工程三方协议
现如今,很多情况下我们需要用到协议,签订协议可以使双方受到法律的保护。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编整理的工程三方协议,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
工程三方协议1
甲方:_________________(以下简称“甲方”)
乙方:_________________(以下简称“乙方”)
甲乙双方为了发挥各自优势,提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商,在平等自愿、互惠互利的基础上,对工程进行合作,为明确双方的权利、义务,达成如下协议。
工程内容:_________________
1、工程名称:_________________
2、工程地点:_________________
3、工程转包价万元整(即人民币:_________________0,000元整)。协议内容:_________________
甲方将“工程”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。
一、甲方转聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人),转聘期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。
二、双方的权利与责任
1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。
2、由乙方负责购进施工所涉及的`各种材料及辅助材料。
3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担,与甲方无关。
4、乙方要严格按图纸施工,做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到工程业主方认可的,一切后果及经济责任全部由乙方承担,与甲方无关。
5、乙方负责与工程业主方进行协调,保证工程顺利地进行。
6、乙方就该工程项目独立组织协调完成。
7、工程竣工后,若业主未支付完全部工程款,仍保留乙方项目经理人身份,此协议继续生效,直至该项目完全终止。
8、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行,施工中所发生的安全事故一切由乙方承担,甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。
9、如出现工程质量不合格,经整改后仍未能通过业主验收等情况,所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担,同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。
10、应乙方要求,或甲方认为该项目需要,甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项,均代表乙方,所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。
三、甲方向乙方拨付工程款按下列方式支付:_________________
1、甲乙双方签订施工合同生效日起乙方开具建安发票给甲方申请支付30%工程进度款,乙方工程进度完成一半后通知甲方申请支付本合同总额的%工程款,乙方改造工程施工完毕经甲方验收合格后申请支付%工程进度款,经业主验收合格并收到业主工程款后甲方申请支付本合同的%工程款,剩余本合同总额的%工程款于质保期一年后付清。
四、违约责任
1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出,如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失或赔偿该项目工程总额的20%费用,并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。
五、其他
1、本协议原件一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。
2、本协议未尽事宜,由双方另行签订补充协议。
3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。
4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷,双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方单位:_________________乙方单位:_________________
代表人:_________________代表人:_________________
盖公章:_________________盖公章:_________________
签约日期:_________________ 年 月 日 签约日期:_________________ 年 月 日
工程三方协议2
甲方:____集团有限公司
乙方:________
丙方:________
甲、乙、丙三方经协商,达成协议如下:
一、杭州______装饰设计工程有限公司原股东为乙方和丙方,分别各持有杭州______装饰设计工程有限公司%的股权,现乙方和丙方分别将其持有的部分股权赠送给甲方。其中,乙方赠送丙方%的股权,丙方赠送给甲方%的股权。股权赠送后,杭州______装饰设计工程有限公司各股东的持股比例如下:
甲方持有________%的股权;
乙方持有________%的股权;
丙方持有________%的股权。
股权赠送后,三方按照持股比例享受股东权利、承担股东义务。但杭州______装饰设计工程有限公司在股权赠送变更登记前所形成的债权、债务、公司资产均与甲方无关,甲方不享有任何权利,仍由乙、丙双方按照原持股比例享受权利、承担义务,甲方只对股权赠送后杭州______装饰设计工程有限公司形成的新增资产及利润享有股东权利、承担股东的义务。
二、甲、乙、丙三方一致同意,将"杭州______装饰设计工程有限公司"名称变更为"____集团______住宅建设工程有限公司"。
三、三方一致同意将杭州______装设计工程有限公司的`经营范围变更为:住宅装饰、设计,住宅精装修、简装修以及相关住宅装饰领域一切业务,兼营建筑装饰材料等。
四、本协议签订后,由乙、丙负责责成杭州______装饰设计工程有限公司办理以上事项的变更登记手续,甲、乙、丙三方予以协助。
五、股权赠送后,____集团______住宅建设工程有限公司成为甲方的子公司,业务上受甲方统一指导,甲方在业务上全力支持____集团______住宅建设工程有限公司的全面开展,甲方在其总公司无偿提供____集团______住宅建设工程有限公司二间办公用房,便于工作联系。
六、甲方承诺:
甲方不再设立与____集团______住宅建设工程有限公司业务相同或相近的子公司或分公司;
甲方不再直接与其它同____集团______住宅建设工程有限公司业务相同或相近的第三方开展任何形式的合作,若确有必要合作,甲方指令____集团______住宅建设工程有限公司与第三方开展合作;
甲方自己开发的或甲方承接的所有的住宅类装修甲方全部交由____集团______住宅建设工程有限公司办理。
