爆破施工合同
随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的爆破施工合同，希望对大家有所帮助。
爆破施工合同 篇1
甲方：_________
乙方：_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：_________
二、工程量：_________
三、工程造价：_________
四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责_________，以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
甲方代表(签字)：_________
乙方代表(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
爆破施工合同 篇2
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民用爆破物品管理条例》及其他有关法律、行政法规要求，遵循平等、自愿、互利、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本施工合作协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目、工期、工程量：
1、工程项目：
2、工期：从进场开工之日起80个工作日。
3、工程量：以甲方认可的工程量为准(以现场实际爆破石方测量方量为准)。
四、综合单价：本工程采用单价包干方法
序号项目单位单价(元)备注
1石方爆破m3包含人工、机械、打眼、装药(火工品自备),燃油、炸材、爆破安全防护、解小等等关于爆破方面的全部工作内容
1、综合单价包含火工品等材料购买、运输、保管等，人工费，生活费，机具费，水电费，油料，风险，利润及爆破试验、爆破监测等为完成本工程的一切费用。
2、本协议一经签订，将不进行任何形式的价格调整，乙方不得提出任何形式的索赔要求。
五、结算方式：
1、石方爆破工程量以甲方认可的实际爆破工程量为准。前期由乙方自己负责所有有关爆破费用垫付。乙方结款跟着甲方结款一起走，甲方拿到工程款乙方跟着比例结算工程款。甲方没有拿到工程款乙方不得以任何理由要求甲方付工程进度款，如果由此造成停工或其他损失，全部由乙方承担。工程完工后，甲方拿到工程款一次性全部结清爆破班组全部费用。
2、支付方式为现金或转账支票结算。
3、此单价不含税，为税后价。
六、质量、安全、文明施工
1、乙方应按有关规范、招标文件《技术条款》及业主、监理、甲方的质量要求进行施工。
2、本工程采用松动爆破(每次爆破总装量及单响装药量应不超过有关部门批准的药量)。
3、乙方应按照甲方认可的石方爆破范围及方案进行施工，根据现场及甲方施工要求，必须及时上足机械设备。
4、乙方应遵守国家及地方各项法律、法规。
5、乙方必须购买人身保险，所有人身保险费已包含在综合单价中。或由甲方代为购买，费用在合同结算时一并扣除。
6、乙方应遵守国家及地方、业主招标合同文件及甲方的有关施工安全生产条款，按照施工安全操作规程进行施工，经常教育职工树立安全意识，做到绝无伤害。
7、乙方应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员，加强对施工作业安全的管理，指定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对工人进行施工安全教育。
8、乙方自行承担由爆破施工引起的安全责任事故(如通讯线路、来往车辆、过往行人、附近的民房以及乙方自身人员及设备造成的事故和损失均由乙方自行负责)。
9、乙方应保证不因非甲方的责任使甲方受到罚款或被第三方起诉。若发生上述事件，给甲方造成的直接、间接损失将全部由乙方承担，甲方有权将乙方的工程款扣除，以弥补甲方的损失。
10、乙方应按照甲方的要求做到文明施工，如乙方影响到甲方的文明施工形象，由此所造成的一切费用(如罚款、停工损失的等)由乙方负责。
七、环境保护
1、遵守环境保护的法律、法规和规章
乙方必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。
2、环境保护措施
乙方应在编报施工组织设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送甲方审批。
3、环境污染的治理
(1)乙方应按国家和地方有关环境保护法规各规章的规定控制地下工程施工的噪声、粉尘和有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。
(2)应保护施工区的'生活工作的环境卫生，应定时清理垃圾，并将其运至批准的地点掩埋或焚烧处理。
八、施工安全保护
1、乙方应在工程开工后14天内编制一份工程施工安全措施方案提交甲方。其内容应包括安全机构的设置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等安全措施。
2、乙方应加强职工的施工安全教育，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前进行安全操作的考试和考核，合格者才准予持证上岗。
3、乙方必须遵守国家颁布的有关安全规程，发生重大安全事故时，乙方应立即通知甲方，并在事故发生后24小时内向甲方提交事故情况的书面报告。
4、爆破
(1)乙方应按批准的爆破作业方案和安全措施文件的规定进行爆破作业，并应严格遵守国家有关爆破的管理规定。
(2)对实施电引爆的作业区，乙方应采用必要的特殊安全装置，以防止雷雨时的电器或邻近电器设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用，试验报告应上报总承包方审批。
6、洪水和气象灾害的防护
乙方应根据甲方提供的水情和气象预报，做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时，乙方应立即采取有效的防洪和防灾措施，以确保工程和人员、财产的安全。
7、信号
(1)乙方应在施工区内设置一切必需的信号装置。
(2)乙方应负责维修和保护施工区内自设或甲方、业主设置的所有信号装置，并按甲方的指示，经常补充或更换失效的信号装置。
8、安全防护手册
乙方应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规程。乙方应在签订合同后28天内将手册的复制清样提交甲方审批。安全手册除发给乙方全体职工外，还应发送给甲方。
九、双方职责
1、甲方职责
(1)负责与工程业主、监理工程师工作联系。
(2)协调现场施工队各方关系。
(3)负责编制安排乙方日、月生产计划，乙方应按甲方的计划安排完成任务。
(4)每月20日前向乙方提供下月的石方开挖计划。
(5)本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责(包括按规定填报资料)。
2、乙方职责
(1)除本合同已明确的条款外，乙方应严格遵守甲方与业主签订的合同条款，承担义务及责任。
(2)乙方服从甲方统一管理，并对所施工的工程进度、质量、安全负全部责任。
(3)乙方负责爆破设计，必须每班派现场代表负责按甲方的计划组织生产，确保工程质量和工期。
(4)负责爆破设备及人员的进、退场，以及爆破所需的火工材料领用、运输等与爆破有关的事宜。
(5)乙方人员必须服从甲方现场人员、监理工程师、业主的管理。
(6)乙方应自行接通施工用电、水、通讯等，其费用包括在承包价内。
(7)乙方应配置相应的质量、安全等专业技术人员，负责现场施工。
(8)乙方应严格按照甲方提供的质量要求施工,对于不合格工程,甲方有权要求返工处理,返工费用由乙方承担。
(9)如果乙方中途未经甲方允许而撤退或其它乙方责任造成甲方机械、人员及其它经济损失，甲方有权把乙方未结算工程款扣除，作为乙方对甲方经济损失赔偿的一部分。
