当前位置：雨轩范文网>合同范文>施工合同>简易施工合同

简易施工合同

时间：2024-09-21 09:04:30 施工合同我要投稿

简易施工合同

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的简易施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

简易施工合同

简易施工合同1

　　甲方：______

　　乙方：______

　　依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1)、工程地点：______

　　2)、工程名称：______

　　3)、工程内容：______在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：______包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：______

　　1、选用材质：______“聚酯胎3mm厚，15°防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：______采用外mm厚“ ”防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为元/平方。

　　6、面积：______按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：______按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：______

　　1)、工程质量标准：______合格工程质量标准。

　　2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB1824220__)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB5020820__)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损

　　七、工程款支付办法：______

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;

　　2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

　　4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的`数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：______暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为五年;

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：______

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：______

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：______乙方(盖章)：______

　　甲方负责人签字：______乙方负责人签字：______

　　签约日期：______

简易施工合同2

　　发包方（甲方）：___________________

　　承包方（乙方）： ___________________

　　资质等级： ___________________

　　合同编号： ___________________

　　联合监制

　　XX市工商行政管理局

　　合同编号：_______________

　　发包方（甲方）： _______________ 身份证号码： _______________

　　联系（通信）地址： ______________________________

　　电话：①_______________②_______________手机： _______________

　　承包方（乙方）： ______________________________

　　公司总部地址： ______________________________

　　法定代表人： _______________电话： _______________

　　法人营业执照号： _______________资质证书号： _______________

　　分公司（分部）地址： ______________________________

　　营业执照号： _______________电话： _______________

　　负责人： _______________职务： _______________电话： _______________

　　签约人（或代理人） _______________电话： _______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地址： ______________________________。

　　2、建筑面积： _______________。

　　3、户型： _____室____厅____卫，为平层，或错层，或复式，或别墅.（为确定的内容，以√或×表示，下同。）

　　4、承包方式.双方商定采用下列第______种方式承包：

　　①乙方包工、包辅助施工材料、包全部或部分主材（以"甲方委托乙方代购主材清单"为准）。

　　②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材（见甲方提供材料明细表）。

　　③其他方式______________________________。

　　5、施工内容：（附施工说明、施工图及工程报价单）。

　　6、施工日期：___年___月___日至___年___月___日。

　　7、合同付款：（大写）_________________________元。竣工后据实复核结算；合同款包干。

　　8、支付方式：合同签定后，甲方预付30％工程款_____元；水电等隐蔽工程验收后支付40％工程款_____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25％工程款_____元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后5日内支付5％的尾款_____元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有"财务专用章"的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。

　　二、施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供：

　　1、甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。

　　2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费（大写）_______________元。（此费用由甲方支付；此费用予以减免）。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。

　　3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。

　　4、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。

　　5、负责协调施工队与邻里之间的关系。

　　6、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。

　　7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。

　　四、乙方工作

　　1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。

　　2、若由乙方设计，开工前向甲方提供双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。

　　3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆

　　改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。

　　4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。

　　5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。

　　6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。

　　7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方（第三方监理也参加）共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。

　　五、工程监理

　　本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_______________监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_____％，乙方支付_____％；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。

　　六、工期

　　1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。

　　2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。

　　3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。

　　七、材料供应

　　1、本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或"三无"产品造成损失，由甲方自行承担。

　　2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。

　　八、工程变更

　　1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（附装修工程变更单）；

　　2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。

　　3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。

　　九、工程质量验收及保修

　　1、工程以双方确认的'施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据，以《建筑装饰装修工程质量验收规范》（gb50210－20xx）为质量评定的最低标准；以《建筑装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》为室内环境达标标准。

　　2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。

　　4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方（第三方监理也参加）确认的质量问题，由乙方负责返修（返工）并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修（返工）并承担费用，但不再承担工期。

　　5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。

　　6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据《保修单》，保修期未年。

　　十、违约责任

　　1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由甲方承担。

　　2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承担。

　　3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承担责任。

　　4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担责任。

　　5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。（违约金按合同金额的10％支付，设计费按_______元平方米建筑面积支付）。