以上三款所指甲方包括甲方总公司和甲方的子公司。甲方违反以上规定,应支付____集团______住宅建设工程有限公司违约金万元,给____集团______住宅建设工程有限公司造成的损失超过违约金数额的,赔偿实际造成的损失;同时甲方自动放弃在____集团______住宅建设工程有限公司所享有的一切股东权利,____集团______住宅建设工程有限公司的股东及持股比例恢复到股权赠送前的状态。
甲方同意____集团______住宅建设工程有限公司可以直接以甲方名义对外承接其它甲方经营范围内的业务,甲方在业务联系、接洽等方面提供协助,非住宅类业务按甲方内部统一规定办理。
七、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,____集团______住宅建设工程有限公司备存一份,具有同等法律效力。
甲方:____集团有限公司
代表:________
乙方:________
丙方:________
日期:________
工程三方协议3
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
丙方: 身份证号码:
经友好协商,根据国家相关法律规定,在平等、自愿、诚实守信的基础上,甲、乙、丙三方决定合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确合伙方的权利和义务,三方达成以下协议,以资共同遵守:
一、 项目名称:
二、工程地点:
三、工程造价:暂定 万元人民币,最后以审定价为准。
四、出资约定:
1、甲、乙、丙三方确认同意在工程开工之前由甲方出资 元( )元,乙方出资 元( )元,丙方出资 元( )元,总计 元( )整,作为中介费和工程前期费用等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方实际出资比例扣除归还,或由甲、乙、丙三方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款不及时到位或拨付的工程款不足以应付工程进度费用支出时,需垫资时应由甲、乙、丙三方按出资比例共同承担。
五、权利和义务:
1、甲、乙、丙三方以包工包料形式共同承包本工程,在扣
除各种成本(含工程中介费、消防公司挂靠费、施工队组劳务费、项目经理管理人员工资、奖金和材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的.各项开支)后,所获利润甲方占 %,乙方占 %,丙方占 %。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲、乙、丙三方按各自所获利润分配比例分别承担。
2、甲、乙、丙三方确定,采用聘请项目经理承包项目的形式组织施工,合伙方有权对工程进度、质量进行监督,项目经理人选、应由三方进行协商确定。
3、选用施工人员,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时,甲、乙、丙三方应进行协商。
4、甲、乙、丙三方应保证工程款专款专用,本工程以乙方个人名义在 银行设立一个共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲、乙、丙三方一致同意,三方签字后方可从银行取款。三方确定一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲、乙、丙三方核实签字后才可从财务报销。
6、三方要发挥各自特长,在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过
程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、任何一方对相关部门的招待在开支前应知会各方,相关费用在三方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报另外两方批准后方可支出。工程资金紧张时各方均不得超额用款。
六、违约责任
1、违反上述规定,一方给另两方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿另两方的损失。
2、一方弄虚作假,给其他合伙人造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,其他合伙人有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如其他合伙人要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经其他合伙人同意,不得擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿其他合伙人的损失。
4、甲、乙、丙三方承诺:施工期间,任何一方未经其他合伙人同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿其他合伙人的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
七、争议的解决:
协议履行中甲、乙、丙三方出现争议,首先应自行协商解决,协商不成可向建设主管部门申请调解,调解不成可向当
地有管辖权的人民法院起诉。
八、甲、乙、丙三方与业主、项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约甲、乙方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲、乙、丙三方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议的生效和终止。
本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格且利润分配完毕之日后失效。
十、本协议一式叁份,合伙人各执一份,具有同等法律效力。
甲方签字: 乙方签字: 丙方签字: 联系电话: 联系电话: 联系电话: 协议书签订地点:
签订日期 : 年 月 日
工程三方协议4
建设方:
总包方:
分包方:
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程工程的总包服务费
二、工程。
三、建设方责任
1.负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚,对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场安全文明施工,卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的`建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
七、违约责任
1.分包单位不配合总包管理,不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施:临时道路、场地、水电管线的损坏,分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够,总包方有权退回或拒绝收集。
八、其他
本协议一式六份,正副本各三份,建设、总包、分包方各执两份,每份具有同等法律效力,自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下:
