金给甲方,定金最后一次挖苗扣减。
五、双方责任
1.甲方负责按乙方指定植株结合甲方的需要进行打点定株,并在合同期内不能将该定株苗木出售给其他人,否则乙方有权要求甲方按苗木销售价格双倍进行赔偿。
2.乙方应按打点的苗木进行挖苗,若出现乙方随意乱挖、错挖苗木,甲方有权按苗木销售价格的双倍要求乙方赔偿。
3.乙方应按合同规定的时间和数量,起挖所有苗木,否则甲方有权自行处理剩余苗木,且不退还乙方定金。
4.乙方起苗装车运出苗圃后,发生任何问题与甲方无关。
六、其他约定
1. 由人力不可抗的自然灾害造成甲乙双方不能完全履行本合同的情况下,双方不承担违约。
2. 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,协商不成可向双方各自所在地的仲裁委员会寻求仲裁调解,仲裁调解不成,可向双方各自所在地人民法院起诉。
3. 本合同一式两份,双方各持一份。
4. 本合同自双方签订之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲乙双方通过友好协商,根据《中华人民共和国经济合同法》以及相关法律、行政法规,本着平等互利、诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经充分协商,共同签订本合同,本合同经双方签字盖章即生效,双方应共同严格履行下列合同条款:
一、空调型号、数量及价格:(附清单)
合同总价: (¥: 元) 备注:此报价不含室外主机配电、基础及税金。
二、付款方式:
1.甲、乙双方在签定合同时,甲方支付乙方合同价款的即人民币 圆整(¥: 元);用于向厂家交付设备提货定金。
2.设备运到施工现场后,甲方再支付乙方合同价款的人民币 圆整(¥: 元);我公司开始动工安装。
3.乙方将空调系统安装完毕并进行调试后,交付甲方,甲方当日支付乙方合同余款,即人民币 圆整(¥: 元);
三、供货范围、安装、调试及验收:
1、本合同供货范围包括按合同规定的全套空调系统。
2、乙方负责为甲方将空调安装至指定位置,安装应符合国家标准。
3、空调安装在装修前进行,乙方安装范围包括:室内、外机就位电源线、 信号线的连接、各室送风口及回风口的安装、试机运行,甲方应保证乙方现场
4、安装后由甲乙双方进行现场调试。
5、调试完毕后,按照国家及行业标准,由甲方在保修单上签字验收认可。
6、乙方调试完毕交付甲方使用后,甲方不组织验收,投入使用示为验收 合格。
四、施工时间:
1、甲方应为乙方或协助乙方办好有关物业管理部门的施工批准手续。
2、施工期预计天。
3 甲方自行安装好室内外机电源,电源延误工期与乙方无关。
五、违约责任
1、甲方不按期支付设备款,造成的延误工期等责任均由甲方承担。
2、甲乙双方均不需对因人力不可抗力原因而造成的违约负责。
3、因设计变更、或不可抗力的因素、可顺延工期。如甲方原因造成停工, 全部责任由甲方承担,并向乙方承担相应的误工费用。
六、售后服务:
1、乙方对所售设备实行保修18个月。
2、保修期从空调机组安装调试完毕当日算起,在保修期内若因设备 本身质量问题,由乙方负责修理或更换设备零件,费用由乙方负责;若因甲方没有根据空调操作规范而造成的失误及事故,由乙方进行排除,费用由甲方承担。
3、乙方在甲方维修通知24小时内上门服务,紧急情况12小时内上 门服务。
4、乙方服务只以保修单为服务依据,甲方应妥善保管好保修单。
本合同一式二份,双方盖章签字后生效。甲乙双方各持一份。 其它未尽事宜,按合同法解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇6
授权方:_______________技术有限公司(以下简称甲方)
注册地址:__________________________
邮编:______________________________
营业地址:__________________________
营业执照注册号:____________________
法定代表人:________________________
客户服务电话:______________________
传真:______________________________
e-mail:____________________________
网址:______________________________
开户名称:______________技术有限公司
开户行:____________________________
帐户:______________________________
行号:______________________________
授权销售商:________________________(以下简称乙方)
注册地址:__________________________
邮编:______________________________
