有关施工合同范文集合五篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的施工合同5篇，欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
甲方：大同市二中新校区项目部
乙方：
一、 合同签订原则
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商，签定本合同，并严格履行合同的有关内容。
二、 工程名称：大同市第十二中学新校区工程
三、 工程地址：大同雁北煤校东侧
四、 合同工期要求：从签订合同之日起，要求在30日内完成。
五、 承包内容：
1. 不锈钢门、幕墙、玻璃隔断和其它相关效果图等资料、玻璃隔断、楼梯栏杆和其它栏杆安装。
2. 乙方应提供材料的合格证和检验报告。
六、 工程承包价和拨付方式
1.不锈钢门面积小于4.3㎡，每套为2200元，大于4.3㎡的按440元/㎡计算，其他窗口处按330元//㎡结算，幕墙按700元/㎡计算。（已上价为舍税价）
2.乙方向甲方提供的材料的合格证和材料材质单，以及资质证明。
3.工程价款拨付方式：在完成所承包工程任务后并经验收合格，付70%工程款，竣工验收后一次性付清。
七、材质要求:
（1）钢门材质要求:
不锈钢门和不锈钢窗：主方管龙骨采用80×40×1.5mm厚的方管，要求做好方管防锈处理，不锈钢皮采用磨砂不锈钢板，板后要求0.6mm厚，地弹统一使用坚朗牌，单价为160元/个。所用材料光泽均匀明亮，并到现场实量加工安装。
（2）幕墙材质要求:
关于幕墙材料要求，铝合金方管垂直立管采用150系列，主横梁采用750×800铝合金系列，玻璃采用8+12A+8的镀膜钢化玻璃，所有螺丝采用不锈钢螺丝。预埋固定钢板采用镀10mm厚。
（3）楼梯栏杆材质要求:
楼梯扶手栏杆立管套管采用国标镀锌钢管50不锈钢立管，壁厚为1.2mm，不锈钢扶手采用1.5mm壁厚,其余32和
25.壁厚要求1.2mm厚。
八、技术要求：
1.所有栏杆立管全部要求用水钻打孔，深度≥200mm。
2.焊接应均匀牢固。
3.立管间距≤110mm。
4.主立管每跑楼梯不少于4根。
5.每跑楼梯起步处要求设2根主立管。
6.每跑栏杆与上跑楼梯相近处进行连接。
7.所有外架乙方自行解决。
九、安全问题：
1. 乙方教育好员工在施工期间注意安全并进行安全交底，严格按操作规程施工，严格酒后高空作业，遵守甲方现场规章制度，乙方有权向甲方提出不安全场所整改意见。直到符合安全要求方可施工，总之在施工期间出现的一切安全事故均由乙方自负。
2. 严禁偷盗和打架，如若发生不论何方责任将处以10000元罚款，情节严重者移交司法机关进行处理。
八、维修期：8年，在这几年内出现一切问题由乙方负责。并无条件返修。
甲方：代表签字
乙方：代表签字
年月 日
施工合同 篇2
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
5、资金来源：
第二条：工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）。
第四条：工程质量标准：
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式；
2、工程价款 元（暂定价以决算价为准）。
3、付款方式：
第七条：组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条：双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理；承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条；检验标准、方法、地点及期限；
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99；
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核 。
施工合同 篇3
甲方(业主)：_________
乙方(承包方)：_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
装饰工程施工地点：_________
施工内容：_________
承包方式：_________
合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。
合同总价款(金额大写)：_________
其中：人工费_________元，材料费_________元。(见附表一)
1.甲方工作
1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。
1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。
2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。
2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护。
1.工期延误
1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)甲方不能按约定提供开工条件。
(2)设计变更和工程量变化。
(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。
开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元;
工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元;
验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。
1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
1.工程质量
1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。
2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________。