(10)乙方必须遵守操作规程，领取的火工品要按相应要求保存、使用等，严禁流失，若发生任何安全事故或其他事故，造成的一切经济损失、纠纷、责任，均由乙方自负。
十、未尽事宜，双方友好协商，可以签订补充协议。
十一、本协议一式三份，甲方执二份、乙方执一份。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，工程款结清后失效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
电话： 电话：
日期： 日期：
爆破施工合同 篇3
发包方：_______区房屋征收补偿和征地拆迁办公室（以下简称甲方）
承包方：_______有限公司_______分公司（以下简称乙方）
经双方协商，甲方同意将_______路_______号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程名称：_______路_______号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程
二、工程地点：_______路_______号面粉厂
三、工程承包范围和内容：
按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。
四、工程量：按实际方量。
五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。
六、施工工期：30天
七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的.要求。
八、双方责任：
（一）甲方责任
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系；
2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点；
3、负责提供施工有关的图纸；
4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作，对不符合规定、规程的必须整改完善；
5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；
6、负责提供乙方施工用电。
（二）乙方责任
1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行《爆破安全规程》GB6722－20xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定，对不符合规定、规程的必须整改完善，认真检查验收合格后才能起爆；
2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并承担一切费用（包括爆破安全评估费用）；
3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护；
4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作，并承担所需发生的费用及相应的安全责任；
5、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任（含经济），与甲方无关；
6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全作不到位而引起的安全事故，其一切责任（含经济）由乙方自行承担；
7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。
甲方：
法定代表人（或委托代理人）签字：
日期：_______年_______月_______日
乙方：
法定代表人（或委托代理人）签字：
日期：_______年_______月_______日
爆破施工合同 篇4
甲方：_________________公司
乙方：_________________工程有限公司
甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：_________________
三、工程造价：_________________元人民币
四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_________________%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方：_________________乙方：_________________
甲方代表：_________________乙方代表：_________________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
爆破施工合同 篇5
甲方（转让方）：
乙方（施工方）：
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定和公司安全生产“包保”责任的要求，结合爆破工程的特殊情况，爆破公司与安全管理人员、爆破员签订本“包保”责任书，具体“包保”内容如下：
一、安全管理人员、爆破员必须服从公司的统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。
二、安全管理员职责
1、根据公司合同要求进入现场后，必须和项目发包方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。
2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。
3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的'违章、违纪行为，确保安全生产。
4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。
5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。
6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。
7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。
8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、省、州、县和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的，造成安全事故，由安全管理员负责。
三、爆破员职责
1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。
2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。
3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。
4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。
5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。
6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。
四、本“协议”一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，按照国家、省、县和公司的有关规定办理。
甲方责任人签字： 乙方责任人签字：
20xx年 月 日
爆破施工合同 篇6
