当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-06-27 16:42:27 工程合同我要投稿

【合集】关于工程合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，很多场合都离不了合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的关于工程合同，希望对大家有所帮助。

【合集】关于工程合同

　　关于工程合同篇1

　　甲方：********建筑工程有限公司

　　乙方：******建设有限责任公司

　　按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，达成如下协议条款：

　　第一条 总则

　　1、本协议为双方长期性合作协议。

　　2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

　　3、合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

　　第二条 工程项目合作的形式及收费标准

　　1、工程项目由甲乙双方共同努力承接，工程合同签定后双方视具体工程对象，商定由甲方或乙方施工。

　　2、施工方负责向另一方交纳管理费（管理费率标准，单列条款约定）；并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。

　　3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳，管理费用收取分别为：

　　a:结算值为5000万元（含5000万元）以下收取2%管理费用；

　　b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用，超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用；

　　c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用，超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用，超过1亿元部分收取1%管理费用。

　　4、双方在工程所在地设立银行共管账户，共同控制工程款的走向，取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章（皆为银行预留印鉴）共同掌控。工程款到位后，按到位额扣除相应的管理费用，余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。

　　5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任，施工方不能拖欠农民工工资，承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。

　　第三条甲方职责

　　1、甲方负责市场开发，信息跟踪筛选，并承担所发生的费用。

　　2、为便于双方联系及业务开展，乙方在北京设立****建设有限责任公司办事处，()委派相关人员具体负责合作及日常业务。

　　3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围，依托乙方驻京办事处对外开展业务，乙方驻京办事处费用由甲方负责（具体费用另议）。

　　第四条乙方职责

　　1、乙方应充分发挥企业优势，在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。

　　2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感，以维护双方的信誉。

　　3、各方所提供的人员，在合作过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，对方有权撤换，并由提供方更换。

　　第五条违约责任

　　任何方不得违约，否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效。

　　甲方：*****建筑工程有限公司乙方：*****建设有限责任公司

　　（盖章）（盖章）

　　委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

　　年月日年月日

　　工程协议书范本（三）

　　甲方：_________ _________ 乙方：

　　以上各方共同投资人（以下简称“共同投资人”）经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。

　　第一条 共同投资人的投资额和投资方式

　　甲、乙双方同意，以双方注册成立的公司（以下简称）为项目投资主体。

　　各方出资分别：甲方占出资总额的_________%;乙方占出资总额的_________%。

　　第二条 利润分享和亏损分担

　　共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的`亏损。

　　共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

　　共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

　　共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

　　第三条事务执行

　　1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：

　　（1）在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务 ;

　　（2）在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务；

　　（3）收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；

　　2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况；

　　3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；

　　4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任；

　　5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。

　　6.共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：

　　（1）转让共同投资于股份有限公司的股份；

　　（2）以上述股份对外出质；

　　（3）更换事务执行人。

　　第四条投资的转让

　　1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；

　　2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

　　3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

　　第五条其他权利和义务

　　1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份； 2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额；

　　3.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额； 4.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

　　第六条违约责任

　　为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

　　第七条其他

　　1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。

　　2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_______份，共同投资人各执一份。

　　甲方（签字）：_________ 乙方（签字）：_________

　　_______年____月____日 __ _ __年__ _月__ _日签订地点：_________

　　签订地点：______ ___担保协议书范本大学生就业协议书范本出资协议书范本

　　关于工程合同篇2

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同范围内拆除工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况、承包范围及技术要求

　　1、工程概况：工程名称：结构加固改造工程

　　2、主要施工范围：（地上1至3层、地下1层）

　　以甲方年月日下发的施工图纸所包含的加固、新建、拆除的已确定的工程内容。零星变更及其它加固、拆改、新建等工作，以现场确认单形式确认，并单独批价。

　　二、合同工期

　　工程质量标准：满足发包方设计、使用、技术要求，达到国家备案验收标准，工程质量合格。

　　三、规范及质量标准：

　　1、执行规范：

　　《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-20xx）、

　　《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-20xx）、

　　《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）、

　　2、质量标准：工程质量满足甲方要求。

　　四、合同价款、承包方式及支付方式

　　1、本工程采用以下承包方式：固定单价。本合同暂定总价款人民币￥：元，大写。暂估总价包含因施工无场地及材料周转、保证工期采取的特殊措施性费用固定包死共计万元，若因承包人原因无法按期完工，发包人有权扣除该特殊措施费万元。合同期内不得因政府调整预算定额或市场原材料价格上涨或自身管理费上升或承包人图纸理解错误等各种因素而调整固定单价。本合同的工程量均为暂估，结算时工程量按实调整。本预算不含工程水电费，工程水电费按实计取。