2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_________。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)
1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
施工合同 篇4
工程名称:
工程地点:
施工单位:
签订日期：
发包方:
承包方:
依据《中华人民共和国建筑法和合同范本法》经双方协商一致,签订本合同范本,并严肃履行。
1.工程项目：项目工程门禁系统安装工程
1.1工程地点：
工程范围和内容：本项目包括栋楼,共计
1.2工程造价:全部工程造价为人民币:贰拾参万陆仟伍佰元整,此工程造价包括布线、接线、设备安装及硬件调试,详细报价见附件一:《项目施工报价》。
2.工程期限
2.2 开工日期:20xx年 月 日至20xx年 月 日完成;特殊情况下根据现场及建设单位要求作出调整。
2.3施工前各项准备工作,双方应根据本合同范本中规定,分别负责按照完成。
2.4在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期,并以现场签证单的形式体现: ☆由于人力不可抗拒的灾害,而**停工者;
☆因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.物资供应
3.1包工包料工程,全部材料、设备由乙方采购供应到现场或指定的加工地点。
3.2由乙方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见乙方供应材料、设备一览表)。
3.3由乙方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成甲方的损失,经双方协商解决。
4.工程款结算
4.1全部工程造价的结算方式按下列规定办理。
4.2本项目在线穿好其它隐蔽工程安装完毕甲方按照合同范本总额的30%支付给乙方做设备采购。
4.3本项目隐蔽工程全部完工,经甲方验收合格后3天内甲方按合同范本总额的30%支付给乙方做主设备采购。
4.4本项目工程全部完工经甲方验收合格后,甲方在3个月内付给乙方合同范本总额的35%;
剩余合同范本总额的5%甲方需在12个月内付清。
4.5乙方提出验收要求7天内甲方未组织验收的,应视同验收合格。
4.6乙方收到甲方工程款时应写收条给甲方。全部工程款支付完毕,乙方应提供发票给甲方并收回所有收条。
5.施工与设计变更
在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查、审核工程预算后,并由甲乙双方签字同意后,方可施工。否则,任何一方不得强行施工,门禁系统工程按图纸施工。
6.违约责任和仲裁
6.1由于
乙方责任未按本合同范本规定的日期竣工,按规范规定验收(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。
6.2甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金。
6.3实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。
6.4工程承包发生合同范本纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可直接向人民法院起诉。
7.附则
7.1双方签字确认的往来信函、传真以及电子邮件等,将作为本合同范本的组成部分,具有合同范本同等的效力。
7.2施工过程中如果是由于乙方施工质量的原因造成的返工,所造成的一切费用(如:材料费,人工费,施工费等)由乙方承担,由于乙方的原因损坏设备,照价赔偿。
7.3施工现场清理工作由乙方负责;甲方提供存放材料的安全场所并负责协调与施工有关的一切问题,以确保施工得以顺利进行。
7.4此合同范本为本项目的施工总包价格,施工实际发生的数量较施工报价数量略有增加或减少,不再增加或减少费用;如果因甲方有较大的变更(以甲方跟建设单位变更签证为准)造成工作量的增加或减少,经乙方核定后,变更后工作量可根据本合同范本相关工作量的单价进行变更。
8.合同范本附件
8.1附件一:《项目施工报价》
（甲乙双方最终协商确定施工报价）
8.2本合同范本一式二份。甲乙双方各执一份。
8.3本合同范本自签订之日起生效。在分项工程合同范本全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
甲方:甲方:
负责人:负责人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
合同范本订立时间: 年 月 日 合同范本订立时间: 年 月 日
施工合同 篇5
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程
工程量增加补充协议
建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）
施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
以上增加工程量概算金额：元
2. 工期要求：按原来合同工期不更改
3. 承包方式、双方权力责任同原合同
4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）
负责人：负责人：
订立日期：20xx年12月6日
工程量增加补充协议
建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方）
xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求：
按原来合同工期不更改
三)承包方式、双方权力责任同原合同
四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同
六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）
负责人：负责人：
订立日期：
20xx年12月6日
【有关施工合同范文集合五篇】相关文章：
9.施工合同五篇