　　十一、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决：①武汉仲裁委员会仲裁；②向人民法院提起诉讼。

　　十二、其它___________________________________

　　十三、附则

　　1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。

　　3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　①附件1：补充协议；

　　②附件2：设计

　　、施工图纸、施工说明；

　　③附件3：工程报价单；

　　④附件4：设计（施工）变更单；

　　⑤附件5：验收单（含隐蔽工程、中间工程和竣工验收）；

　　⑥附件6：材料清单（含甲方供料和乙方供料）；

　　⑦附件7：工程结算单；

　　⑧附件8：工程保修单。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　签约代理人：

　　合同签订日期：年月日

　　附件

　　工程报价单

　　甲方：

　　乙方：第页共页

简易施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　昌邑区土城子乡中学混凝土施工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。

　　一、工程概况

　　本工程由两部分组成：

　　1、教学楼南两个篮球场地，共1024平方米，厚度为15厘米。

　　2、教学楼北侧水泥路面，共( 1576.74 )平方米，厚度平均为17厘米。

　　二、承包方式

　　该工程所有材料由乙方采购，且必须符合规定要求，经甲方检验不合格的材料，乙方不得使用，否则由此引起的`后果由乙方承担。

　　三、施工要求

　　乙方必须按照有关规定组织施工，规范施工方案;

　　四、工期：从20xx年( 7 )月( 29 )日到20xx年8月18日，共( 20 )天。

　　五、设计变更

　　该工程不得随意变更，如确因特殊情况变更时，经甲乙双方协商，方能实施。

　　六、双方责任

　　甲方负责做好施工期间的外围工作，提供水源、电源及工人临时住宿，乙方积极组织施工，确保工程质量，必须按时竣工。

　　七、工程造价与资金支付

　　经双方协商，工程造价按每平方( 63.5 )元计算，具体支付方式，工程结束，验收合格，在二年内付清工程款。

　　八、违约责任

　　乙方对本工程必须调集充足的人力和设备，确保施工安全，质量不合格必须返工，返工费用全部自负。

　　甲方必须安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。

　　附：因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。本合同一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

简易施工合同4

　　发包方(以下简称甲方)：______

　　承包方(以下简称乙方)：______

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，承包方经发包人同意，将‘………工程’委托给乙方施工。为了明确各自的权力、责任和义务，经充分协商，特意签订本合同，以供各方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：______工程

　　2、工程地点：______.

　　3、合同总价款：______按照造价预(结)算书总金额：______..元(大写：______壹佰柒拾捌万陆仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。

　　4、工程工期：______.

　　5、工程质量：______合格

　　二、甲方责任

　　1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;

　　2、负责协调做好道路交通和安全等工作。

　　三、乙方责任

　　1、负责按预定维修方案的`要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

　　2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。

　　四、工程质量及验收

　　1、本工程应达到现场验收合格标准。

　　2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。

　　五、工程款及结算

　　1、工程预付款：______合同签订支付合同总价款的30%

　　2、工程竣工验收后，支付到合同价款的95%

　　六、违约责任

　　1、甲方责任：

　　甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　2、乙方责任：

　　工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金

　　七、合同的生效与终止

　　本合同自双方签字盖章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。

　　八、合同份数

　　本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　九、本合同未经事宜，双方协商解决。

　　十、甲方：______乙方：______

　　代表人：______代表人：______

　　代表人：____________年______月______日______年______月______日

简易施工合同5

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：xxx安装工程

　　二、工程地点：xx宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的.核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　xx年xx月xx日

简易施工合同6

　　甲方：______

　　乙方：______

　　甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。

　　一、承包内容

　　1~4#楼屋面采用SBS卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。

　　二、工程单价

　　屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。

　　三、工程期约

　　20__年9月15日到20__年10月15日，总工期30天。

　　四、工程结算

　　1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的'60%工程款，待验收合格后付清余款。

　　2、工程数量按实际施工面积结算。

　　三、工程质量

　　1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。

　　2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。

　　3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。

　　四、施工安全

　　1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。

　　五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。

　　甲方：______乙方：______

　　代表：______代表：______

　　签订日期：____________年______月______日

简易施工合同7

　　工程名称：

　　工程地点：

　　发包人：

　　承包人：

　　发包人：(全称)

