施工合同

时间:2024-10-28 11:36:38 施工合同 我要投稿

【实用】施工合同模板合集八篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的用途越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编收集整理的施工合同8篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【实用】施工合同模板合集八篇

施工合同 篇1

  发包人(全称): (简称甲方) 承包人(全称): (简称乙方)

  甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议:

  一、 付款方式

  乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元,施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元,工程完工后甲方支付工程款二十万元,竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金,该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。

  乙方负责提供正规发票。

  二、 承包方式

  除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外,由乙方包工包料,上海大众指定品牌由甲乙共同确认,由乙方购买,费用包含在工程款内。

  三、 施工安全

  在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;

  如因施工引起的.安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。

  四、 竣工验收

  本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。 如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

  五、 本补充协议效力

  本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的,以本补充协议为准。

  六、 其他

  本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题,双方可另行达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议,由合同履行地人民法院管辖。 本补充协一式两份,双方各执一份,双方签订之日起生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其它相关法律规定,本着平等、自愿、公平及诚信的原则,为明确在施工的过程中双方的权力和义务,经双方协商达成如下协议,双方共遵守。

  一、工程概况

  1、工程项目:

  2、工程地点:

  二、工程内容及承包范围

  1、施工范围:施工图纸、设计范围内的全部桩基础工程、基坑喷锚支护、降水施工(包工不包料)。

  2、施工内容:

  (1)、前期准备:熟悉甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》;放样(桩位的定位);施工便道铺设;泥浆池、清水池的挖设;一米以内的障碍物清除。

  (2)、工程桩、围护桩及试桩:乙方包工、包机械方式承包冲孔灌注桩成孔的全部工序(包含:桩机进出场,施工便道铺设,护壁(采用钢套筒由乙方提供,采用砼,材料由甲方提供),桩的成孔,清孔,孔内抽水,抽泥浆,模板的安拆,钢筋笼的制作、连接及吊放,护砼的浇筑,桩芯砼的浇筑,水下灌注砼至设计标高,漏浆回填及斜岩回填等)

  (3)、制作钢筋笼所需钢材由甲方定量提供,其它焊接工具由乙方负责。

  (4)、泥浆沉淀池、泥浆外运及倒浆场地由乙方负责。

  (5)、回填所需的泥、石头由甲方负责;临时施工便道材料由乙方负责。

  (6)、在灌筑桩芯砼时,商品砼提供送到乙方浆斗,接管由乙方负责。.

  (7)、乙方在施工中使用的水、电由甲方负担,其它生产用具 、安全保护用具、照明灯具、铁线、铁钉及其他冲孔所需材料均由乙方自行负担。

  三、合同单价及其他说明

  1、根据甲方提供的施工图纸、安溪县检察院检察侦察技术楼《岩土工程勘察报告》,基础工程、基坑喷锚支护、降水施工本工程价款暂定为人民币捌拾万元整(¥800000.00元), 工程采用以下计价方式见下表:

  2、不因施工期间人工费,材料价格的变动和政策性文件的下达作任何调整;因乙方原因造成停工超过5天,甲方有权对乙方现场财产进行自行处理。

  3、超灌注砼高度大于1m时材料费、砍桩费用等由乙方承担。

  4、乙方确保安排7台冲桩机及配套设备同时进场施工。

  四、工期期限

  工程工期:按业主方确定的`施工组织方案进度节点施工工期的日历天数,施工开工日以甲方通知为准。每延期一天对乙方处以违约金5000元,按天数累加,工期违约金在支付该期进度款时扣除。因不可抗力导致乙方延误工期的,以业主方确认的工程延期签订相应顺延。在各节点内乙方工期若超过5天尚无法完工的,甲方有权单方增加机械设备及人员或解除本合同,若由甲方增加机械设备及人员,费用由甲方代付,在乙方该期工程进度款中直接扣除;若解除本合同,甲方在扣除乙方应承担的违约金后按乙方实际工程完成量的75%进行结算。如乙方原因导致工期延误,从而影响业主方的总体进度计划(指业主及甲方双方约定的工期)。乙方必须无条件的承担业主及甲方双方约定的责任与费用。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等,乙方应无条件服从。