建设方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
总包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
分包方(签章):
法人代表(或授权委托人)签署:
年月日
工程三方协议5
发包方:
____________公司(以下简称甲方)
承包方:
________________(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的详细状况,经双方协商全都,签订本合同,以资共同遵守。
第一条
工程概况
1.工程名称:
______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程
;
2.工程地点:_____________________;
3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如本工程的施工由乙方承包,则乙方免费供应该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
其次条
工程期限
1.本工程开工日期以甲方的'开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_______年_______月_______日。
2.如遇下列状况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽搁施工进度者;
(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更。
第三条
工程合同造价:
1.本工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。
2.根据第八条标准按实际工程量进行结算
工程三方协议6
业主单位(以下简称甲方):XX有限公司
总包单位(以下简称乙方):XX有限责任公司
分包单位(以下简称丙方):XX有限责任公司
根据工程的实际需要,经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方,为了保证工程的顺利完成,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,特制定本三方协议。明确各自的责权利,以资共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围和承包方式:
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。
三、结算方式:
1、甲方直接与丙方进行结算,结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。
2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。
3、工程的税金含在丙方的承包价中,由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的.税金已含在配合管理费内,由乙方激纳。
4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任,不再另行增加费用。
5、至20xx年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳,此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。
四、工程管理:
乙方与丙方完善分包手续,乙方对工程进行全程跟踪控制管理,并配合丙方施工,竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方,由乙方汇总统一申报竣工验收。
五、工程款支付:
1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时,由丙方提出申请,乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。
2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时,按付款额的5%付给乙方配合费。
六、三方责任约定:
1、甲方责任:甲方根据合同的付款条约,根据工程进度给乙方和丙方,分别拨付配合费和工程进度款。若甲方未能及时付款,则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。
2、乙方责任:与丙方完善相关分包手续并备案,按分包合同履行总包的权利和义务,负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。
3、丙方接受乙方的管理,按分包合同要求按时、按质完成施工任务,并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责,丙方在质保期内,工程发生质量问题,在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修,否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内,因工程质量导致的损失,丙方承担相应的赔偿责任,丙方应做好安全生产,文明施工,保证工程的安全管理和人身安全,丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。
七、本协议履行期间有争议时,三方协商解决,协商不成,可向当地人民法院起诉。
八、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执二份,本协议自订立之日起生效,保修期满后,本协议告终止。
甲方: 乙方:
法定代表人(或委托人): 法定代表人(或委托人):
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
20 年 月 日 20 年 月 日
丙方:
法定代表人(或委托人):
开户银行:
帐号:
20 年 月 日
工程三方协议7
甲方(简称甲方):_________________
乙方(简称乙方):_________________
丙方(简称丙方):_________________
根据________年________月________日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的'全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号:
分公司帐号:_____________
户行:________________
协议订立时间:________年________月________日
协议订立地点:_________________
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。
工程三方协议8
建设单位:_________________(以下简称甲方)
总包单位:_________________(以下简称乙方)