　　承包人：(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程立项、规划批准文件号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期

　　工程合同工期总日历天数：_____天。拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：

　　五、合同价款

　　合同总价(大写)：_____元;(小写)：_____元。项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。

　　七、词语含义

　　本协议书中有关词语含义按有关规定执行。

　　八、承包人承诺

　　承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

　　九、发包人承诺

　　发包人向承包人承诺按招标文件约定的.期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

　　十、合同生效

　　本合同订立时间：_____年_____月_____日

　　本合同订立地点：

　　发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。

　　本合同共六份，双方各执三分。

　　发包人：(公章)承包人：(公章)

简易施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.承包范围：混凝土路面工程施工(混凝土搅拌、运输、振动、找平、收光、置筋、切缝、养护等)

　　4、承包方式：包工(施工方自带所有施工必备机械及工具，包质量、包工期、包安全及验收通过等)

　　5.质量标准：合格

　　6、合同价款：每平方元。工程完工后工程款按实际平方米计算。

　　7、工期：从年月日开工，至年月日完工。工期为天。如因不可抗力因素不能按时开工或完工，工期顺延。

　　8、水泥混凝土路面标准C30，厚20厘米，使用42.5水泥。

　　二、路面施工工艺

　　1、混凝土路面：道路两侧20cm高槽钢支护，用C30混凝土浇筑。20米道路纵向中线留1cm分格缝，横向每5米分块留1cm分格缝。纵横向分格缝内按设计要求设置钢筋拉杆。用平板振动器或振动棒振实，后摊铺机振捣、提浆、摊平，机抹两遍;

　　2、养护：用薄膜或草席覆盖养护，不少于7天;

　　3、切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距5m;

　　4、施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度的90%以上方可开放上人通车使用。

　　三、工程款拨付

　　工程款经竣工验收合格后支付总价款的97 %,剩余3%保证金，待质量保修期满一年后支付，如保修期内由于乙方原因产生的质量问题，由乙方免费维修，

　　如乙方7天内不到，由此发生的费用由乙方承担。

　　四、施工技术及质量

　　1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、省相关技术标准、规范;

　　2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据;

　　3、质量标准：一次性验收合格，竣工资料符合规范要求;

　　五、双方权利责任

　　甲方：

　　1、甲方向乙方进行技术交底。负责场地三通一平，水电接入;

　　2、进行工程协调、管理;

　　3、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见;

　　4、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作;

　　5、按合同约定支付工程款;

　　乙方：

　　1、严格按相关施工质量规范组织施工，保证施工工期进度;

　　2、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备的照管工作;

　　3、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　4、未经甲方同意不得转包工程。

　　5、负责所施工工程的验收通过;

　　六、安全文明施工

　　1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。

　　3、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的`一切经济赔偿。

　　七、竣工验收

　　乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　八、违约责任

　　甲方违约：

　　因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。乙方违约：

　　1.因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排其他单位按原价两倍的费用完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　九、合同生效与终止

　　1、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

　　2、合同订立时间：年月日;

　　3、甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十、其他

　　1、如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

　　2、本合同一式份，甲乙各方份，经双方代表签字与盖章后生效。

　　3、本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

　　年月日年月日

简易施工合同9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点： ____县固村镇

　　3、承包方式:

　　4、承包范围：建筑、装饰工程(除水电安装、门窗、成品构件及浮雕、栏杆、外墙砖、屋面瓦)等施

　　二、施工准备

　　1、发包方：

　　(1)工程开工前负责做好施工现场水源、电源和运输道路畅通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　2、承包方：

　　(1)负责施工区域的临时设施、水、电、道路接入施工现场;

　　(2)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(3)编制施工组织设计和施工方案;

　　(4)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　三、合同工期

　　开工日期：竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数：____日历天。在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。