营业地址:__________________________
营业执照注册号:____________________
法定代表人:________________________
电话:______________________________
传真:______________________________
e-mail:____________________________
网址:______________________________
开户名称:_________________________
开户行:____________________________
帐户:______________________________
行号:______________________________
“中国______信息服务网”(以下简称“______网”)是经国家广播电影电视部、国家教委联合实施的现代远程教育工程。中国数据广播中心授权_______技术有限公司作为该网的唯一的建设、管理与运营机构。
甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方作为甲方“______网”市场代理事宜进行充分协商,根据中华人民共和国《合同法》和相关法律法规,共同就“______网”市场发展和用户服务达成如下协议:
一、授权
甲方授权乙方作为“______网”在_______的代理商,代理资格及授权为签订本合同之日起至_______年_______月_______日。
二、合作内容
1.甲方为乙方提供“______网”远程教育资源系统,整套卫星资源接收设备所有权归乙方所有(整套卫星接收系统设备详见附件一)。
2.乙方负责把该产品销售给学校用户。
3.乙方承诺合同期内销售_____套产品,首次进货不少于_____套(包括_____套演示环境)。
三、乙方责任及义务
1.乙方应在代理地区建立一套“______网”信息演示系统。
2.乙方应安排专人或专职部门承担“______网”的推广、宣传和市场销售工作,同时掌握所销售的信息产品内容及设备传输系统的技术性能。
3.乙方按实际情况填写《______网代理商注册登记表》,表中内容发生变更时,乙方须书面通知甲方备案。
4.乙方每______个月向甲方寄送工作报告,提供信息产品的市场和竞争情况。
5.乙方如果在授权区域发展“______网”分销或代理商,必须报甲方批准。
6.乙方在合同有效期内,不得泄露甲方的商业机密,也不得将商业机密超越合同范围使用。
7.乙方需正确使用“______网”品牌,不得将“______网”品牌用作它用,不得将信息以其它未被甲方认可的方式传播。
四、甲方责任及义务
1.甲方提供合理的代理价格、励机制,并保证款到及时发货(代理价格、激励机制详见附件二)。
2.甲方提供包括市场情况、产品价目表、设备技术文件和广告宣传资料等必要的信息,并及时将以上信息的任何变化通知乙方。
3.甲方提供“______网”代理授权书,以及“______网”入网证。
4.甲方协助乙方制定市场运作方案、策划市场营销并提供广告支持。
5.提供专业全面的技术服务和业务培训。
五、经营指标、价格政策及考核
1.
经营指标:
乙方作为指定区域的代理商,在授权期内,享受甲方制订的代理价格:____元/套(包括一年的信息费和传输费、____天线和高频头)。同时必须完成甲方规定的市场数额______户/半年。
2.价格政策:
“______网”市场指导价:_____元/套,乙方可以根据当地情况灵活定价,并通知甲方备案,甲方对乙方进行价格保护。如甲方的产品价格下调,甲方应以书面的形式通知乙方。
3.乙方发生下述情况之一时,甲方将重新审核乙方的代理资格;
a)乙方的售后服务不到位,导致用户投诉;
b)乙方未按时向甲方提交用户统计资料或资料填写不全、不真实;
c)乙方未及时向甲方提交用户信息费,造成用户信息中断;
d)未经甲方书面同意,乙方发展合同指定区域外的代理和经销商;
e)乙方未完成合同中规定的市场用户数。
六、付款及运输
1.乙方向甲方订货时,甲方坚持款到付货的原则。若乙方位于北京,应在提货前将支票交付甲方。若乙方位于北京以外的城市,则在付款后,尽快将付款凭证(汇票、电汇)传真至甲方。甲方按照付款时间,及时安排发货。
2.甲方承担工程设备的铁路运输费(指限到乙方所在省份)。如乙方要求空运,则由乙方支付铁路与空运的差价部分和各种担保费用,并在货款中支付。
3.因甲方原因使交付的货物出现质量问题,甲方承担更换费用。
4.因乙方原因使交付的货物出现质量问题,乙方承担更换费用。
七、信息费的收取
1.乙方负责收取代理地区用户的信息费、传输费。第一年信息费、信息传输费_____元已经包括在全套设备价款中。自第______年起每年信息费、信息传输费_____元。
2.新增加本合同外的______网”信息源,信息的费用另行规定。
