- 相关推荐
建设工程勘察设计协议
在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。一般协议是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的建设工程勘察设计协议，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建设工程勘察设计协议1
工程名称：_____________________
工程地点：______________________
合同编号：________________________
(由设计人编填)
设计证书等级：___________________
发包人：________________________
设计人：_____________________
签订日期：______________________
中华人民共和国建设部制定
国家工商行政管理局
发包人：____________________
设计人：__________________
发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》都是我国建设领域的重要法规。这些法规对于规范建筑市场行为、保障人民利益、促进建筑领域长远发展起到了重要作用。在今后的建设过程中，我们应当严格依照这些法规要求，确保建设质量、保护环境，同时也要加强对建筑市场的监管和管理，为建筑产业的良性发展提供有力保障。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
——————————————————————————————————
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
——————————————————————————————
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
——————————————————————————————
第五条本合同设计收费估算为_____________元人民币。设计费支付进度详见下表。
____________________________
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任
6.1发包人责任：
6.1.1在本合同规定的时间内，发包人应当向设计人提交完整、正确的资料和文件，并对其及时限期负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。如果发包人提交的资料和文件超过规定的时间15天以内，设计人应按照合同第四条的规定顺延交付设计文件的时间；如果超过规定时间15天以上，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2如果委托设计项目、规模或条件发生变更，或者提交的资料有误需要进行较大修改，导致设计师需要重新进行设计，双方需要重新协商签订补充协议（或重新签订合同）并明确相关条款。此外，发包人应该按照设计师实际耗费的工时向其支付额外的设计费用。在未签订合同前，如果发包人已经同意由设计师完成相关设计工作，则应根据收费标准支付相应的.设计费用。
6.1.3如果发包人要求设计人提前交付设计资料和文件，设计人能够按要求完成工作并提前交付时，发包人应该根据设计人的额外工作量支付额外的赶工费用。
6.1.4发包人应为前往现场解决设计问题的工作人员提供必要的便利条件，包括但不限于工作生活和交通方面。
6.1.5为了保护设计人的权益，发包人应该对设计人所提交的投标书、设计方案、文件、图纸、数据、计算软件和专利技术予以保密。除非得到设计人的同意，发包人不得擅自修改、复制或向第三方转让上述资料，也不能将其用于本合同之外的其他项目。如果违反了上述规定，发包人应承担相应的法律责任，并支付设计人的赔偿费用。
6.2设计人责任：
6.2.1作为一名设计师，我们应该遵守国家技术规范、标准、规程以及发包方的设计要求，以此为基础进行工程设计。并按照合同规定的时间节点，提交高质量、经过审核和验收的设计文件，并对其负责任。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
6.2.3设计合理使用年限为年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
根据合同规定，设计人应在规定的时间内交付设计资料和文件。一旦项目在本年内开始施工，设计人必须负责向发包人和施工单位进行设计交底，并在处理有关设计问题和参加竣工验收方面承担责任。
在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6作为设计人员，应该保护发包人的知识产权，不能向第三方透露或转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。这是我们作为专业人士和商业伙伴所必须遵守的道德准则。我们将严格遵守保密协议，并尽最大努力确保发包人的知识产权得到保护。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，若发包人要求终止或解除合同，设计人未开始进行设计工作，则不退还发包人已支付的定金。若设计人已开始进行设计工作，则发包人应根据设计人已完成的实际工作量，支付相应的设计费用，若该阶段设计工作未达到一半，则支付该阶段设计费用的一半；若已超过一半，则应支付该阶段设计费用的全部。
7.2发包方应根据合同第五条的规定按时支付设计费用，若逾期支付则每日应支付千分之二的逾期违约金。如逾期超过30天，设计方有权暂停下一阶段的工作，并书面告知发包方。若由于发包方上级部门或审批部门未审核设计文件或者合同项目因缓建而停止，发包方仍应按照7.1条规定支付设计费用。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1当发包人要求设计人在施工现场派遣专业人员协助解决问题时，应当另外签订技术咨询服务合同或补充协议。这样可以确保项目进展顺利，并且明确责任和义务，为双方的合作提供更加可靠的保障。
8.2本合同所采用的图纸标准应符合国家或地方相关规定，并由发包人支付购买费用。若设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的数量，设计人有权另行收取工本费。
8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
8.4委托人在引进项目的设计任务中要求与设计人合作，包括询价、对外谈判、国内外技术考察和建成投产等各个阶段的设计任务。设计人应参与其中，并由委托人支付出国费用，除制装费用外的其他费用。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
8.8本合同一式_____份，发包人____份，设计人____份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后，双方应按照项目所在省级建设行政主管部门规定的程序进行备案。如有需要，双方可以前往项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。合同履行完毕后即自动终止。修改后内容仅供参考，请核实是否符合实际情况。
8.11如有本合同未涉及的事宜，双方应另行签订补充协议。与本合同相关的一切书面文件，包括但不限于来往电报、传真和会议纪要等，均应视为本合同不可分割的组成部分，并具有同等法律效力。
8.12其他约定事项：
发包人名称：__________________(盖章)设计人名称：______________________(盖章)
法定代表人：_________________(签字)法定代表人：_________________(签字)
委托代理人：_________________(签字)委托代理人：___________________(签字)
住所：______________住所：__________________
邮政编码：________________邮政编码：___________________
电话：____________________电话：______________
传真：_________________传真：_______________
开户银行：_________________开户银行：___________________
银行帐号：__________________银行帐号：_________________
建设工程勘察设计协议2
发包方：_________
承包方：_________
根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程名称_________；工程地点_________；工程规模_________；工程投资_________。
第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。
第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_________天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_________天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为_________元，估算设计费为_________元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条 委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：_________。
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的.范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条 违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_________。
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：_________。
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条 附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各执1份；副本_________份，分别报送_________备案。
委托方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________
法定代表人（签名）：_________ 法定代表人（签名）：_________
委托代理人（签名）：_________ 委托代理人（签名）：_________
地址：_________ 地址：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
【建设工程勘察设计协议】相关文章：
建设工程勘察设计合同05-29
建设工程勘察设计合同12-07
建设工程勘察合同14篇03-22
建设工程勘察合同精选15篇01-01
建设工程勘察合同(精选15篇)11-09
建设工程勘察合同书03-21
建设工程勘察合同(通用15篇)03-25
建设工程勘察合同(集合15篇)12-21
建设工程勘察合同集合15篇11-09