施工合同

时间:2021-11-01 08:59:58 施工合同 我要投稿

【推荐】施工合同六篇

  随着时间的推移,我们用到合同的地方越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是小编精心整理的施工合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【推荐】施工合同六篇

施工合同 篇1

  一、工程概况

  工程名称:

  私人住宅。

  工程地点:徽县江洛镇下寨村上庄合作社,甲方原有住宅院内。

  工程内容:设计图以内的所有建筑工程。

  建筑面积:共148。8平方米。

  二、工程承包范围

  承包范围:包工不包料。

  三、合同工期

  开工日期:x年3月8日(农历二月初一)。

  竣工日期:x年7月8日(农历六月初六)。

  合同工期总日历天数102天。

  四、合同价款

  工价为每平方米180元,建筑总面积148。8平方米,合同总价款为人民币26780元。

  付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工一年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。

  五、质量标准

  工程质量标准:按图施工,确保工程质量。

  六、甲乙双方的权利及义务

  1、甲方的权利及义务:

  (1)甲方应向乙方提供三通一平。

  (2)按期付款。

  (3)及时向乙方提供所需要的各种材料。

  (4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。

  (5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。

  2、乙方的权利及义务:

  (1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。

  (2)保证工程质量。

  (3)保证工期,按时交工。

  (4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2-3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的原则,不得浪费材料。

  (5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。

  (6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。

  七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  八、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

  九、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

施工合同 篇2

  出租方:(以下简称甲方)

  承租方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条:租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。

  第二条:租赁机械的期限:

  租赁期从报停日收回。

  第三条:租金机械的期限交纳方式、期限:

  租金的计算:

  租金的支付方式:

  春节期间扣除15天租金(每月均按30天计算)以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。

  第四条:租赁期间机械的维修、保养和各类事故的处理:

  1、维修:出租方负责,其费用由出租方承担。

  2、保养:出租方负责,其费用由出租方承担。

  3、机械故障:出租方负责,其费用由出租方承担。

  4、安全事故;责任方承担,其费用由责任方承担。

  第五条:出租方与承租方的变更

  1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间,出租方若将所有权移交

  第三方,出租方应在所有权移交日的.15天前书面通知承租方,承租方与出租方的合同关系自然过渡至

  第三方。

  2、在租赁期间,承租方若将使用权移交

  第三方,承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求,在付清租金款的同时,取得出租方的签证认可方可移交,承租方租出租方的合同关系过渡至

  第三方。

  第六条:违约责任

  1、未经双方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,违约方按《合同法》的有关条款处理。

  2、承租方不按规定支付租金,出租方有权要求承租方及时支付租金。

  3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付,出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。

  4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行,15小时外保证单笼24小时可以运行。

  5、机械如发生故障若4小时不能及时修复,承租方有权扣除当日租金。

  6、出租方派出的操作工应持证上岗,服从承租方工作安排。

  第七条:其它约定事项:施工升降机楼层呼叫装置分机,如正常损坏由乙方承担,如人为损坏或丢失由甲方承担(发射头每个90元,分机每个110元)。

  第八条:争议的解决方式:如发生争议,由双方协商解决。

  第九条:在本合同规定的租赁期届满前15天内,如承租方要延长租赁期限,应与出租方协商,并办理重新签订合同的手续。

  本合同一式五份,甲方三份,乙方贰份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

施工合同 篇3

  甲方(发包单位):

  乙方(承包单位):

  甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。

  一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

  二、承包方式:

  1、包工包料;

  2、包工不包料。

  三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。

  四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。

  五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。

  六、付款办法:

  1、总工程价款(金额大写元整;

  2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

  3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

  七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。

  八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。

  九、补充协议:

  甲方: (公章) 法人代表:

  乙方: (公章)法人代表:

  年 月日

施工合同 篇4

  项目甲方:

  项目乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同,具体内容如下:

  一、工程名称、工程内容和工期。

  1、工程名称:

  2、工程内容:

  3、承包方式:按照工程内容和图纸设计要求实行包工包料,按甲方要求施工。

  4、承包工程面积:建筑面积总计米。

  二、工程造价、工程款支付。

  1、工程造价按建筑面积计算,每平方米为元,总价款为元,大写元(本价位不包含税金)。

  2、工程款支付:双方合同签订后预计总工程款的 %,其余款项按工程进度支付,竣工后经双方验收合格,除留3%的质量保证金外,一次性付清剩余工程款。

  三、甲方负责

  1、提供完整的图纸设计和施工资料,以便乙方进行施工;

  2、负责土建各专业施工班组交叉作业的协调工作;

  3、提供临时仓库,确保施工期的水电正常供应。

  四、乙方负责

  1、根据甲方要求,按照设计图纸施工;

  2、施工界限,从室外散水1.5米以外起,至室内建造物的分项项目完成;

  3、在施工期间应做好安全防护工作,如发生安全责任事故由乙方负责。

施工合同 篇5

  1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第4条中,人民法院可依职权收缴当事人非法所得,若为仲裁案件,仲裁委员会有权收缴吗?