八、工程的安装、调试及维护
1.甲方人员到乙方代理地区安装调试设备,乙方须安排甲方人员的食宿及当地相关交通费用。食宿标准可参考甲方出差制度酌定。
2.甲方负责对乙方的工程人员进行技术培训。当地设备工程的安装、调试及售后服务由乙方负责,甲方负责提供技术支持。
3.乙方在当地安装天线,须严格按照要求安装,确保安全。乙方由于未按照规定安装卫星天线所造成的一切后果,甲方不承担任何责任。
4.甲方对硬件设备_____年保修,_____年有偿服务(不包括高频头)。在保修及服务期内,甲方承担设备保修的运输费用。
九、补充条款
1.甲乙双方若发现对方的行为严重违反本合同条款,严重违背商业道德和法律规定,造成对方利益的损害,可以书面形式终止本合同。
2.本合同只适用于“______网”信息的接收,超出“______网”的任何信息,甲方不承担责任。
3.如遇不可抗力因素造成损失,双方本着友好的精神协商解决。
4.本合同签订之日起在______个工作日内,乙方将_____元设备款汇入甲方指定账户内,逾期本合同自动失效。
5.本协议一式两份,双方各持一份附件与正本具有同等法律效力;未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,双方同意向_____人民法院提起诉讼。
甲方:__________技术有限公司 乙方:____________________
授权签约人:________________授权签约人:______________
盖章:______________________盖章:____________________
日期:______________________日期:____________________
附件一 整套卫星接收系统设备
硬件设备名称型号信息接收卡dvbdat200s九州接收卡天线1.2米偏馈ku波段卫星天线高频头ku波段双极化ask高频头软件接收卡应用软件dvbdatxxs应用软件信息接收软件以泰智和信息接收软件加密软件以泰智和加密软件资源中国广播教育信息服务网
其它-5电缆、英制f头
附件二 任务考核、激励机制
1.任务考核:
代理等级
任务额度备注
省级代理每季度完成__套、半年__套
地区代理每半年完成__套、全年__套
城市代理每半年完成__套、全年__套
在考核期内乙方如不能完成甲方所规定的任务量,甲方有权取消乙方的代理资格或降低其代理权限
2.激励机制:
对于完成或超额完成任务的代理商,甲方将本着奖励的原则,采取季度销售返利的激励方法。
季度销售返利采取累进返利制度。具体返利比例参照下表:
地区代理商销售金额______万______万______万______万______万及以上返利比例______%______%______%______%______%城市代理商销售金额______万______万______万__
____万______万及以上返利比例______%______%______%______%______%
本返利以_____个月为目标时间,即乙方在_____个月内任一时间完成上述任一销售金额,即可提出返利要求,返利完毕销售金额及目标时间重新计算;乙方亦可朝更高销售金额发展,以获得更高返利。
甲方:___________技术有限公司乙方:__________________
授权签约人:_________________授权签约人:_____________
盖章:_____________________ 盖章:___________________
日期:_______________________日期:__________________
销售合同 篇7
甲方:_________公司
代表人:_________
地址:_________
乙方:_________公司
地址:_________
代表人:_________
甲乙双方代表经过友好协商签订本合同。
第一条 根据乙方要求,甲方同意按甲方提供的“凭规格买卖”(详见附件),提供_________型气垫船_________艘,每艘_________万美元。于乙方支付本合同规定的预付款后_________个月内交船。交船技术条件按本合同附件规定。关于本合同各期付款的日期,以签订本合同日期算起。
第二条 本合同双方议定的总金额为_________u.s.d.(大写:_________美元)该金额为_________艘_________型气垫船的fob价格。即在_________港口的交货价。总金额中不包括燃料、食品和培训等费用,但总金额包括下列费用:
1._________型气垫船的价格;
2._________型气垫船的系泊试验费,航行试验费及建造期间至签署交船证书之前的停泊码头费、船坞费和保险费等。
第三条
1.凡与履行本合同有关的发生在甲方境内的税收、关税手续费等由甲方负担。
2.凡与履行本合同有关的所有银行费用及在甲方国境以外的税收、关税、运输、保险、手续费由乙方负担。