　　2、工程款支付方式：

　　①、本工程签订合同后，按照乙方上报施工进度计划，乙方前完成全部具备施工条件的部位的加固粘钢工作，甲方支付合同价款的；同时乙方提供相应金额的正式发票。

　　②、图纸范围内具备施工条件的工程全部完工并提供相应金额的正式发票后，经甲方同意后支付至合同金额的85%；

　　③、工程竣工验收合格后，办理结算手续后支付至结算总价款的95％（提供全额发票）； ④、乙方必须提供真实、有效、合法的正式发票，否则甲方有权拒绝付款，若因乙方提供发票给甲方造成任何经济损失的，由乙方负责。

　　⑤、在质量保修期（12个月）满后一次性支付剩余价款（无息支付）。

　　3、竣工结算：

　　⑴工程验收合格后一周内，乙方向甲方上报工程结算书，甲方在收到结算书后45天内审核完毕或提出修改意见；

　　⑵工程结算价款：工程结算价款=合同价+经济洽商(变更)费用+奖励费用-罚款费用+零星用工费用；

　　⑶关于审计：乙方应如实报送竣工结算，发包方有权请上级部门或具有相应资质的社会咨询单位对结算进行审计，承包方必须配合。若乙方不配合结算审计，甲方有权顺延结算审核时间，在结算未经甲方审定前，甲方有权停止支付人和工程价款且不承担任何责任。

　　4、履约保证金

　　(1)经双方协商一致，乙方自愿向甲方提交人民币万元为履约保证金，该费用用来抵扣乙方除安全事故外的一切罚款金。

　　(2)履约保证金的返还：工程竣工验收合格后20日内扣除罚款金额，返还剩余金额。履约保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额，超出部分在结算时统一扣除。

　　4、安全施工保证金

　　(1)在乙方签订施工合同的同时，乙方自愿向甲方提交人民币万元作为安全施工保证金，安全施工保证金扣除办法详见附件3《安全文明施工协议书》相关条款的约定；

　　(2)安全施工保证金的返还：工程竣工验收备案后20日内扣除罚款金额，返还剩余金额。安全施工保证金不计利息。如果罚款金额超过履约保证金金额，超出部分在结算时统一扣除。

　　五、组成合同的文件及解释次序

　　组成本合同的文件及解释顺序：1、本合同补充协议及协议书； 2、本合同通用条款、专业条款及附件； 3、投标书及其附件（含工程投标报价单）；4、投标承诺书；5、投标书及其附件（含工程投标报价单）；6、图纸；7、标准、规范及有关技术文件。

　　双方就有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由承发包方协商解决。

　　六、工程标准、规范及相关施工组织方案要求

　　1、拆除工程的作业方式：人工拆除结合机械拆除；

　　2、拆除施工及完工标准满足国家相关规范以及甲方的要求；

　　3、乙方脚手架的搭设等必须无条件服从安全规范。

　　七、双方权利及义务

　　1、甲方权利及义务

　　（1）提供甲方现有的拆迁项目原建筑的相关图纸及资料，甲方确保所提供图纸及资料的准确性、完整性，如因甲方提供的图纸不确定，所导致的责任由甲方自行承担。

　　（2）提供水电接驳点各一处，接驳点以后的管线由乙方负责接驳，但要满足安全使用要求及防范要求。

　　（3）根据相关施工规范和标准对本拆除工程进行监督，安排现场工程师到现场协助乙方解决相关问题；

　　（4）在接到乙方报请竣工验收报告后5个工作日内组织相关人员办理完工验收，并在验收后5个工作日内提出验收意见。

　　（5）重要拆除专项方案设计的安全问题，甲方有权要求乙方采用安全的拆除专项方案，以保证工程施工安全。

　　（6）随时对作业进度及数量进行检查的.权利。如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝做出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方有权解除合同。

　　（8）甲方现场负责人为，负责现场管理与协调。

　　2、乙方权利及义务

　　（1）负责本拆除工程拆除方案的设计并确保安全，开工协调好城管、交通、环卫、安监等政府主管部门的关系，在施工过程中由于乙方自身原因受到政府相关部门的干预，造成拖延工期或罚款的，均由乙方全部承担。