  五、工程质量要求

  1、工程质量标准按国家现行施工验收规范及有关规定执行,质量等级达到合格。成孔几何尺寸、桩位轴线必须符合设计要求。

  2、乙方必须严格按照施工图纸、图纸会审记录及设计变更说明文件施工,接受甲方、质检人员,监理工程师或业主代表的监督,如因施工缺陷(如砼蜂窝、缩径、夹层、底部沉渣超标等)引起的质量合格由乙方无偿返工,并赔偿一切损失。

  3、隐蔽工程必须经甲方和监理工程师检查确认验收签证后方可进行下一道工序施工。

  六、付款方式

  按月支付已完成工程量的60%进度款,桩基础全部完成后付20%工程款,余款在桩基础全部检测验收合格后,同时乙方提供齐全的验收资料和工程结算资料经甲方审核后五日内结清。进度款支付:乙方于当月25日交给甲方已完工程量造价计算书和当月相关施工人员工资名册(需身份证复印件并签名),甲方与次月10日前支付给乙方。

  七、安全生产、安全责任及双方要求

  1、乙方对承包项目的安全施工负责,严格执行国家省市及主管部门的政策、法律、规范、标准和制度,不得违章指挥,严禁违章作业,严格执行安全技术交底并对进场施工管理人员进行安全教育,若发生一切安全责任事故,由乙方独自承担责任及一切费用,甲方不承担任何责任和费用。

  2、乙方进入施工现场要进行环境保护教育和法律教育,工人必须遵守环保法规及有关规定、制度和要求,如因乙方在施工中违章违造成相关部门处罚,一切责任由乙方承担。

  3、乙方施工人员配备安全帽,安全带等一切防护用具,施工人员必须持证上岗.做好安全保障工作、确保施工人员的安全.否则造成的一切责任由乙方负全部责任。

  八、甲乙双方责任义务

  1、 甲方职责

  1.1、甲方向乙方提供施工图纸一份,负责提供原始坐标点及固定水准高程、各项技术指标的检测及技术交底。

  1.2、负责提供本工程总进度计划及提出具体的形象进度要求;组织召开每周生产例会,布置生产计划,书面出具乙方的施工任务单。

  1.3甲方负责向乙方提供红线内的场地三通一平。

  1.4、负责在合同施工期间对施工质量、进度、施工技术、工艺以及安全生产、文明施工的指导管理。

  1.5、甲方协调乙方解决因施工出现的各方问题和突发事件,及时组织竣工验收。

  1.6、按合同要求结算支付工程款.

  1.7、工程所需的钢筋、砼、水泥、砂石等材料由甲方提供到施工现场;提供一级配电箱。

  1.8、桩质量检测费用由乙方承担。

  2、乙方职责

  2.1、乙方接到甲方开工通知两天内组织施工人员、机械进场.

  2.2、严格按设计图纸施工、设计变更通知书、会议纪要和相关的规范和行业标准规程进行严格安全生产操作的施工顺序施工,接受甲方和建立的监督检查。

  2.3、进入施工现场人员必须遵守国家法律、法规和治安管理条例.

  2.4、接受甲方及其他有关部门对乙方工程施工的安全管理和监督,严格遵守国家安全操作规程及项目制定的管理措施,搞好安全生产、文明施工,确保无伤亡事故发生,一旦发生有人伤亡事故,其一切责任有乙方负责。

  2.5、做好各工序质量自检, 安排人员进行施工桩位放点及安排人员协助甲方进行桩位复核。

  2.6需要爆破的一切手续及费用由甲方负责,并做好爆破的安全措施。

  2.7、乙方开工前工班长必须组织工人开会、学习、熟悉施工项目安全生产,文明施工的重要性。熟悉所有机械操作使用。教育好工人遵纪守法和甲方有关的安全生产规章制度。对违章行为按有关条例接受处理。

  2.8施工场地内的用电、用水的拉线、拉管所用工具或材料由乙方负责,场内运输由乙方负责。

  2.9、如果由乙方原因造成场内场外地下电缆及管道断裂事故与责任由乙方负责。

  3.0、乙方负责办理、提供完整合格的桩基础竣工验收资料,按有关要求的份数验收前交付甲方。

  3.1、水池修筑:甲方出料,乙方负责人工。

  3.2、场内搭设临设位置由甲方统一指定;临设费用、生活用电费用由乙方自理。

  3.3、外运泥浆时,因沿途漏洒或末清理至规定场所等违规、违法行为而受到行政部门处罚的,均由乙方自负责并承担相关费用。施工过程中的环保、交警、市政等的协调处理和费用以及夜间施工许可证费用等由乙方承担。

  3.4、乙方机械进场台数:冲孔机7台,其他设备应满足施工使用需要.

