当前位置：雨轩范文网>合同范文>施工合同>施工合同

施工合同

时间：2024-09-23 10:17:53 施工合同我要投稿

施工合同汇总五篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的施工合同5篇，希望对大家有所帮助。

施工合同汇总五篇

施工合同篇1

　　发包人：

　　承包人：

　　按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公平和诚实信用的基本原则，就___围墙工程施工承包事宜，签订本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围

　　按本合同约定的围墙路线进行砌筑(详附图一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品保护等。

　　三、承包方式及工程款支付

　　1、工程单价

　　本工程采用单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。永久性围墙块石基础 220元/m3。体积约138m3,总价

　　永久性围墙上部墙体 210元/m。体积约410m,总价86100元

　　临时性围墙(含基础)190元/m。体积约220m,总价41800元

　　现场工程因地质条件及其他原因造成工程量发生变化的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。

　　2工程单价说明：

　　⑴块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。

　　备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800mm的，块石基础的宽度改为800mm。

　　⑵围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。

　　⑶临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。

　　⑷以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品保护费用。

　　3、付款方式

　　⑴本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。

　　⑵本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。

　　⑶本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。

　　⑷本工程所有承包范围内的`任务完成后，经检验合格，并通过验收，计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙二年质量保修期满，扣除围墙维修费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必须提供正式发票。

　　四、质量要求

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。

　　2、本工程为清水墙体，围墙上所有勾缝必须美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　五、工期(60个日历天)

　　开工日期：20xx年9月20日

　　竣工日期：20xx年11月20日

　　由于甲方原因推迟交付的，由甲方提供相应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他原因造成的，工期不予顺延。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任

　　⑴按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 ⑵按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五给予乙方利息。

　　2、乙方责任

　　⑴处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。

　　⑵按工期要求进行施工，逾期不交付使用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。

　　⑶加强施工现场的安全文明教育，并做好交底，做好相应的安全文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切安全事故均由乙方负责。

　　⑷施工现场所有材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。

　　⑸乙方有成品保护义务，在本小区交付使用前，所有围墙均为成品保护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。

　　七、其他

　　1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，请求人民法院解决。

　　2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人：法定代表人：经办人：经办人：联系电话：联系电话：

施工合同篇2

　　合同编号：

　　防水工程施工合同

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签订日期：

　　防水维修工程协议条款

　　依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，就本次工程防水施工有关事项，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下协议：

　　一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：四、施工期限：五、工程价款：￥元

　　（大写：）

　　六、结算方式：工程施工完毕，乙方提供甲方发票，甲方付给乙方全部工程款七、工程质量与保修

　　本工程在防水质量方面，达到北京市优良标准，工程保修方面，若乙方方面的原因造成渗漏水，承诺保修年。八、合同争议的解决方式

　　本合同项下的.争议，由双方当事人协商解决；协商无法解决可依法向人民法院起诉。

　　— 1 —

　　九、附则

　　本合同共2份，甲方执 1份，乙方执 1份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（签字或盖章）法人代表：经办人：联系电话：

　　乙方：（签字或盖章）法人代表：经办人：联系电话：签订日期：年日

　　— 2 —

　　月

施工合同篇3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：

　　第一条：工程基本概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：内外墙粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞楼板缝的封补、地面、屋面、散水、外墙砖等工程。

　　4、工程期限：自阳历20xx年月日开工至阳历20xx年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。

　　5、合同价格：单价按实际粉刷面积（扣除门、窗洞口面积）每平方米拾元结算（已经包含外墙架的搭与拆的费用），外墙砖按实际面积每平方米拾计算。

　　第二条：工程质量要求

　　1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。

　　2、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。

　　3、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必须刮胶泥一道；

　　4、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿开始抹灰，以提高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现；

　　5、将墙面残存的.砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润；

　　6、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。

　　7、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延140天进行验收，不得有空鼓现象出现，外墙砖不能脱落，如有空鼓脱落等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　第三条：工程承包方式

　　由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工（包括外墙架的搭与拆）。乙方自备施工中用得着的全部工具。

　　第四条：双方职责与权限范围

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。

　　2、工期内甲方承担外架的使用租费。

　　3、负责提供与施工相关的材料。

　　4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。

　　5、及时支付乙方劳务费用；

　　6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。

　　2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。

　　4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。

　　5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。

　　第五条：工程拨款方式

　　该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，140日内没有发现新的质量问题则全部付清。

　　第六条：其他

　　1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。

施工合同篇4

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　一、基本内容

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

　　1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)

　　2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

　　二、工期

　　开工日期：

　　并网日期：

　　竣工日期：

　　三、合同价格和付款方式

　　合同价格

　　本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的'各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

　　四、施工质量和质量检查

　　1、工程质量

　　(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　2、质量检查：

　　五、解决争议的办法

　　1 起诉讼。

　　(1)调解要求停止施工，且为双方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、违约

　　1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。