甲方：___________
公司乙方：_________
工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。
经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：
二、工程量：约
三、工程造价：元人民币四、付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方：___________
乙方：___________
甲方代表：____________
乙方代表：____________
______年______月______日
______年______月______日
爆破施工合同 篇7
甲方：__________________
乙方：__________________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签定本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路堑控制爆破。
二、工程地址：平昌县通木村。
三、工程内容：路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。
第二条合同期限
乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工，不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度，甲方所有损失由乙方承担。
第三条工程数量、单价
1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的，以双方现场实际收方签认方量为准。
2、单价：按每立方米
第四条款项支付
一、本合同签定后，甲方向乙方支付人民币50000元(大写：伍
二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。
三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金，其余款项甲方向乙方一次性付清。
第五条甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)
一、本合同签定后，甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份，并保证资料真实准确，提供路堑相关资料一份。
二、负责周围环境的协调工作，为乙方进场施工创造便利条件。
三、负责路堑的标高测量，向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。
四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，应向乙方补偿经济损失。
五、合同签定，尽快通知乙方开工时间，以确保有效工期。
第六条乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)
一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。
二、爆破严格按控爆设计书进行，爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。
三、全面负责技术及安全工作。
四、因乙方自身原因造成的'停工、返工等，责任由乙方自负。
五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全责任事故，由乙方负全部责任，相应的经济损失及赔偿由乙方承担。
六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故，由乙方负责。
第七条未尽事宜，双方协商解决。
第八条本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力，经双方签字盖章后生效，工程结束并结清全部款项后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破施工合同 篇8
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目石方爆破事项，经双方友好协商，订立本合同。
一、工程项目：海南昌江核电站3陆域排水竖井基坑及隧道工程项目。
二、工程地点：海南昌江。
三、工程量：工程量约。
四、工期：约_________个月。
五、承包内容：排水竖井基坑及隧道开挖石方爆破技术服务。
六、付款方式：合同签订，甲方付乙方_________元作为本项目前期费用;甲方每月付给乙方_________万元爆破服务费。
七、双方职责：
甲方职责
1负责处理协调与业主的关系，确保施工正常进行。
2负责项目的`报批手续及相关费用。
3负责爆破器材购买、贮存、配送等全部费用。
4负责施工安全，若发生安全事故由甲方负责。
5按时付给乙方爆破服务费。
6负责乙方爆破人员的食宿。
7严格按乙方制订、由公安部门批准的爆破方案施工。
乙方职责
1负责提供爆破资质，制订爆破方案。
2服从甲方管理，遵守施工现场各项制度。
3乙方派1—2名技术人员到本项目，将本单位现场人员名单、身份证、资质证书复印件，在开工前报甲方审查，有犯罪记录人员不得进入本工程。
4负责爆炸物品报批、购买，并派专人管理，并按甲方所需的爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余的炸材退回仓库。
八、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。
九、本合同一式四份，双方各执两份，双方严格执行。
十、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破施工合同 篇9
发包方：____(以下简称甲方)
承包方：____(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》(GB6722-_________)及公安部《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA990-___________)、《爆破作业项目管理要求》(GA991-_________)(简称“两个标准” )等有关法律、法规规定，甲、乙双方遵循“平等自愿、公平诚信”的原则，经协商一致，现就爆破施工承包事宜，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：____
二、工程地点：____
三、工程内容及承包方式：
1、按甲方的设计图纸及规范并结合施工组织设计进行爆破作业施工。
2、乙方爆破承包的方式为：包工、包料、包机械、包安全文明施工、包质量和爆破石方块度需达到现场施工的设计(块度800x800mm以下)要求。
3、单价不含爆破安全评估、爆破安全监理和爆破测振费用。(不含土石方的清理和装运的费用)
四、工程单价及工程量：
1、工程综合单价：石方爆破包干单价为人民币￥元/m3(不包含发票税金);
2、工程量：爆破方量暂定3。
3、工程量计量：根据设计施工图纸以实际发生的山体工程量为准，实际测量需有三方签字认可(即乙方代表、甲方代表、测量负责人)方可有效。
五、爆破工期：
1、甲方提供完善了本地块《用地规划许可证》及本地块政府批文手续后15个工作日，。
2、乙方办理完爆破施工审批手续并接到甲方的进场通知书次日开始计算工期，(工期为年.即个月)，组织施工人员及机械设备进场，。
六、结算方式：
1、合同签订乙方办理完成(公安部门批复同意批文)审批手续后的七日内,甲方向乙方一次性支付人民币壹拾(￥：100000.00 )万元整,作乙方爆破方案设计及请专家等费用.