　　（2）精心施工，科学管理，确保拆除工程安全按质如期完工，在施工期间，乙方应做好施工现场及周边的安全及防范工作，做到文明施工。

　　（3）乙方应对其所有施工人员进行安全交底（以书面签字为准），在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。

　　（4）禁止乙方施工人员留宿工地，未经甲方书面同意，不得搭设任何临时工棚、简易活动板房等设施。

　　（5）乙方施工车辆、机械等未经甲方同意不得进入工地，施工车辆、机械、建筑物料等未经甲方同意不得出场。

　　（6）乙方委派，联系方式。为本拆除工程的项目经理，权限为：代表乙方全面履行合同。

　　（7）乙方应按照本合同工期和安全等要求组织施工作业，遵守安全操作规程等管理规定，拆除工程施工期间所发生的任何安全事故（包括但不限于现场人员、行人、车辆、公共设施等），其经济赔偿责任及法律责任等均由乙方承担，若甲方因此被要求承担连带责任的，则其在承担连带责任之后，就其承担责任的部分有权向乙方追偿或直接在乙方的履约保证金中直接扣除。

　　（8）乙方改变原投标或规定的相关拆除方案、或改变拆除的机械设备等必须得到甲方的批准后方可实施，方案的改变不免除乙方应承担的责任。

　　（9）乙方自备工程安装所需的工具、设备及工程照明用具等，现场按规定摆设整齐并自行保管使用，如有丢失甲方不承担任何赔偿责任。

　　（10）及时清理现场拆除的建筑垃圾及废物料，做到工完场清。

　　（11）接受甲方及政府相关部门对工期、质量、安全、文明施工的监督和检查，并即时改进；提交完工报告、参加工程完工验收；否则乙方自行承担由此造成的一切责任及经济损失。

　　（12）在施工中发现不明管线或不明障碍物，应当立即暂停施工，并采取必要的应急措施，并向甲方报告，待甲方处理完毕后方可恢复施工，否则给甲方造成的全部损失概由乙方承担。

　　（13）1、由于甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；2、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3、根据本合同条件和工

　　关于工程合同篇3

　　合伙人：

　　为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。

　　一、合伙人组成

　　合伙人：

　　二、工程项目

　　广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资，承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设

　　工程施工地点：广西罗城____棉花村棉花屯

　　三、合伙宗旨

　　经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

　　四、合伙人及投资金额

　　本工程预计投资______万元，前期______出资人、______出资无________万元，前期______万元本金及借代利息由______与______共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

　　五、盈利分配及债务（亏损）承担

　　投资利润与亏损分配比例：（100%）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人______的投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）

　　六、合伙管理

　　1、建设单位甲方______施工方、乙方______共同协商签订主合同。

　　2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人______负责，在施工过程中的班组确定，材料采购定价等现场一切事务由______与______双方合伙人管理。

　　3、合伙事务当中由______与______负责与收款及业主的衔接工作。

　　4、合伙事务当中由______岀资负责与______签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占50%）共同分担。

　　七、财务管理

　　由__负责现金及银行帐务存款管理、（发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销）、任何一方不得私拉乱用工程款项。

　　八、退伙协议

　　合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

　　九、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）

　　十、合伙期限

　　合伙期满，双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。

　　十一、违约责任及纠纷解决

　　双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

　　十二、协议签订

　　本合同与______年______月______日签订的`广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及______年______月______日签订的工程互相广西罗城____棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。

　　人伙人签字：

　　关于工程合同篇4

　　申请借款单位：__________________（以下简称甲方），由______________单位担保，并经_____________批准，向______________信托投资公司（以下简称乙方）申请借款，双方议定以下条款，共同遵守：

　　第一条甲方申请借款总额为人民币______________。借款用于____________________________，保证专款专用。

　　第二条乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款，以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划，挪用贷款或物资，乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

　　第三条借款期限定为_______年_______月（指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息）。借款利率，月息为_______‰；年息为_______%（如国家利率调整：1、利率不变；2、相应调整），按_______计收利息。贷款逾期不还，按国家规定的.相应贷款利率加收百分之二十利息。

　　第四条甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款，担保单位必须承担连带还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款账户中扣回。