第四条 为了保证甲方能够连续进行生产,并履行合同规定的支付进度,乙方同意下列付条款中规定的义务。
1.本合同的总金额以美元现汇支付。本合同的总金额的支付时间和美元金额如下:_________;
2.本合同签字之日起_________个月内,即不迟于_________年_________月_________日前支付总金额_________%的预付款u.s.d._________(大写:_________美元);
3.第一期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于_________年_________月_________日支付总金额_________%的货款,计u.s.d._________(大写:_________美元);
4.第二期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于_________年_________月_________日支付总金额_________%的货款,计u.s.d._________(大写:_________美元);
5.第三期付款在本合同签字之日起_________个月内,即不迟于_________年_________月_________日支付总金额_________%的货款,计u.s.d._________(大写:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方银行开立经甲方银行通知的以_________为受益人的不可撤销的信用证,乙方根据甲方即期汇票支付每期货款。
第五条
1.本合同的_________型气垫船在建造过程中的检验,由甲方检验部门负责。甲方将提前1个月通知乙方派代表参加试航验收。如乙方届时不能派出代表参加试航,甲方将验收证件交予乙方,验收证件对双方均有效。
2.本合同的_________型气垫船在完成试航和验收,以及乙方在履行了合同规定的义务之后,双方代表即签署交船证书。证书一式四份,双方各执两份,并由甲方申请办理海关放行手续。此时,abc型气垫船转移至乙方,此后所发生的风险和费用由乙方负责。
第六条
1.本合同_________型气垫船的船体,机电设备在正常运行和维修保养条件下,保证期为十二(12)个月,自_________型气垫船交船证书签字之日算起。
2.在保证期内,凡属制造质量和所用材料而产生的缺陷,甲方负责免费进行修理,或更换有缺陷部分。
3.甲方对于正常合理磨损和使用不当所造成的损坏,均不负赔偿责任。
第七条
1.双方有义务对本合同保密,未经对方许可,不得将本合同内容泄露给第三国。乙方保证不向别国转让合同规定的产品和资料。
2.凡属与本合同有关的通知和函电,应采用秘密方式,通过住在本国的_________渠道直接送交本合同有关方面之机构。
第八条
1.在本合同履行期间,双方对发生的任何意见分歧均应以友好协商的原则解决。
2.本合同用英文书就正本两份,各执一份。
3.本合同自双方代表签字之日起,立即生效。
4.本合同所有附件均为本合同不可分割的组成部分。
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
交船技术条件
1._________型气垫船完工文件目录;
2.舱室名称对照表;
3.机械部分备件和专用工具供应明细表;
4.电器部分备件和专用工具供应明细表。_________注:商品的规格(specification)是表示商品质量的指标,以此指标作为检验商品的标准。有些商品由于结构、性能复杂,安装、操作和维修等需要一定的程序,故凭规格买卖的产品,必须有产品性能说明书、技术图表及操作和维修手册等技术文件。这些技术文件作为协议书的附件,具有法律效力。
虽然合同货物是依商品规格为检验标准,但商品由谁来检查、验收,发放合格证书应在协议书中明确。
销售合同 篇8
软件销售合同合同编号:______________
软件名称:
甲方:
地址:
联系电话:QQ号:EMAIL:传真:
乙方:
地址:
联系电话:传真:
甲乙双方经友好协商,甲方向乙方购买"《》软件"并享有乙方提供的连带服务,根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同,并由双方共同恪守,条款如下:
一、软件产品内容
乙方向甲方销售的软件产品为"《》软件"。软件产品包括:
1上述软件《》的安装光盘;
2有功能介绍性的产品资料;
二、质量保障
1.产品质量
乙方保证:向甲方销售的软件产品功能与本产品相关的文字说明材料完全符合。
2.服务质量
乙方保证:向甲方所提供的服务,完全按照本合同第八条之规定提供优质及时的服务。
三、合同价款
乙方提供产品《____________》,本合同执行价格为:¥________元(大写人民币____________)。乙方承诺甲方后续扩充站点按照同等优惠执行。