分包单位:_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:_________________。
二、工程地点:_________________。
三、工程内容:_________________。
四、工程造价:_________________约__________万元,_____元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的.部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:_________________包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期:_________________20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日,开工日期以乙方通知为准。工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:_________________符合国家现行规范标准要求。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
工程三方协议9
建设单位:_________________(以下简称甲方)
总包单位:_________________(以下简称乙方)
分包单位:_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将__________防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:_________________
二、工程地点:_________________
三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
四、出资额、方式及比例
1.甲方以现金出资,出资额为人民币__________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例_____%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占_____%。
五、盈余分配与债务承担
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
六、退伙
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;退伙需经对方同意,方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的',应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人,合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时,甲方参与合伙项目的日常管理;
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方:________________
乙方:________________
丙方:________________
___________年___________月___________日
工程三方协议10
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
2、工程承包范围
承包范围:
3、合同工期:
开工日期:年月日
竣工日期:年月日
合同工期总日历天数天。
4、质量标准
工程质量标准:
5、合同价款
金额(大写):(币种,金额,单位)
(小写)
6、组成合同的文件
6.1组成本合同的'文件包括:
(1)、本合同协议书
(2)、中标通知书
(3)、投标书及其附件
(4)、本合同专用条款
(5)、本合同通用条款
(6)、标准、规范及有关技术文件
(7)、图纸
(8)、工程量清单(如有时)
(9)、工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间:
年月日
合同订立地点:
本合同双方商定:
后生效。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
地址:
地址:
法定代表人:(签字)
法定代表人:(签字)
托付代表人:
托付代表人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号
邮政编码:
邮政编码:
工程三方协议11
甲方(转让方): 身份证号:
乙方(承接方): 身份证号:
丙方(中介方):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议,望共同遵守:
一、承包方式
1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方,由乙方自行建设独立管理,独立建账,独立核算。
2、乙方执行甲方与业主方签定的合同,如需更改,在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。
二、转让相关费用及付款方式
1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元),由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元),十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。
该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金,由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠,甲方概不负责。
2、甲方前期投资建设的板房和其它费用,由甲方和乙方清理单据,乙方另行计价给甲方。
3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。
4、甲方在业主方承包的'单价按04定额上浮5%,甲方转包给乙方按04定额上浮3%,其中2%仍归甲方所有,乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。
5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司,管理费为总承包费的1%,转包成功后由乙方继续履行此义务。
三、税费和保险费
工程已全部转给乙方,应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费,甲方不负任何费用。
四、工程进度及竣工款
1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方,时间为次月5日前。
2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付,甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款,时间10个工作日内。
3、每次拔进度款,付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。