  3.5、乙方施工人员必须持证上岗,施工人员相关材料必须报送甲方;派驻至少一名管理人员自始至终在施工现场,配合甲方做好各工序质量自检、质量验收、资料收集整理等工作, 离开工地应与甲方管理负责人请假,并委托其他人临时负责工程管理。

  3.6、乙方不得擅自转包工程,违者合同作废,已完成工程量结算按实物量75%结付,乙方对其行为所带来的后果负全部责任,甲方对乙方所转包者进行其他事务协商,乙方不得干涉。

  3.7、乙方必须正确使用、保管、维护各种施工机具,若因丢失,责任与甲方无关;

  九、其他事项

  1、工程施工期间,乙方若无故不服从甲方的质量、安全、进度管理和要求,甲方有权随时解除合同并由乙方承担由此引起的一切损失.

  2、本合同未尽事议,双方协商解决,双方可另商定补充协议,与本合同有同等的法律效力.

  3、本合同发生争议时,双方应本着实事求是原则,共同友好协商解决,如协商不成,甲方所在地的仲裁机构仲裁,或向人民法院起诉.

  十、合同有效期

  1、本合同双方签(盖章)之日起生效,乙方完成本合同工程量经验收合格结清工程款后本合同自动失效。

  2、本合同一式四份,甲方两份,监理和乙方各一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

  建设单位:

  施工单位:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。

  第1条 工程概况

  1.1 工程名称:

  1.2 工程地点:

  1.3 承包范围:

  1.4 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。

  第2条 合同工期

  2.1合同工期为25天

  2.2开工日期:

  2.3竣工日期:

  2.4 对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。

  第3条 质量要求:合格

  3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。

  3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。

  3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥, 质量标准为合格。

  3.4、外墙真石漆保证使用20xx年不褪色。

  第4条 承包方式及工程定价

  4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米 元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定,综合包干单价每平方米 元。

  4.2 所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。

  4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米,女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为: 元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。

  4.4付款方式:

  4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的 %。

  4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。

  4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决算总价的95%。

  4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。

  4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。

  第5条 甲方责任及义务

  5.1甲方指派 为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。

  5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。

  5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。

  5.4及时审批乙方提交的各种计划、报表、详图、方案。

  5.5根据合同条款按时支付工程款。

  5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。

  5.7牵头进行工程的竣工验收。

  第6条 乙方责任及义务

  6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。

  6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。

  6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的.施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。

  6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)

  6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。

  6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。

  6.7服从甲方、总承单位现场管理。

  6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。

  第7条 违约责任与奖罚

  7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。

  7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。

  7.3 若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。

  第8条 结算方式

  1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。

  2、结算方式: 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。

  第9条 其它约定

  10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。

  10.2 现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。

  10.3 乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.

  第11条 合同争议解决

  本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成时,任何一方均可提请人民法院裁决。

  第12条 合同份数与生效

  1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式肆份,双方各执两份。

  甲方: 乙方:

  年月日:

施工合同 篇4

  甲方:

  乙方:

  工程地点:甲方在南庄村处建房屋两层,建筑面积为 平方米。由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:

  一、承包方式

  采用包工包料方式承包,面积价格一次性包死,工程面积必须严格按图纸设计施工,乙方不得随意改变图纸设计,未经甲方同意不得随便增加面积,不得偷工减料,使用劣质材料,因施工过程中发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致,乙方在施工中必须接受甲方的监工,并接受合理化建议并采纳。

  乙方自带建筑所需一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板,搭架用的竹木等,费用由乙方自理,乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

  二、承建项目

  乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的.建筑,包括楼顶顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。

  三、承包价格及付款方式

  经甲乙双方协商,建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算,屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算,即楼面平方米是 元/平方米,屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。

  先预付 元整(大写: )。工程如在农历 年 月 日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。付款 元整(大写: )。内墙及地平及外墙砖完工付款 元整(大写: )。剩余部分经甲方验收合格后。

  四、双方责任

  甲方提供施工的水电,乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工。

  五、质量要求

  1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。

  2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时,有权要求乙方停工或整改。

  3、房屋建成后甲方发现质量问题的,如:

  1)所进材料一定确保质量,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板,钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

  2)主体墙与水平地面不垂直、墙壁凹凸不平、开裂;主体柱地面不垂直、断裂、露筋:横梁断裂、露筋;天板或地板开裂、塌陷、露筋等等),由乙方承担赔偿一切损失,乙方必须进行免费维修。

  4、主体四角端正、墙面、地面平,墙体粉刷平整,杜绝空鼓,符合相关标准。门面贴瓷砖。

  六、注意安全

  乙方必须按照安全规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,文明施工,在施工过程中要特别注意安全施工,确保人身和财产安全,杜绝一切事故发生,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故,由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故的一切事故,一切由乙方负全部负责,甲方不负担任何责任和费用。

  七、工期要求

  主体工程工期为 天,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,完工时间不能超过 天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的,每拖延一天,每平方米减少工钱 元,因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料,应在年前筹备齐,以便年初好施工。

  八、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  本合同一式三份,甲乙双方各执一份,在证人执一份,从签字之日起生效。

  甲方签字(章):

  农历日期:

  乙方签字(章):

  农历日期:

  在证人签字(章)

  农历日期:

  农历日期:

施工合同 篇5

  发包方:__________________________(以下简称甲方)

  承包方:__________________________(以下简称乙方)

  依照《中华人共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就我村20xx年外墙装修(抹水泥、刮腻子、刷涂料)工程建设的有关事项协商一致,订立本合同:

  一、工程项目:

  1、工程名称:外墙装修(抹水泥、刮腻子、刷涂料)工程

  2、工程地点:__________________

  3、承包方式:包工包料(包括水电费及场地租赁费)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

  4、合同价款:

  ①抹水泥刮腻子刷涂料/㎡

  ②刮腻子刷涂料/㎡

  ③直接刷涂料/㎡

  ④只抹水泥/㎡

  合同总造价款以最终实际验收结果为准。

  6、付款方式:按施工进度分期付款,质保金按工程总价款的10%暂扣,质保限期为壹年,期满后全部支付。

  二、合同工期:

  1、开工日期:____年___月___日

  2、竣工日期:____年___月___日

  3、合同工期:____天。

  三、技术要求:

  1、施工面为砖墙,需先抹水泥,再刮腻、刷涂料。

  2、施工墙面为水泥墙,直接刮腻子、刷涂料。

  3、施工墙面已实施抹水泥、刮腻子,直接刷涂料。

  4、住户的各种棚圈,可直接刷涂料。

  四、施工及质量要求:

  抹水泥,刮腻子、刷涂料,每道工序都要保质保量完成,施工效果要达到表面平滑,不起皮、不掉色,整体色调一致。

  五、甲乙双方权利和义务

  1、发包方负责施工范围及所需施工户的指配,配合并解决施工队的合理需求,及时解决施工中遇到的各种问题。

  2、承包方负责本工程施工范围内的.施工安全。承包人应该按照有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全施工措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

  六、安全文明施工

  1、承包方应按建设总承包单位工作施工现场管理规定及发包方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包方、总承包单位对承包方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

  2、承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

  七、 附则

  1、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可做出补充协议,补充协议于本合同有同等法律效力。

  2、本合同自甲乙双方签字后生效。

  3、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,上报薛家湾镇人民政府财务室备案一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  一、基本内容

  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

  1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

  2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

  二、工期

  开工日期:

  并网日期:

  竣工日期:

  三、合同价格和付款方式

  合同价格

  本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的.场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

  四、施工质量和质量检查

  1、工程质量

  (1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

  (2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

  2、质量检查:

  五、解决争议的办法

  1 起诉讼。

  (1)调解要求停止施工,且为双方接受。

  (2)、法院要求停止施工。

  六、违约

  1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

  (1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

  (2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

  七、合同的生效及终止

  1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

  2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

  八、合同份数

  本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜,经双方友好协商,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  工程地点:

  2、工程范围:根据施工图纸和甲方要求负责外墙涂料工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等;

  3、承包方式:包工包料包检测验收合格;

  4、质量等级:按照国家有关规范进行检测验收,乙方承诺工程项目均达到国家验收标准的优良等级。

  第二条:工程期限

  一、本合同工程分四个施工段,详见下表:

  工程名称施工段工期(日历天)