四、付款方式
如果甲方在万州地区,签订合同时需付软件价格的30%,乙方可根据需要上门为甲方安装,甲方在验收合格后,将产品剩余货款一次性付给乙方。
如果甲方在万州地区以外,甲方通过公司银行转帐方式付款给乙方,并将汇款回单传真给乙方,乙方接受到汇款后,安排发货,并在甲方机器已经安装完好的操作系统
windows20xxserver或LINUX(或advanceserver,并带远程管理方法)的基础上,在三个工作日内给甲方远程安装软件。
五、版权归属
本软件之版权归乙方。
甲方经由乙方授权使用本软件。
六、服务项目
1.乙方在工作时间内随时为甲方以电话、传真、电子邮件方式免费提供所买产品的服务与技术支持维护,通常软件系统故障,提供实时响应远程解决。在远程维护无法排除故障时,乙方提供48小时内到达现场服务。
2.在正常使用情况下,乙方对所提供的软件提供个月时间的免费维护本软件。
3.自安装调试完毕之日起,如遇软件升级,乙方免费提供同系列产品升级支持。
4.由乙方对甲方操作人员进行免费培训,期限同于本款第二条。
七、双方的责任和义务
㈠甲方的责任和义务
1.配合乙方准备好系统实施环境(含数据库支撑平台)。
2.按付款方式所列按期按时付清软件费用。
3.组织应用人员进行系统使用与验收工作。
4.甲方严格在软件许可下使用本软件,不可对产品进行解密或将产品交给他人解密。
㈡乙方的责任和义务
1.按照以上服务内容进行优质及时服务。
2.遵循相应职业道德对开发过程中涉及到甲方的有关数据机密进行严格保密。
3.为甲方提供软件使用培训。
4.接到甲方服务请求,24小时内及时解决,如遇软件产品原因的重大困难可48小时内到达现场解决。
5.负责系统升级。
八、保密条款
甲方使用本软件过程中,由于本软件的监控功能所引起的与员工之间的纠纷与乙方无关,甲方不能将本产品交给乙方的竞争对手研究。
九、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决方式
㈠、双方合同履行过程中发生争议,双方应协商解决或请求调解,否则应提交合同签定地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
㈡、甲乙双方确定:以上合同签定,以甲方所在地为准。
十一、合同生效
㈠、本合同正本一式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方签字盖章后生效。
㈡、合同生效时限,以双方中的一方最终签定日期为准。
(三)、未尽事宜双方友好协商解决。
甲方:乙方:
(签章)(签章)
签字人:签字人:
日期:年月日 日期:年月日
销售合同 篇9
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为保证甲方卖场的正常运营,促进乙方所经营系列酒水的销售,甲方确定乙方为甲方下列产品的供货商,经两方协商就供求关系达成以下协议:
一、甲方确定乙方为甲方所需下列产品的供货商:
酒类:系列
二、乙方为促进以上产品在甲方卖场的销售,乙方向甲方一次性赞助人民币元作为乙方系列产品的广告宣传费,乙方提供若干台展示柜给甲方无偿使用,甲方负责展示柜的日常管理,包括清洁,正确使用,保养及维修。
三、甲方有权要求乙方对所供酒系列作及时报价。乙方所供其他产品价格如有调整,应及时通知甲方,价格统一,结算按标准市价。
四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加供货品种。
五、乙方有义务向甲方提供所供产品的合法“三证”。乙方负责的酒水出现质量问题,造成的全部后果由乙方承担。
1.乙方所提供的产品,必须是符合国家相关规定的合格产品;
2.乙方所供产品的质量保证,售后服务必须按国家相关规定执行;
3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题,乙方须向甲方作出市场价倍的补偿;
4.如发现假酒现象,乙方须向甲方作出“假一赔十”的'补偿;
乙方所供系列品种价格见《附表》。
六、乙方在接到甲方要货通知(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库,如遇市场短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。
九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥,由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。
十、结算方式:
1.货到甲方现场经两方验收完毕,由甲方支付乙方本批次货款的60%,余款40%待二次进货时付清,依此类推。
十一、因甲方经营原因(如停业、拖欠货款,阻止乙方销售等),造成本协议不能正常执行时,合同顺延。