2、该工程项目开工后，乙方每月25号向甲方提交本月完成爆破工程量审核确认，甲方在三天内审核完毕，本月内支付乙方当月审核确认工程进度款的85%到乙方指定账号，剩余的15%工程进度款在爆破工程结束且经甲方验收合格后一个月内一次性付清。
3、和办理完毕爆破施工审批手续后，贰天内甲方向乙方支付预付款人民币贰拾万(￥：200000.00 )元整，作为预付乙方订购前期火工品款，预付款扣回在进度款中第二个月进度款扣回。
七、甲方责任与义务：
1、指派( )为甲方驻工地代表，负责向乙方提供办理审批所需的相关文件和资料(不含乙方应具备的资料);配合乙方的爆破施工手续审批。
2、乙方每次爆破后的石渣及掌子面，甲方应及时装运清走，以保证后续爆破施工的工作面。
3、掌握有关信息，如清运人员发现未爆的爆炸物品，要及时向乙方通报，乙方将按规定进行处理。
4、甲方负责爆破后块石、碎渣、部分风化石的外运，定保乙方正常施工.
5、甲方按合同协定及时支付当月工程款。
6、甲方负责安排一名工作人员(工资由甲方负责)，主要负责监督每次爆破进行测震，测震数据存档，确保爆破震动达到国家标准。(如下表)
爆破震动安全允许标准表
序号保护对象类别安全允许振速/(cm/s)
;10Hz10Hz～50Hz50Hz～100Hz
1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5～1.00.7～1.21.1～1.5
2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a2.0～2.52.3～2.82.7～3.0
3钢筋混凝土结构房屋a3.0～4.03.5～4.54.2～5.0
4一般古建筑与古迹b0.1～0.30.2～0.40.3～0.5
5水工隧道c7～15
6交通隧道c10～20
7矿山隧道c13～30
8水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9新浇大体积混凝土d：
龄期：初凝～3d
龄期：3d～7d
龄期：7d～28d
2.0～3.0
3.0～7.0
7.0～12
注1：表列频率为主振频率，系指最大振幅所对应波的频率。
注2：频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据：硐室爆破;20Hz;深孔爆破10Hz～60Hz;浅孔爆破40Hz～100Hz。
a选取建筑物安全允许振速时，应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速，应经专家论证选取，并报相应文物管理部门批准。
c选取隧道、巷道安全允许振速时，应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速，可按本表给出的上限值选取。
本工程爆破震动主要考虑按一般砖房及一些非抗震的大型砌块建筑物，允许振速为2.0cm/s～2.5cm/s,应综合考虑村民的承受能力，选取V=1.0cm/s。V=K(Q1/3/R)a
Q=R3(V/K)3/ a
其中K取160，α取1.68，则计算出取大的单响药量Qmax和距离的关系表。
符合上述要求。
8、甲方为乙方免费提供现场人员两间共50平方做食堂和住宿临设设施。
八、乙方责任与义务：
1、指派( )为乙方代表，负责管理爆破安全作业的管理，负责爆破方案设计，办理爆破作业审批手续及从合法渠道购买爆破器材，同时，爆破施工过程中所需的材料，均由乙方自行购买并承担全部费用。
2、本合同签订后，应组织好施工人员和机械设备进场，并全面做好开工之前的准备工作。施工过程中，乙方必须严格按照相关规范、规程进行施工;服从甲方、监理单位及业主的指挥，接受监督及检查，确保安全生产。
3、负责并按时足额发放工人工资，为爆破人员购买相关保险和劳保用品。
4、严格遵守《爆破安全规程》和公安机关关于爆破安全管理的规定，负责爆破安全，如因爆破施工引起的安全责任事故一切责任由乙方承担。
5、负责教育员工服从甲方统一安排，安全文明施工。
6、乙方应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)，负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
7、乙方施工中一定按照公安审批通过安全评估单位评审方案施工，如果不按照评审方案施工所发生的震动事故由乙方负责。
8、应按相关规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
9、乙方须保证具有承担本项目爆破工程的相应资质，参加本项目爆破工程的乙方工作人员具有相关资质证书。在本合同签订之日起三个工作日内将乙方和乙方工作人员的相应资质证书复印件加盖乙方公章提交给甲方。
10、在实施爆破时，如有爆破飞石震动引起爆破范围外的人员、房屋、车辆砸伤或其它财产损害的，由乙方承担一切安全责任。
11、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作，特别是爆破前的`警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方安全不到位而引起的安全事故，其一切责任由乙方自行承担;
九、安全：
1、乙方施工过程中应该做好安全文明施工，不得违章操作，在施工前乙方必须对个人进行安全技术交底。若发现违章作业时甲方有权制止。
2、若乙方在施工过程中发生安全事故，乙方未按时支付安全事故费用或经济赔偿金时，甲方可以代行支付，所发生的费用在乙方工程结算款中扣除。
3、乙方作业人员在施工期间安全由乙方全部负责承担。
4、在施工期间，乙方自行承担施工爆破作业期间一切安全责任，妥善保管爆炸物品，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》执行，严格按照安全规程进行爆破施工。
十、违约责任
1、若甲方未按合同的约定支付相应款项的，乙方同意甲方逾期三十天，超过三十天的，每逾期一日需以拖欠款项为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向乙方支付滞纳金。
2、若乙方未按本合同约定时间竣工且经甲方验收合格的，乙方需按本合同总价为基数按中国人民银行发布的同期银行贷款利率向甲方支付滞纳金。
十一、其它：
1、因无法抗拒的外部因素(自然灾害、国家政策及政府的法律法规等)造成工程停工或延期，双方本着互谅的原则，互不追究责任。
2、履行本合同期间发生争议，可友好协商解决;如协商解决不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
3、本合同一式五份，甲方执两份、乙方执一份、两份交公安机关审批备案，自双方签字盖章之日起生效;未尽事宜，经双方协商达成谅解备忘录，谅解备忘录作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
4、本爆破工程完工及爆破工程款付清后本合同自然失效。
甲方(盖章)：____
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
乙方：____(盖章)
签约代表：___________
签订日期：_______年____月___日
爆破施工合同 篇10
甲方：_________
乙方：_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：
一、工程地点：_________
二、工程量：_________
三、工程造价：_________
四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
（一）甲方责任：
1。负责_________，以方便乙方_________作业。
2。派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1。负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2。负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3。作业人员持证上岗。
4。加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1。乙方按甲方要求完成爆破施工。