4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算,60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%,保留3%为保修金,保修金期满3月内全部退还给乙方。
五、成立支公司
1、甲方在政策允许的情况下,应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。
2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。
六、违约责任
1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金,乙方违约甲方不退还;如甲方违约,双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位,造成工期拖延,甲方有权清退出场,并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位,且按时保质量完成工程量,而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款,造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
七、其他
1、本协议不完善的事宜,甲乙双方另外补充条款,完成合同的真实性、更加便于合作。
2、信息费按甲乙双方承诺支付。
3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。
4、本协议甲乙双方各执一份,中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
丙方(签字):
年 月 日
工程三方协议12
甲方(发包方):_________________________
名称:_________________________
统一社会信用代码:_________________________
乙方(承包方): _________________________
名称:_________________________
统一社会信用代码:_________________________
丙方(买房人): _________________________
姓名:_________________________
身份证号码:_________________________
本合同各方经平等自愿协商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法规,签订本合同以共同遵守。
一、工程款信息
1.甲乙双方于_____年____月____日签订了编号为______________的《建设工程施工合同》(项目名称:____________________)(以下简称“原工程合同”)。
2.甲方乙方确认下列工程款结算情况属实:
(1)所涉工程已竣工结算,结算工程款共计_____________万元,甲方已支付至__________万元。
(2)房屋信息:甲方(作为卖方)与乙方指定的买房人丙方(作为买方)已经或即将签订《商品房买卖合同》(下称“《购房合同》”)。
《购房合同》所买卖的房屋信息、单价、总价如下:
(房屋位置详见附件1)
① 第一套房屋:
地址、楼号:______________________
建筑面积:______平方米
单价:______元
房款总额):_____________元
②第二套房屋
地址、楼号:______________________
建筑面积:______平方米
单价:______元
房款总额):_____________元
上述2套房屋房款合计总额为人民币(大写)________(¥______元)(下称“房屋总价款”)。
(3)其余购房安排以《购房合同》约定为准。
二、以房抵款确认
抵付款金额为:人民币(大写)___________元(¥_________元)。
抵付款金额与《购房合同》约定的购房款差额,应由丙方依据《购房合同》自行支付,否则应承担违约责任。
本协议以及《购房合同》签订生效后,即视为:
1.等于抵付款金额的甲方向乙方应付工程款已经支付;
2.等于抵付款金额的丙方向甲方应付购房款已经支付;
3.甲方应按《购房合同》约定向丙方开具购房发票;乙方应在本协议生效5日内向甲方开具等于抵付款金额的工程款发票。
三、购房合同》的履行
《购房合同》签订后,甲方丙方双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按《购房合同》的约定执行;涉及退款或补交款项的,由丙方收取或补交。
如甲方未能按照《购房合同》约定交付房屋,或者由于各种原因导致丙方退房的,由甲方和丙方依据《购房合同》约定处理,与乙方无关。
乙方与丙方就履行本合同或其他与房屋有关问题所产生的任何争议与甲方无关,乙方与丙方自行协商解决。如因乙方丙方解决纠纷,需要甲方参与的`,乙方、丙方应当连带赔偿甲方由此付出的全部费用,包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费、保全费等。
因丙方需要,购买上述商品房需要以按揭贷款方式偿还向乙方借款的,甲方提供一切手续配合。丙方向银行申请贷款金额在实际到甲方账户后,乙方提供书面通知,甲方收到通知次月向乙方支付相应款项。
甲方确认工程款抵扣房款,不代表甲方对乙方的工程质量及其履约情况作出其他确认,甲乙双方的权利义务仍以工程合同为准。
四、抵付后处理
工程款支付的其他事宜,以原工程合同约定及双方其他协议为准。
但是本合同约定的工程款抵付款手续按约定完成时,乙方同意不再要求甲方承担抵付款金额对应的逾期支付工程款责任。
五、最晚抵债时间
抵付款手续完成时间不得晚于本合同签订后6个月。
抵付款手续完成是指签订了有效的《购房合同》并办理了工程款抵付的确认手续。
非因乙方、丙方原因,如上述时间内仍未完成抵付款手续,则乙方有权解除本合同约定,向甲方主张原工程合同项下的全部工程价款、违约金及其他权利。
六、违约责任
任何一方有违反本合同情形的,应赔偿守约方全部损失。
本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。
七、附则
本合同一式八份,甲方四份,乙方丙方各执两份。各份合同文本具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,各方应另行协商并签订补充协议。
本合同经各方签名或盖章,且甲方、丙方签订《商品房买卖合同》后即生效。
甲方(盖章):
法定代表人或授权代表:
乙方(盖章):
法定代表人或授权代表:
丙方(签名或盖章):
法定代表人或授权代表:
签订时间:
工程三方协议13
买方:
卖方:
鉴于买方有意委托卖方承担工程标段的全部工程设计,并向卖方采购与该标段工程配套的全部设备/材料(简称“合同设备”),用于工程的建设,且卖方同意向买方供应上述工程设计和合同设备,根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定,买卖双方经协商一致,订立本协议。
1工程简况
1.1工程名称:
1.2建设地点:
1.3建设规模:
1.4建设单位(业主):
1.5其他(如有)
2本合同的文件组成及解释顺序
2.1文件组成
本合同由以下文件组成:
2.1.1本合同协议书;
2.1.2中标通知书(如有);