十二、协议有效期:自年月日起,至年月日止。
十三、协议有效期内,未尽事宜,另商议,按补充协议方案签定。
十四、协议有效期内,如甲乙两方产生纠纷,进行协商解决,如协商未果,移交合同签订地司法部门解决。
十五、本合一式两份,两方各执一份。
甲方:乙方:
签字盖章:签字盖章:
日期:日期:
销售合同 篇10
买方(甲方):
卖方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定,甲、乙双方在协商一致、平等互惠的基础上,就甲方向乙方订购灯饰一事,达成如下合意,以资共同遵守。
风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
一、货物名称、品牌、数量、价格:
1、货物名称:
2、生产厂家:
3、产品型号:
4、产品规格:
5、产品数量:
二、质量要求
甲乙双方约定,甲方订购的这批灯具,质量应符合:____________________标准。
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
三、交货期限
甲乙双方约定,乙方应于合同签订后_______天内交货。如果乙方怠于履行,给甲方造成的损失,由乙方承担。
四、乙方责任
1、乙方交货时需提供以下资料:
(1)每件货物分别列出内部主要元器件、型号、品牌、数量、单价、产地。
(2)各货物的规格尺寸。
(3)企业营业执照、生产许可证、产品检验报告或产品型式试验报告及有关质量证书。
(4)产品的质量保证及售后服务措施。
2、乙方要及时交付货物。
五、甲方责任
1、甲方在合同签订时应付定金:______________元。
2、在乙方履行完交付义务时,甲方要按时支付剩余货款。
六、交货地点和接货单位
风险提示: 交货地点
对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。
1、交货地点:
2、接货单位:
3、乙方应于发货前_______日发出接货通知。接货单位接货后应签收确认。
七、运输方式和费用负担
乙方负责运至交货地点,并承担货物运至交货地点的所有(包括且不限于运输、保险、税费、装卸等)费用。
八、包装标准
按乙方出厂标准包装,但该包装应适合于长途运输及货物运至交货地后的仓储。
风险提示:价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。
九、货款结算
1、本批灯具单价为______________人民币,合同总价款为______________人民币。
2、本合同价格为工地交货价(包括但不限于货物包装、运输、税费、保险、装卸费用,及双方约定的乙方应提供的售后服务)。
3、合同签订时,甲方支付定金______________元。
4、验货合格后七日内,甲方支付剩余价款。
十、合同解除
1、任何一方需要提前解除合同,均应提前_______天通知对方,对方为了履行合同做准备工作支付的费用,违约方应支付。
2、任何一方严重违约导致合同无法履行的,合同解除,责任方要负担守约方的损失。
风险提示: 违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
十一、违约责任
1、甲方逾期付款,每延期一日,应按逾期付款额的_______%向乙方支付违约金。
2、乙方逾期交货,每逾期一日,应按逾期交货金额的_______%向甲方支付违约金。
3、对不符合双方约定的货物,甲方有权拒绝接货并解除合同。
4、甲方迟延接货,应承担迟延期间内保管、保养货物的有关费用。
5、乙方所提供的货物经验收不合格,视为乙方不能如约交货,乙方应按合同规定承担违约责任外,还应赔偿甲方因此而遭受的损失。
风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
十二、争议解决方式
双方因合同及本合同的履行发生争议,首先应通过友好协商解决,如协商不成,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
十三、附则
1、本合同一式_______份,甲方执_______份,乙方执_______份,均具同等法律效力。
2、本合同自双方签字后生效。
3、本合同未尽事宜双方另行约定。
风险提示:证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方:
地址:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
乙方:
地址:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签约时间:_______年_______月_______日
【有关销售合同十篇】相关文章:
2.销售合同汇编十篇
4.销售合同集合十篇
5.销售合同集锦十篇
7.电脑销售合同十篇