2。甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破施工合同 篇11
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目土石方爆破事宜协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程内容及工期
1、工程内容：
2、工期：
三、爆破单价及付款方法
1、本合同作为已签《土石方挖运工程施工劳务合同》的附件。
2、工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行结算。
四、工程量核算与确认：
1、爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据实确定爆破工程数量。
2、每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式经双方签字确认，做到日清月结。
3、乙方必须按设计要求开展爆破作业，超出设计范围内的爆破数量甲方除不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响，并追究乙方相关责任。
五、质量、安全及验收：
（一）工程质量：
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。
2、甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。
3、乙方爆破块石大小满足机械清运和使用要求，石块直径不大于300mm。
4、乙方必须按设计要求保证爆破地段基础设计规定要求。如达不到要求，甲方有权拒绝验收。
（二）安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，施工人员必须持证上岗，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施、防护措施，确保周围建筑物安全及人身安全。如出现人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。架设安全标识网、安全带、安全帽等防护措施所需设备均有乙方自备。
（三）爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用自带的'爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识。
2、乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管，以免丢失或损坏。
六、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责爆破施工的现场、质量管理全部工作。
2、在爆破合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。
3、负责对乙方安全、环保交底。
4、负责劳务费拨付和工程结算。
5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处理。
6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。
7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。
2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。
3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。
4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。
5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。
6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。
7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任呢。
8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班，因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。
9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理，如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。
10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图，并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。
七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护
1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定，在甲方指导下做好环境保护工作。
2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作，如因乙方原因造成上述损失的，乙方应当承担赔偿责任。
八、违约责任
1、乙方不服从甲方管理和安排，不听从甲方调度，发生安全事故，甲方有权解除合同，具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定，甲方有权解除合同并不承担任何责任。
3、乙方更换施工人员的，更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质，否则，甲方有权解除合同。
4、甲方按约定结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的，乙方不承担责任。
6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划，乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求（原则上不突破计划）应提前一天通知，乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的，按照每天_____元赔偿甲方损失。
九、其他约定
1、乙方向甲方承诺，乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照，并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。
2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的，由乙方委托相关资质的部门进行鉴定，因不可归咎于乙方责任的，乙方不承担责任。
3、因施工导致村民阻工的，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担相关组织协调处理，如非甲方原因造成的损失，甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的，双方各自承担自己损失。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章生效。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________
签订日期： 年 月 日
爆破施工合同 篇12
甲方：______(以下简称甲方)
乙方：______(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及其他有关法律、行政法规之规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将合同段(K__+~K__+)公路石方爆破工程承包给乙方，经双方磋商，相关事宜已协商一致，达成如下协议：______