  外墙涂料a栋25

  b、c栋25

  d、e、f栋25

  g-j栋25

  备注:①本合同工期均含节假日及验收时间。②具体开工时间以甲方开工通知为准,工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期,乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。

  二、如遇下列情况,经甲方及监理盖章确认后,工期相应顺延:

  1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;

  2、非因乙方原因,施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上,影响正常施工的;

  3、不可抗力因素;

  4、乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容向甲方代表提出报告,逾期不办理视为放弃。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。

  第三条:合同价款

  一、本合同总暂定总价为人民币元(¥)。其中:

  1、b-j栋施工段暂定总价为人民币元整(¥);

  2、a栋施工段暂定总价为人民币元整(¥)。

  金额组成详见下表(人民币:元):

  工程名称施工段暂定面积(㎡)包干单价(元/㎡)暂定总价(元)

  外墙涂料b-j栋

  a栋

  合计

  备注:①综合包干单价包含本工程的材料费、人工费、机械费、与土建配合协调中乙方自身所发生的费用、税金、验收费等所有费用。但不含外架使用费,超出工期范围的外架使用费由乙方承担,根据实际使用天数按天计算。

  ②乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量,以合同约定综合包干单价进行合同结算。

  二、支付方式

  合同按b-j栋、a栋两个施工段分段进行施工及支付工程款,在符合合同约定的付款条件,且乙方向甲方提供等额合法税务发票后五个工作日内,由甲方或甲方委托的单位按乙方在本合同中提供的银行账号以转账的方式向乙方支付。各施工段的付款条件如下:

  1、甲方发出开工通知,乙方材料、人工进场,且完成相应施工段腻子层施工并经甲方及监理方验收合格后,支付该施工段合同暂定总价30%,分别为:

  b-j栋为人民币元整(¥)

  a栋为人民币元整(¥)

  2、相应施工段所有工程竣工,经甲方、监理方验收合格交付甲方后,支付该施工段暂定总价的50%,同时甲方暂扣除该施工段暂定总价3.5%的.配合费,实际支付分别如下:

  1)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费后,实际支付给乙方该施工段的工程款分别为:

  b-j栋为人民币元整(¥)

  a栋为人民币元整(¥)

  2)甲方暂扣除相应施工段暂定总价3.5%的配合费,分别为:

  b-j栋为人民币元整(¥)

  a栋为人民币元整(¥)

  4、工程结算:按本合同确定的综合包干单价和实际施工面积进行合同结算。

  5、本合同所有工程经质检部门整体验收合格,乙方按约定提交竣工资料,双方进行结算,甲方扣除质保金和配合费后,付清工程余款。

  6、工程质保金为合同结算总价的3%。质保期内,乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题,质保两年后,甲方将质保金按实结算后退还给乙方(不计利息)。

  7、工程配合费为合同结算总价的3.5%,经双方按实结算后,根据暂扣除的配合费进行多退少补。

  第四条:工程变更

  因土建设计变更引起本合同项下工程量增加或减少的,乙方应于变更发生后7日内将相关资料上报甲方及监理方审核确认。否则,对乙方因变更而增加的费用,甲方不予认可。

  第五条:工程质量

  一、工程样板制作:外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板:基层腻子(两道:粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道),各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。

  二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。

  三、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等,所购材料经甲方、监理方检查确认后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方负责运出施工场地并重新采购.四、外墙涂料工程符合以下规定,以乙方提供的涂料样品进行验收:

  涂

  料名称颜色色号生产厂家

  外墙专用腻子(两道)有限公司

  水性底漆(一道)

  弹性抗污涂料(两道)

  备注:①基层腻子为两道:粗型、细型各一道②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收),必须具有遮盖力,耐紫外线,抗酸碱,不变色,不起泡,无粉化,无龟裂,不脱落,可清洗等。

  第六条:工程验收

  一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中,乙方需向甲方报验的内容为:

  1、进场材料报验;

  2、抹灰基层质量和含水率测定报验(正式施工前报验);

  3、打底腻子基层质量报验(腻子施工完成后,封闭底漆施工前报验);

  4、抗碱封闭底漆层质量报验(封闭底漆完成后,罩面漆施工前报验);

  5、成品质量报验(两道罩面漆完成后报验)。

  甲方及监理方进行上列各项验收,如验收不合格或验收手续不全,甲方可以要求乙方返工直至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰/天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失。

  二、工程综合验收

  1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据,由甲方、监理方、XX市建设工程质量监督站等部门进行验收。

