承包暖气安装施工合同

时间:2024-05-20 09:00:59 施工合同 我要投稿

承包暖气安装施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同出现的次数越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编帮大家整理的承包暖气安装施工合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

承包暖气安装施工合同

  承包暖气安装施工合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:

  一、 工程概况及承包方式

  工程名城:公寓暖气安装调试 工程地点:大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式:包工包料暖气管用:XX,暖气片用:XX,锅炉用:

  二、 工程期限

  自20xx年X月X日至20xx年X月X日

  三、 工程价款及结算方式

  此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:X元整(人民币大写:X)元。合同签订时支付现金元,材料进场时支付现金元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。

  四、 乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。

  五、 产品的安装调试验收

  1、 乙方负责暖气管的安装、调试

  2、 安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。、

  六、 乙方责任

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的.工作。 如乙方没按合同规定时间交工,每迟一天,乙方向甲方支付总价款的1%的违约金,

  2、由于材料及安装不合格的要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  七、 甲方责任

  甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。

  八、产品质量责任及售后服务条款

  自验收之日起,工程无偿保修期XX年

  锅炉保X年

  暖气片保:X年

  暖气管道保:X年

  九、 本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

  十、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效

  甲方: 乙方:

  XX年X月X日XX年X月X日

  承包暖气安装施工合同 篇2

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:

  一、工程概况及承包方式

  工程名城:__________________;工程地点:____________________________________;工程承包方式:包工包料;暖气管用:_________,暖气片用:_________,锅炉用:_________

  二、工程期限

  自________年_________月_________日至________年_________月_________日

  三、工程价款及结算方式

  此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:_________元整(人民币大写:_________元)。合同签订时支付现金_________元,材料进场时支付现金_________元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_________元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。

  四、地点

  乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。

  五、产品的安装调试验收

  1、乙方负责暖气管的'安装、调试。

  2、安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。

  六、乙方责任

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工,每迟一天,乙方向甲方支付总价款的1%的违约金,

  2、由于材料及安装不合格的要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  七、甲方责任

  甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。

  八、产品质量责任及售后服务条款

  自验收之日起,工程无偿保修期年

  锅炉保:_________年

  暖气片保:_________年

  暖气管道保:_________年

  九、争执

  本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

  十、附则

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效

  甲方:_________乙方:_________

  _________年_________月_________日_________年_________月_________日

  承包暖气安装施工合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:

  一、工程概况及承包方式

  工程名城:公寓暖气安装调试工程地点:大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式:包工包料暖气管用:,暖气片用:,锅炉用:

  二、工程期限

  自20_年_月_日至20_年_月_日

  三、工程价款及结算方式

  此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:元整(人民币大写:)元。合同签订时支付现金元,材料进场时支付现金元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。

  四、乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。

  五、产品的安装调试验收

  1、乙方负责暖气管的安装、调试

  2、安装的.标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。、

  六、乙方责任

  1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工,每迟一天,乙方向甲方支付总价款的1%的违约金,

  2、由于材料及安装不合格的要求,造成的责任及损失由乙方负责。

  七、甲方责任

  甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。

  八、产品质量责任及售后服务条款

  自验收之日起,工程无偿保修期年

  锅炉保年

  暖气片保:_年

  暖气管道保:_年

  九、本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。

  十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效

  甲方:乙方:

  _____年_月_日

  承包暖气安装施工合同 篇4

  甲方:_________________

  负责人:_________________

  乙方:_________________

  负责人:_________________

  经甲、乙双方充分协商,甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的`形式承包给乙方施工,现就承包内容及办法协商达成以下条款,望共同遵守。

  (一)工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点

  3、工程内容:_________________综合大楼1栋,建筑面积约__________㎡

  (二)承包范围

  1、甲方承揽的__________综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程,建筑面积约__________㎡,具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。

  2、装饰标准约:_________________室外外墙装饰为墙面瓷砖,线子为真石漆,室内墙面天棚为现浇板面,地面为现浇板面。

  3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙,如需做按《99建筑工程定额》计算。

  4、水电工程为:_________________现浇板设置暗管底盒,梯间预留穿线管道,户外排水及给水按图纸施工,户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。

  (三)承包方式

  按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。

  (四)工程工期

  1、工程总施工工期为__日历天,工程开工工期以开发商开出的《开工通知书》时间为准,开始计算施工工期。

  2、竣工时间以开工日期起至第天为止。3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。

  (五)工程验收

  1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。

  (六)工程质量

  质量要求:_________________乙方在施工过程中严格按照国家有并《建筑施工规范操作规范》省市的有关规定和设计图纸要求组织施工,工程质量等级达到合格。

  甲方(盖章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

【承包暖气安装施工合同】相关文章:

暖气安装施工承包合同11-16

水电安装施工承包合同书03-09

设备安装施工合同01-23

机电安装施工合同02-13

电梯安装施工合同11-25

路灯施工安装合同11-23

路灯安装施工合同12-20

水电安装施工合同04-23

弱电安装施工合同02-01