　　第五条甲方同意按时向乙方报送工程进度、贷款使用情况的统计报表和资料，为乙方工作提供方便。

　　第六条签定本合同后，贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按_______付违约金。

　　第七条本合同一式叁份，由甲乙双方和担保单位各执一份，具有同等法律效力。

　　借款单位：（盖章）________贷款单位：（盖章）_________

　　负责人：___________财务部门：（盖章）________

　　财务负责人：_____________开户银行：__________账号：_______________电话：______________地址：___________

　　担保单位：（盖章）________贷款单位：（盖章）_________________负责人：___________财务部门：（盖章）_______

　　财务负责人：__________开户银行：___________账号：________电话：__________地址：___贷款单位：（盖章）______

　　负责人：________________业务负责人：______财务负责人：_________

　　开户银行：___________账号：____________电话：_____________地址：________

　　如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款，都应视违约，并视违约天数、额度，每天按_______付违约金。

　　负责人：___________________________业务负责人：_______________________财务负责人：_______________________

　　开户银行：______账号：___________电话：____________地址：__________

　　业务负责人：_______________________财务负责人：_______________________

　　开户银行：_________________________账号：_____________________________

　　电话：_____________________________地址：_____________________________

　　关于工程合同篇5

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　一、工程名称：安装工程

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条、工程期限

　　合同工期总日历天数天

　　第三条、工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组(一组块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的.确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程费用.

　　第四条、甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

　　第五条、安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条、奖惩责任

　　1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

　　第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条、附则

　　本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　电话：

　　日期：年月日

　　关于工程合同篇6

　　发包方：_____

　　承包方：_____

　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：

　　第一章合同一般规范

　　第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。

　　1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。

　　3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。

　　5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

　　8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

　　9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。

　　10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。

　　11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

　　12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

　　13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

　　14.工期：协议条款约定的合同工期。

　　15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

　　16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

　　17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。

　　19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的.爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

　　21.协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

　　第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下：

　　1.协议条款;

　　2.合同条件;

　　3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;

　　4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

　　5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

　　6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

　　当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第3条施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺，经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。

　　关于工程合同篇7

　　出租方：____市成__公司（甲方）

　　承租方：______中__公司（乙方）

　　根据中华人民共和国《民法典》，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。因乙方工程需要向甲方租赁下列施工机械：热熔机（型）10台、直钉枪（F—30）15台、砂浆搅拌机（350）5台、射钉枪（D450）12台、钢筋切断机（G—40—1）5台、钢筋弯曲机（G—40）5台、钢筋对焊机（1—100）5台、空压机（A—80）5套、冲击钻（E200E）5台、成套木工机械（442A）5套、交流电焊机（B3—500）5台、交流电焊机（B3—300）5台、油压钻（D—25）5台。

　　一、作业内容：

　　施工现场乙方需要甲方做出的合理的作业内容。计费时间：以设备运抵现场并调试完成能胜任作业内容起，至设备停运之日止。

　　二、租赁时间：

　　自________年____月____日至________年____月____日。

　　三、设备的维修及燃油、辅助油的管理

　　（一）甲方负责机械设备的`维修保养并承担其费用。乙方为甲方的维修工作提供方便。

　　（二）乙方负责提供机械燃油。

　　（三）甲方自行负责其他辅助用油及其费用。

　　四、甲方的权利及义务

　　（一）乙方要按照机械设备的操作规程进行指挥使用。不得强迫司驾人员从事违反操作规程的作业。否则要承担设备因此受到损耗、损坏的赔偿责任。

　　（二）乙方不得将甲方的机械转租、抵押及变卖。

　　（三）设备如提前退场，乙方应在设备退场前____日，通知甲方。

　　（四）租赁期内，因乙方施工场地变化等需要，将设备转移到新的施工现场时，需征得甲方的书面同意。如乙方租赁期满后需要续租的，乙方必须在租赁期满前____日，与甲方签订续租合同。

　　五、违约责任

　　（一）甲乙双方任何一方违反合同条款的，非违约方均可解除合同并由违约方承担违约金3000元。（人民币：大写三千元）。

　　六、争议解决方式

　　甲乙双方发生争议时，应遵循公平、公正的原则协商解决。如协商不成，在当地法院进行裁决。

　　七、民法典律效率

　　本合同的法律效率在甲乙双方签字认可之日起生效。未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。经双方共同协商，做出补充协议，所补充的协议与本合同具有同等法律效率。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（出租方）