　　2、因发包方有较大的变更，而延期施工。

　　3、由于国家政策变化或双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。

　　4、经发包方同意的其他情况。

　　5、顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。

　　四、质量标准工程质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

　　1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的'评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受发包方的检查检验，为检查检验提供使得条件。

　　4、工程质量达不到约定标准的部分，发包方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按发包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　五、材料供应

　　1、该建筑所需的材料由承包方负责采购(供货单位及价格、数量须经发包方书面确认)，承包方购回的材料，必须具有出厂合格证，经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。

　　2、承包方采购材料，经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责，并追究其违约责任。

　　六、安全施工：

　　1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

　　2、施工中承包人应按工程建设安全生产相关规定组织施工，采取必要的安全防护措施确保施工安全。施工中发生的一切安全事故由承包人负责，与发包人无关。承包人施工期间应对工地有关作业人员进行安全保险，费用由承包人承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

　　七、合同价款与结算：总合同价款约150万元。本工程结算：

　　(1)套用____省________年工程定额(《全国统一建筑工程基础定额____省单位估价表》)计取定额直接费(含材料、人工费退补差)，以此为取费基础综合取费，费率为11% ;

　　(2)定额综合工日单价执行赣建价8号文件：建筑、安装、市政、市政设施养护维修、房修和园林绿化工程定额综合工日单价为47元工日;装饰、仿古建筑工程定额综合工日单价为57元工日;

　　(3)本工程不要求承包方提供建筑业发票。

　　八、工程款的支付：承包人完成主体工程后，经发包方验收合格后____日内，付至已完工程价款的75%;承包人完成内、外墙等初装修后，经发包方验收合格后____日内，付至已完工程价款的95%;余已完工程价款的5%作为工程质保金，工程质保金在工程竣工验收合格后________年内无息付清。

　　九、竣工验收

　　1、工程竣工后，承包方应在竣工验收5天前，向发包方提交竣工验收报告。

　　2、发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内，组织有关人员进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见，亦不批准验收报告，工期顺延。竣工验收报告批准日期为竣工日期。

　　十、双方责任

　　1、发包方责任

　　(1)开工前具备路通、水通、电通的施工条件。

　　(2)向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。

　　(3)向承包方提供完整的施工图纸。

　　(4)及时参加验收

　　2、承包方责任

　　(1)加强对施工现场人员的管理，遵守发包方管理规定，承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同。

　　(2)遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。

　　(3)施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施，不乱搭、乱放，做到文明施工。

　　(4)为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的，承包人承担相关责任，并赔偿发包人因此遭受的其他损失。

　　(5)承包人承担施工所需水电费。

　　(6)采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作，如有损坏，由承包方负责赔偿。

　　(7)承包人负责工程成品及设备的保护，做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作

　　(8)施工中未经发包人及业主方及有关部门批准，不得改动原建筑结构及各种设备管线。

　　十

　　一、违约责任

　　1、发包方逾期付款的，每逾期____日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。

　　2、承包人逾期超过60天的，发包人有权将剩余工程另行发包，所需费用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承担。此外，发包人有权按照合同总价的20%追究承包人的违约责任，有权要求承包人无条件退场，已完合格工程量按70%计价。

　　3、因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担，承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。

　　4、工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格，发包方将按合同总价的20%追究承包方的违约责任，给发包人造成其他损失的，发包人有权向承包人追究赔偿责任。

　　5、本工程承包方不得转包，若发现承包方违约，发包方有权责令承包方立即退场，并赔偿发包方的一切损失。

　　十

　　二、争议解决方式

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由____县建设行政主管部门调解，调解不成时，由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。

　　十

　　三、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日合同订立地点： XX豪庭售楼部

　　本合同一式四份，发包方执二份，承包方执二份，经发包方、承包方双方签字后生效，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

简易施工合同10

　　甲方：____________ (以下简称甲方)

　　乙方：____________ (以下简称甲方)

　　经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：

　　一、工程范围：屋面____________ m2左右，单价____________元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为____________元整。