一、工程名称：______
二、承包范围：______段(K__+~K__+)公路石方爆破
三、工程量：______石方爆破工程量按设计图纸所示石方工程量计算，路基石方爆破工程量为立方米，危岩石方爆破工程量为立方米。
四、工期：______乙方进场之日起__个月内完工。
五、承包方式：______采用固定单价包干形式。
六、单价及组成：______
1、路基石方爆破____元/立方米(大写：______每立方米__人民币);危岩石方爆破____元/立方米(大写：______每立方米__人民币)。
2、单价包含内容：______办理爆破手续及所需的费用，石方爆破所用的人工、材料、机械及人员食宿所需的费用。
七、质量标准：______工程质量标准达到合格标准，爆破后的粒径不超过90厘米，边坡的平整度不超过20厘米。
八、抗滑桩约定：______如果抗滑桩桩基石方采取爆破施工，甲方在同等条件下，优先考虑由乙方施工，单价双方协商，如果双方不能达成协议，爆破材料及人员甲方有权调用。
九、桥梁桩基约定：______如果桥梁桩基石方采取爆破施工，甲方在同等条件下，优先考虑由乙方施工，单价双方协商，如果双方不能达成协议，爆破材料及人员甲方有权调用。
十、安全约定：______
1、不能发生伤人和死亡事故，如果发生伤人和死亡事故，所有责任都由乙方承担。
2、乙方要控制好炸药用药量，不能发生因地震波造成损失，如果发生因地震波造成损失，乙方负担损失的40%，甲方负担损失的60%。
十一、工程款支付：______每月5日前支付上月进度工程量价款的80%，余下的工程款在道路工程完工后1个月内全额支付。
十二、甲、乙双方义务及责任：______
(一)甲方的义务及责任
1、甲方负责提供合格的图纸及施工现场。
2、甲方负责对整个施工现场总体安排协调。
3、甲方负责资料、计量等管理。
4、配合乙方对外界关系的协调、解决。
5、甲方负责每月按时支付乙方工程款(乙方报量时间为每月25日计量，甲方第二个月5日之前支付上月工程款的80%)。
(二)乙方的.义务及责任
1、乙方施工中，必须遵守甲方的规章制度，服从甲方总体指挥安排和专业技术人员的指挥进行施工，如不服甲方安排施工，造成损失由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中，如遇政策性停工或人力不可抗拒因素影响工程施工的工期顺延。
3、乙方自行负责食宿及费用。
4、该工程严禁分包和转包，一经发现乙方分包和转包，甲方有权无条件解除合同，所造成的一切损失全由乙方承担。
十三、合同履约保证金
本合同不设履约保证金。
十四、违约责任
1、以上条款双方共同遵守，如一方违约，由违约方赔偿另一方总造价5%的违约金。
2、出现违约纠纷，可由双方协商解决，协商不成时由建设行政主管部门调解，调解不成时，由原告所在地人民法院进行裁决。
十五、其它：______
1、未尽事宜，以协商及补充协议为准。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。
甲方：______授权代表人：______授权代表人身份证号码：______电话：______
乙方：______授权代表人：______授权代表人身份证号码：______电话：______
年月______年______月______日日
爆破施工合同 篇13
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程范围及内容： 。
4. 工程量：
二、工程内容及工期
1. 工程内容： 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内） 。
2. 工期：
自公安部门批准爆破手续后内完成（报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天），如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。
三、工程造价及付款方法
1. 工程造价：预算价 元，工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式：总造价按实际发生的总爆破工程量×单价计算。如总方量不
33足 m，爆破单价为 元/ m。
工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。
2. 付款方式：本合同签字生效后，乙方进场后 天，甲方付乙
方 % 工程款，用于购买各种材料；期间爆破工程量完成一半时，甲方支付乙方 工程进度款；验收合格后 内支付工程款所有余款；质保金 元 天内付清。
四、工程量核算与确认：
1. 爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认；
2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变；
3. 实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。
五、质量、安全及验收：
（一）、工程质量：
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全
的前提下快速完成爆破相关的工作；
2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。
3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内；
4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。
（二）、安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。
3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。
4. 本工程质量等级：
5. 现场代表：甲方 、乙方 、监理方 。
（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具（如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等），乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交
底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作；
2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！
六、双方责任
（一）、甲方责任：
1.按合同规定及时支付各种款项；
2.乙方进场前，清除全部石方上的`植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责；
3.以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高；
4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；
（二）、乙方责任：
1.严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工；
2.结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案；
3.负责办理爆破方案审批手续；
4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求；
5.做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。
6.采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
7.如延误工期，每超过工期一天，每天支付违约金 元。
8.每次放炮后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由乙方负责；
9. 乙方施工人员食宿自理。
七、附件：
1．本协议经双方签章后生效。