  2、甲方在接到乙方验收通知之日起7天内组织竣工验收。工程验收合格后贰天内,乙方将该工程移交给甲方。甲方未在约定时间内组织验收的,工期顺延。

  3、工程未能通过验收的,乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格,工期不顺延;因此造成工期延误的,按合同暂定总价3‰/天计收违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失;工程经过贰次以上(含贰次)未能通过验收的,另行向甲方支付违约金人民币壹万元(¥10000.00)/次的处罚。

  第七条:工程质保

  1、本合同工程质保期为拾年,自工程验收合格交付甲方之日起计。质保期内,凡因产品和施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和承担甲方及客户的一切损失损害赔偿责任,工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。

  2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格,如属于大面积返修(累计2㎡以上),再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修拾年)。

  3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权扣收质保金,并自行维修处理,相关费用由乙方承担。

  第八条:甲方工作

  1、甲方提供本工程相关的施工图纸、设计效果图,确定颜色色号。

  2、提供乙方施工所需用水、电源,水电费由乙方承担;可提供设备材料放置场地。

  3、协助协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。

  4、对乙方施工的工程,甲方工地代表负责进行监督,对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工,因此造成的经济损失由乙方承担。

  第九条:乙方工作

  1、本合同签订生效后三天内,将本工程的施工组织设计、详细的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。

  2、熟悉施工图纸,按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。

  3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。

  4、工程竣工验收交付甲方前,乙方承担材料设备和工程成品的保管责任,保管期间发生丢失或损坏,乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏,由乙方进行维修,材料费用由甲方承担。

  5、因施工需要,乙方须对建筑物某些局部结构、园艺设施或设备管线等进行破坏性施工的,应与甲方协商,经甲方同意后方可施工,并在甲方要求的时间内恢复原状。

  6、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行;否则乙方承担因此给甲方和土建承包方造成的损失,甲方有权对乙方处以人民币1000元/次的罚款。

  7、工程竣工验收合格后十天内,乙方提交完整合格的竣工资料一式三套给甲方。

  第十条:违约责任

  1、合同签订生效后,合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定,一方擅自变更或终止合同,则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金,即人民币元整(¥),并赔偿由此给守约方造成的损失。

  2、甲方应按约定支付工程进度款,因甲方原因未按约定付款的,超过约定期限7天后,每逾期一天,按逾期应付款的向乙方支付违约金。

  3、非因甲方原因,乙方不能按约定工期完工的,每延误一天,按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金,因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的,甲方支付工程款的时间相应顺延。

  4、未经甲方同意,乙方擅自

  拆改原建筑物结构或设备管线等的,承担由此造成的经济损失和事故责任(包括罚款),赔偿由此给甲方和土建承包方造成的损失,并在甲方要求的时间内修复完整。

  5、乙方未按约定交付各类资料,经甲方一次催告后5日内仍不移交齐全的,视乙方延误工期,按本合同有关工期延误违约条款处理,并仍有交付资料的义务。

  6、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(¥100,000.00),并赔偿由此给甲方造成的损失。

  7、乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项,甲方均有权直接从工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。

  8、双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的,乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。

  第十一条:其它

  1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。

  3、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:

  序号附件名称页数备注

  1售后服务承诺书1附件一

  2乙方相关材料附件二

  甲方:乙方:

  法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  审核人:开户银行:

  经办人:银行帐号:

  联系电话:联系电话:

  传真:传真:

  日期:日期

施工合同 篇8

  甲方(发包方):_________

  单位名称:_________电话:_________

  住址:_________通讯地址:_________

  乙方(承包方):_________

  法定住址:_________法定代表人:_________职务:_________

  联系人:_________身份证号码:_________电话:_________

  通讯地址:_________邮政编码:_________

  第一条工程概况

  1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

  1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

  1.3工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

  (1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

  第二条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________年_________月_________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);

  2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

  3施工图纸双方签字后生效。

  第三条甲方权利义务

  1开工前提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

  2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

  3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物业管理所需的相关材料;

  4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的`地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运;

  5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【施工合同】相关文章:

施工合同施工合同10-21

施工施工合同10-31

施工施工合同15篇09-12

施工的合同06-13

施工合同07-30

施工合同06-02

(经典)施工的合同05-29

施工的合同08-27

施工的合同09-06

电力施工合同10-06