　　二、材料要求：

　　三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。

　　四、工程时间：签订全同之日____________个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。

　　五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

简易施工合同11

　　甲方：______

　　乙方：______身份证号码：______电话：______

　　甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：______

　　一、工程承包形式

　　由乙方负责包工包料

　　二、工程价格：______

　　屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

　　三、施工材料及工程质量要求

　　屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。

　　四、施工中的安全责任

　　乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。

　　五、付款方式

　　工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。

　　六、工程保修期限

　　屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的.防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

　　七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。

　　八、开工日期

　　自20__年三月十二日起至本月二十日止。

　　九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。

　　甲方：______

　　代表人：______

　　乙方：______

　　______年______月______日

简易施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，达成以下意向：

　　甲乙双方本着平等互利真诚合作的宗旨，为明确甲乙双方的权力和义务，就“工程施工队阶段性支持加盟商”合作事宜，经友好协商并签订本协议。合作期为3个月或累计产值超过60万元人民币。合作协议期限：甲乙双方的合作为阶段合作，合作协议期限自本协议签字盖章后生效，如果续约双方则需另签协议，协议内容由甲乙双方协商后签字盖章生效。

　　一、甲方权利：

　　1、甲方有权监督的现场管理及文明施工。

　　2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

　　3、甲方有权对乙方的施工材料进行封样及审核。

　　4、甲方有权对乙方的现场人员进行管理。

　　5、甲方有权对乙方的不规范行为做出相应的经济处罚。

　　二、甲方责任：

　　1、甲方负责帮助乙方寻找宿舍，供乙方使用。（费用由乙方自负）

　　2、甲方有权给乙方确定材料品牌的使用。

　　3、甲方有权负责给乙方确定合同提成比例。

　　4、甲方负责及时给乙方拨付工程款。

　　三、乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方协助工人解决住宿问题。

　　2、乙方有权要求甲方保证工程施工队的合同提成比例，确保施工队的利润。

　　3、乙方有权要求甲方帮助工程施工队与客户沟通，确保工程的.顺利进行。

　　4、乙方有权要求甲方及时拨付工程款，确保工程的顺利进行、施工队工人的稳定。

　　四、乙方责任：

　　1、乙方派出人员必须遵守甲方的各项规章制度。

　　1）现场文明

　　2）工艺做法

　　3）规章制度

　　2、乙方保证所派出人员具有较强的工作能力，能够胜任施工中各个环节的工作任务。

　　1）熟悉各工种的施工工艺

　　2）协调解决问题能力强

　　3）熟练掌握各种单据的填写

　　3、乙方保证所派出人员对东易日盛企业文化有较深的认识。

　　1）负责人以上施工人员对东易企业文化有较深认识

　　2）工人能够认真执行东易日盛各项规章制度

　　3）能够按时参加公司培训及考核

　　4、乙方不须遵守甲方现场施工管理的各项要求。

　　1）工艺做法（国标）

　　2）成品保护

　　3）材料验收

　　4）表格填写

　　5）阶段验收

　　6）工地营销推广

　　5、支持效果

　　1）达到东易日盛集团公司样板间要求

　　2）客户满意度应在90%以上

　　3）优良工程比例100%

　　五、付款方式及质保金

　　1）如果配有材料库且不发放首期款，如没有材料库，则按

　　工程报价的60% ╳ 20% 领取首期款

　　2）中期款按15%提取中期款

　　3）尾款、其余款项待竣工后且客户交其尾款后付清

　　4）质保金为3万元人民币，从每个工程中扣除该工程总金额的5%作为质保金

　　5）如3个月内产值在60万以上，按60万的5%扣除维修保证金

　　6）3个月内不能达到60万产值的，按实际发生产值扣除维修保证金

　　7）双方如继续合作，维修保证金可累计

　　六、材料领用

　　1、如公司有材料库，乙方每个工程材料领用比例不得低于25%，不得高于40%（根据当地情况双方协定）

　　2、公司没有材料库，甲方应指定品牌、地点并以统一结算的方式提醒乙方到该处领用材料，乙方不得偷梁换柱欺骗公司及客户

　　3、如乙方不能按协议要求领用材料，一经发现处以该材料单价10倍以上罚款

　　七、协议终止

　　甲乙任何一方终止合作协议，须提前两个月以书面形式通知对方。乙方承接甲方的所有装饰工程的质量保修期执行完毕无质量问题，甲方将乙方的质量保证金退还乙方。

　　八、补充协议

　　本协议未尽事宜，按照《合同法》及相关法律法规的有关规定执行或双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