  答:有权。作出非法所得收缴裁决后,由法院执行。

  2、施工合同签订后,当事人双方又签订补

  充协议调整合同价款,过后承包人又以补充协议违反招投标法为由,要求认定补充协议无效,此时,应如何确定合同价款?

  答:应以中标合同为准。因为合同价款为实质性内容,而《解释》第二十一条明确表明,实质性内容应以备案合同为准。这并不是说不能对实质性内容进行变更,只是说如果对其进行变更之后,要重新备案。

  3、若施工合同约定“承包人在双方确定变更事项后的14天内,不向工程师提出变更价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更”。若承包人在14天内未提出变更价款报告,但是有双方签字确认的变更事项记录,月进度款报告中也括了该月发生的变更工程价款金额,是否可视为承包方未违约?

  答:关键看签证内容。若签证对具体价款变更明确记载,则作为合同结算依据加入即可;若只是对具体事实确定而未确定变更价款的,则以图纸为依据确定变更价款,按《解释》16、19条操作,即当事人双方对变更价款不能协商一致的,可提交鉴定单位确定。

  4、当事人仅约定“发包人应在承包人提交竣工结算报告后一定期限内予以答复”,未约定“发包人在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件”,如何处理?

  答:视为没有约定。实践中一般处理为:如果双方对结算不能协商一致,可提交鉴定单位,以鉴定结论为判案依据。

  5、签合同时无图约,边设计边施工的合同,又约定了“一口价”,发生结算争议时,是依《解释》22条不予工程造价鉴定,还是依16条参照定额重新审价?

  答:以施工图纸据实计价。无施工图纸的,按承包人实际施工量计算对价。

  6、合同没有约定计息,但有滞纳金计付标准,可以吗?《解释》17条规定:当事人对工程欠款利息计付标准有约定的,按约定处理。没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。如果没有约定利息计付标准,而约定了滞纳金计付标准,对于这种情况如何适用?标准是否有限制?

  答:可以约定,而且利息与滞纳金可同时约定,且两者标准也没有限制。只是在对方提出约定标准过高要求降低时,是否降低、降低多少,则由法院或仲裁员自由心证决定。同理,违约金、赔偿金、双倍利息等,均可自由约定,且一般没有标准限制。

  7、当事人未对逾期竣工的违约责任作具体约定,如何处理?

  答:无约定,依法定。依《合同法》违约责任规定;依《解释》第8条解除合同,依《解释》第10条进行解除善后事宜处理。有关违约赔偿损失由守约方举证,也可将利息作为损失计算,利息起算依《解释》18条。

  8、因实际施工人原因(如质量、工期、材料),转包施工企业被判承担连带责任后,是否可以起诉实际施工人?

  答:《解释》25条仅规定因“质量”问题发生争议的,才可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼,亦即可以在承担连带责任后起诉,向实际施工人追偿。而工期和材料应分情况对待。工期和材料问题与质量问题有因果关系的,也可起诉追偿;无因果关系的,不能追偿。

施工合同 篇6

  委托方(以下简称甲方):

  施工方(以下简称乙方):凯旋517の专业油漆装修

  甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  1.工程地址:

  2.工程内容:

  3.委托方式:采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。

  4.工程工期:

  1、开工日期:,(以乙方工人开工算起)。

  2、竣工日期:,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。

  五、工程总造价:(人民币)

  六、甲方的权利和义务:

  1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用油漆.

  2.材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  3.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。

  4.甲方应配合乙(转载自亿库网,请保留此标记。)方施工人员的工作。

  七、乙方的权利和义务:

  1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。

  2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。

  3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。

  4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。

  八、付款方式:

  工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款,即(人民币)

  九、饰后保修承诺:

  1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期年。

  2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。

  3.保修内容均采用修复形式。

  4.在保修期内,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。

  十、违约责任:

  1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

  2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

  十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

  十二、合同效力:本合同一式两份,

  双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  盖章:代表:

  联系方式:联系方式:

  签订日期:签订日期:

【【推荐】施工合同六篇】相关文章:

1.【推荐】施工合同三篇

2.【推荐】施工合同10篇

3.【推荐】施工合同4篇

4.【推荐】施工合同四篇

5.【推荐】施工合同5篇

6.【推荐】施工合同3篇

7.【推荐】施工合同8篇

8.【推荐】施工合同合集10篇

9.【推荐】施工合同集锦7篇