2．本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3．因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章） ：法定代表人： 法定代表
人：
授权代表（签字）：
年月日
授权代表（签字）： 年月 日
爆破施工合同 篇14
发包方：贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部
（以下简称甲方）
承包方： 谢桐： 身份证号：522527197207141314（以下简称乙方）
甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20xx、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议：
一、工程概况：
工程名称： 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程
工程地点： 安顺市普定县安普大道中段
承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。
二、工程单价和工程量：
1.工程单价：爆破单价按140元/m?（不含税费），钎探单价按40元/元，甲方代扣2‰的保险费用。
2.工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。
三、进度款支付：
1.工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度款。
2.工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。
四、工期要求：
本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。
五、双方责权利：
甲方责权利：
1.给乙方提供施工基础图1份。
2.及时办理技术交底。
3. 为甲方工程师，行使合同约定的'权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。
4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。
5.每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。
乙方责权利：
1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。
3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。
4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。
5.乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业
6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20xx及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。
7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。
六、安全责任：
1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。
2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。
3.若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。
七、违约责任
除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。
1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。
2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。
八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。
九、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。
甲方： 乙方：
授权代理人（签字）： 身份证号：522527197207141314
电话：13985700668
日 期：20xx年8月14日 日 期：20xx年8月14日
爆破施工合同 篇15
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下：
一、工程概况
1、工程名称：高速公路爆破工程;
2、工程地点：。
二、工程内容、工期及计量方式
1、工程内容：土石方松动爆破;
2、工期：______年____月____日至______年____月____日，总工期天(遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延);
3、计量方式：以实测的爆破方量为准
三、爆破单价及付款方法
1、爆破单价(不含税)：双方约定爆破单价计人民币 元/m3;
2、付款方式：
⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费万元整;
⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方万元整;
⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。
四、质量及安全
(一)工程质量
1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务;
2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的`指导，并可随时监督检查。
(二)安全管理及责任
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故;
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全;确保工程验收合格。
(三)爆破机械、爆破器材购买及管理
1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识;
2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。
五、双方责任
(一)甲方责任
1、按合同规定及时支付工程费用;
2、负责施工全面指导工作;
3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作(此间产生的费用由甲方承担)，为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担;
4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危石、做好支护、抽水及爆后通空等工作。
(二)乙方责任
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工;
2、结合本工程特点，制定合理、可行的爆破施工方案;
3、乙方必须服从甲方的整体工作安排，听从甲方管理人员的正确指导，爆破施工作业必须满足甲方施工总体进度及质量要求;
4、爆破有害效应控制在安全范围，确保周围建筑安全和人身安全。
六、其他
1、本协议经双方签字后生效;未尽事宜双方可另行协商确定;
2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力;
3、本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【爆破施工合同】相关文章：
孔桩爆破项目工程施工合同06-06
爆破工程合同07-26
爆破工程合同12篇02-12
爆破工程外包合同01-19
爆破工程合同15篇02-01
施工合同施工合同11-08
施工施工合同01-01
施工施工合同15篇01-14
施工合同04-17
施工合同06-02