2.1.3合同专用条款;
2.1.4合同附件(包括技术协议、质量标准、工作范围、供货范围、设计文件和货物交付计划等);
2.1.5合同通用条款;
2.1.6投标文件(包括投标过程中被招标人书面确认接受的商务、技术偏差);
2.1.7招标文件。
2.2解释顺序:
上述文件互为补充和解释,如约定不明或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前者为准。
3工程设计范围和进度
本合同工程设计范围为:,并以本合同附件1——《工作范围和供货范围》为准。工程设计分为初步设计、施工图设计和竣工图设计。
工程设计要求以及各阶段设计文件的交付时间以本合同附件2——《工程设计规范》为准。
4工程设计接口
买方与卖方应就总包工程和本合同项下分包工程设计接口进行密切配合和准确界定。卖方承包范围内的工程设计与总包工程设计的接口、卖方承包范围内的工程设计与设备厂家设计的接口,以及设计接口资料的相互提供等以合同附件1——《工作范围和供货范围》为准。
5合同设备
卖方根据本合同要求和其完成的工程设计文件要求,最终确定合同设备的规格型号、数量、技术参数、质量标准,并向买方提供合同设备。买方依据本合同的约定,对卖方设备选型、设备厂家选择的管理,并不免除卖方在本合同项下的任何责任。
合同设备的'规格型号、数量、技术参数、质量要求等以本合同附件1——《工作范围和供货范围》和附件3——《技术协议》为准。卖方最终确定的设备的规格型号、技术参数、质量标准与上述合同文件不一致的,应该取得买方的书面批准。
6合同价格及付款条件
6.1本合同价格为人民币(大写) (¥ ),其中不含税价格____元,税额____元。本合同价格包括:工程设计费为人民币(大写) (¥ )其中不含税价格____元,税额____元;合同设备价格为人民币(大写) (¥ )其中不含税价格____元,税额____元。价格组成按本合同附件4:《合同分项价格表》。上述总价及分项价格表中的各项价格均为含税价。
6.2 《合同分项价格表》中的各分项价格与合同总价不一致时,以总价为准;各类单价与分项价格不一致时,以分项价格及对应的工程量反算的单价为准。
6.3本合同为固定总价合同,除非本合同约定的合同变更、合同外工作外,不因任何因素调整本合同总价。此外,在本合同承包范围中并未列入,但是为了达到本合同规定的功能或为工程正常实施所必须的项目,应由卖方负责按合同工期要求将该等项目实施完毕,所发生的费用由卖方承担。
6.4卖方了解本总包工程采取EPC总承包模式建设,所有建设资金由业主承担并按照总承包合同的约定向买方支付,买方作为总承包人按照总承包合同项下施工款的支付办法向卖方支付本合同项下的款项。为此,双方约定买方向卖方支付每一笔款项的前提条件均包括:
(1)已完工程得到确认且卖方的付款申请符合本合同的约定;
(2)业主向买方支付了与卖方申请付款相对应的款项?
7货物交付
7.1本合同设备的交货时间为,以合同设备最晚和/或最后批次到达交付地点的本体、部件、配件、备品备件(如有)、专用工具(如有)、随货发送的技术文件和技术资料为实际交付时间。
7.2本合同设备的交付地点为。交货方式为车板交货。
7.3支付方式为支票、电汇或承兑汇票等。
8质量要求
8.1按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行工程设计,严格掌握设计标准,控制工程造价。
8.2卖方保证其供应的合同设备是全新的(未使用过的),安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的,未侵犯任何第三方的知识产权,设备的选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。
9其他
9.1合同签订日期以买卖双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
9.2本合同协议书经买卖双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。
9.3本合同正本一式两份,买方执一份,卖方执一份;副本____份,买方执____份,卖方执____份。
(以下无正文)
签署页
买方:
(盖章)卖方:
(盖章)
法定代表人或授权代表(签字):
法定代表人或授权代表(签字):
签订日期:
签订日期:
地址:
地址:
邮编:
邮编:
联系人:
联系人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
税号:
税号:
开户行地址:
开户行地址:
工程三方协议14
出借人:
告贷人:
告贷人的担保人:
甲、乙、丙三方依据相等、公正的准则,经屡次洽谈自愿缔结告贷合同,致使一起恪守:
第一条告贷还款内容
1.告贷人:____
2.出借方向告贷方出借人民币总金额为小写
3.出借方在____年__月__日以转账的方法将金钱打入告贷方指定的帐号__,出款人收到告贷确认书为凭。
4.告贷方已于__年__月____日收到了告贷。
5.两边约好的告贷期限为__天,年__年__月__日)。
6、如告贷方对本合同告贷逾期,则乙方须额定付出违约金给甲方,违约金按告贷总金额的每天仟分之四计收。
7.告贷人许诺该笔告贷只用于收买__,确保不挪作他用。
8.还款方法:告贷方在告贷期限届满内以现金方法将告贷本金打入出借方账户。
第二条乙方职责和职责
1.乙方应照实向甲方供给与告贷相关的材料,供给实在的本年度月财政报表和年度审计报表、开户行的根本账户或相应的银行一般账户、银行存告贷状况;
生产运营、财政活动状况及告贷资金运用去向,还款资金来源;
告贷人和担保人还需供给工商管理部门处理年检手续的营业执照及公司章程等材料。
2.与本合同有关的`悉数费用均由乙方付出或许归还。
该费用包含但不限于甲方为完结债款而产生的费用和其他不行估计而实践产生的费用。
3.在本合同有用期限内,如乙方运营管理不善或与第三方产生债款胶葛,或许担保人财政状况呈现较大问题时,甲方有权提早回收合同告贷。
第三条担保
1.丙方赞同本合同乙方的确保人,确保乙方彻底实行本合同中的悉数职责及承当因本合同悉数条款所产生的民事职责。
2.确保规模:包含确保乙方在任何状况下都应按合同的规则付出告贷本金金额、告贷利息。
假如乙方违约或乙方呈现其它危及甲方利益的行为或呈现甲方有权提早免除合同的景象时,则由确保人无条件向甲方承付乙方敷衍的悉数债款,确保人对该笔告贷负有归还的无限职责。
本款及以下条款中所提“悉数债款”包含乙方的告贷本金、利息和第二条第二款所说到的“悉数费用”。
3.确保方法:连带职责担保。
本担保是独立的、不行吊销的、持续的担保。
确保人的确保职责不因本合同改动实行期限或标的、或本告贷合同悉数或部分无效、可吊销而有所改动,也不因告贷人和确保人任何改动本身运营或管理体制的行为而有所改动。
4.确保期间:自合同开端实行直至届满后两年。
如甲、乙两边洽谈赞同改动合同的实行期限或标的,无需另行告诉确保人,确保人持续为乙方承当连带确保职责。
确保期间至改动合同约好的主债款实行期满后两年。
5.补偿:确保人不行吊销地确保,出借人因确保人的确保行为无效或未实行或推延本合同的任何条款而遭受的任何丢失,确保人均承当连带补偿职责。
第四条其他约好未尽事宜,签定补充协议。
如产生胶葛,由甲、乙、丙三方洽谈处理。
如需申述,则在合同实行地法院申述。
第五条合同收效及停止本合同一式三份,由甲、乙、丙三方各执一份,经甲、乙两边及乙方确保人盖章签字后收效。
本合同自其项下乙方对甲方所负的悉数债款清偿结束后停止。