　　九、纠纷处理

　　甲乙双方因本合作协议产生的纠纷，应友好协商解决。

　　十、合作期限：

　　自年月日—— 年日月。

　　甲方：

　　代表人签名：

　　日期：

　　乙方：

　　代表人签名：

　　日期：

简易施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成，按双方平等、互利的原则，经协商同意甲方的.路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。

　　一、工程施工项目：

　　1. 垫层铺碎石20cm厚

　　2. 铺设15cm厚水泥稳定层

　　3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备维修由乙方负责。

　　4. 路面采用商品砼，由甲方提供。

　　二、工程承包方式：

　　工程采取包工不包料的方式，乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方提供)。

　　三、双方责任：

　　1. 甲方负责提供料场搅拌场地，提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。

　　2. 乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工，若未按照规范要求施工，所造成的损失均由乙方承担。

　　3. 甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法权益。

　　4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。

　　5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥9.8元)单价计算结算给乙方。

　　6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。

　　7. 不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。

　　四、付款方式：

　　1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度，甲方应付给乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一个月内付清。

　　2. 若因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。

　　五、安全施工：

　　1. 乙方应按照安全规程进行施工作业，树立“安全第一、预防为主”的安全方针，本着“谁承包，谁负责“的安全职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。

　　2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

简易施工合同14

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：油污水处理厂污水管道安装工程。

　　二、工程地点：镇海化工区油污水处理厂

　　三、工程内容：管道安装；阀门安装，电动机维修等。

　　四、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）壹拾贰万元整，即￥120000.00元，详见预算书，结算按实。

　　第二条工程价款结算与支付

　　一、工程承包方式：包工包料。

　　二、工程结算方式：工程直接费单价参照20xx版《浙江省建筑工程预算定额》和《浙江省安装工程预算定额》。取费统一参照20xx版《浙江省建筑安装工程取费定额》，民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。

　　三、工程款支付方式：本工程不支付备料款；工程完成80%时支付进度款90000.00元（玖万元整），竣工验收合格后支付至结算价的95%；余款一年保修期满后无息支付。

　　第三条工期

　　本合同全部工程工期为30日历天，起止时间：20xx年2月28日至20xx年3月29日，具体开工日期以开工报告为准。

　　第四条物资供应

　　一、本合同全部工程所需材料按下列方式办理：本项目所有材料由乙方按项目提供，但主材的品牌型号价格需经甲方确认，其余材料价格结算时按宁波市20xx年1月份镇海区（地区）建筑造价信息的价格结算。

　　二、所有材料、设备进场均应符合有关规定。

　　第五条施工准备

　　一、甲方

　　1、负责接通施工现场三通一平。

　　2、本合同签订后 / 天内提供完整的建筑安装施工图 / 份。

　　3、甲方现场代表：王海

　　二、乙方

　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设管理。

　　2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。

　　3、乙方现场代表：陈英妙

　　第六条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。

　　二、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

　　1、施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在3天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

　　2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。

　　3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。

　　4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必须由乙方自行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。

　　由上述原因延期施工而造成的经济损失，由责任方承担。

　　三、在施工中由乙方本身的原因造成的`停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方未参加，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。

　　第七条竣工验收与保修

　　一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。

　　二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修期 1 年。

　　第八条经济责任

　　一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（按国家现行规范），每逾期一天，须付甲方500元逾期违约金；质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元，并整改至验收合格。

　　第九条其他约定

　　一、甲方提供施工现场的水电接口，但水电费由施工方承担。

　　二、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。

　　三、甲乙双方必须同时签订廉政合同和安全生产合同。

　　第十条附则

　　一、本合同共陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。