出借人
签字
告贷人
签字
告贷人的担保人
签字
签约地址:
签约时刻:__年__月__日
工程三方协议15
建设单位:(以下简称“甲方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
总包单位:(以下简称“乙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
分包单位:(以下简称“丙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议。
1、工程名称:
2、本合同分包范围:(根据就本工程签订的专业分包合同)
3、本合同分包作业内容:(根据就本工程签订的专业分包合同)
分包作业之安全生产管理模式:施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责,实施全面安全管理,有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故,由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故,由乙方承担连带赔偿责任。
4、甲方的权利和义务
甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况,如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责,甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生,乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任,具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。
甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,因此造成的.一切后果,由丙方承担全部责任。
乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中,甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的,有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。
5、乙方的权利和义务
乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后,乙方应将其纳入本项目安全管理体系,统一管理,对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。
乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因,乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定,单次违约赔偿金额不得超过1000元,累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。
乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况,在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理,禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的,如发生安全事故,则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业,并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。
6、丙方的权利和义务
丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,确保安全生产。
丙方承诺其符合且具备下列资质条件:
持有相关部门颁发的营业执照和资质证书,安全生产许可证必须真实有效,持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。
应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责,丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定,服从乙方对施工现场的安全生产管理,对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患,丙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,乙方有权停止丙方作业,丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定,服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构,制定安全管理制度,按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续,在人员进场前以书面形式报乙方,乙方书面批准后方可进场,进场后丙方应组织安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,丙方承担全部责任,乙方未尽监督和管理义务的,乙方承担连带责任。
丙方在安排生产任务时,必须向作业人员进行书面技术交底,明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等,安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生,丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中,对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业,有权拒绝执行。
7、职工伤亡事故处理
属于乙方的责任造成伤亡事故,由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,乙方不负担任何经济和法律责任。
三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的,任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。
其它事宜:
本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份。
(以下无正文)
甲方:乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
(签字) (签字)
日期:_____年____月____日
日期:_____年____月____日
丙方:
(盖章)
法定代表人或委托代理人:
(签字)
日期:_____年____月____日
【工程三方协议】相关文章:
销售三方协议12-26
三方协议的协议书07-01
三方协议书11-30
三方租赁合同05-25
三方租赁协议书03-21
施工三方协议书06-09
三方协议书15篇03-21
三方合作协议书11-16
三方合作协议书03-04