　　乙方：（承租方）

　　经办人：经办人：

　　联系电话：联系电话：

　　________年____月____日________年____月____日

　　关于工程合同篇8

　　合同编号：

　　甲方（委托方）：

　　乙方（服务方）：

　　签约地点：

　　签约时间：年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，就甲方委托乙方进行节电工程一事，经双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同。

　　一、节电系统工程内容

　　1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。

　　2、所需安装设备及价格如下：

　　设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）

　　节能改造费5%1批

　　异地安装费2%1批

　　总计人民币（元）￥

　　二、工程总价

　　本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币：￥元。以上报价为深圳提货价(含普通销售发票)，可代办运输，运费由甲方支付。

　　（大写：人民币拾万仟佰拾元整）。

　　三、试机的安装及相关约定

　　通过对甲方用电情况的综合分析，为确保甲方经过节电改造后能够达到≥%的节电目标，乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试：

　　设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）

　　节能改造费5%1批

　　异地安装费2%1批

　　总计人民币（元）￥

　　1、试装设备的所有权约定

　　本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。

　　2、试装验收测试程序

　　试装设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请，甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试，并书面签字确认测试结果。

　　3、试装验收测试方法

　　节电效果:

　　双方都同意按如下方法进行验收测试，节电设备安装完成之后，在负载不变的情况下，记录电表读数p1，让负载运转小时整的时候再记录电表读数p2，p2-p1=ail和电话的方式向甲方提出结汇申请，甲方将在收到乙方结汇申请的5个工作日内将乙方应的交易佣金以约定的方式汇至乙方指定的银行帐号。

　　六、违约责任

　　1．甲乙双方同意，本协议之任何一方违反各自在本协议及相关附件中所作的保证、承诺或其他条款，均构成违约，如因一方的违约行为对另一方造成损失的，违约方应负赔偿责任。

　　2．如乙方在代理活动中严重违反本协议及附件相关条款的规定，甲方有权随时通知乙方终止其代理权。

　　3．如甲方擅自在本协议规定区域内直接或间接发展其他代理或者客户，甲方当对乙方提出口头或书面警告，情况严重者将取消区域代理资格。

　　4．如乙方在一段时间内都无法达到考核标准，甲方有权同时在其相应地区发展其他一级代理，最终选择一家作为相应地区总代理。

　　七、免责条款

　　由于不可抗力而影响甲方正常的服务和技术支持时，不视作甲方违约，乙方对此表示认同。由于不可抗力而影响乙方履行本协议规定的内容，不视作乙方违约，甲方对此表示认同。本协议所称不可抗力按合同法规定。

　　八、协议的变更和解除

　　在合作双方协商意见一致并形成书面协议后，可以对本协议相关条款进行修改。

　　九、争议解决

　　发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，双方同意就本协议之相关争议提交具有管辖权的仲裁委员会或人民法院进行仲裁或审理。

　　十、预付款和保证金

　　乙方成为甲方一级代理商，加盟费是元人民币，保证金是元人民币，预付款是元人民币，并将加盟费、预付款和保证金合计：元人民币汇到甲方指定的银行帐户内，预付款在之后发生的'业务中逐笔扣除；乙方保证在预付款低于元时，再次支付预付款元以保证业务能够顺利进行。

　　十一、其它

　　1．本协议得到甲乙双方的完全理解和认同，不论是口头的还是书面的。除填写必须的签署本协议的主体、签约人和已有空格外，未经双方签章确认，任何更改、增添、删除均为无效。

　　2．本协议一方变更通讯地址或其它联系方式，应自变更之日起十日内，将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。一方在收到变更通知前按原方式或地址发出的通知，视为有效送达。

　　3．本协议有效期为一年，自年月日起，至年月日止。在本协议有效期内，代理商的加盟年费、保证金金额、预付款金额、代理商绩效考核标准均不变；

　　4．本协议共存在一份《代理商管理规范及业务规范》附件，附件是本协议必不可少的支持文件，因此与本协议具有同等法律效应。

　　5．本协议一式贰份，双方各执一份，经签字、盖章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：科技有限公司

　　（盖章）

　　授权代表签字：

　　开户行：

　　帐号：

　　日期：

　　乙方：

　　（盖章）

　　授权代表签字：

　　开户行：

　　帐号：

　　日期：

　　关于工程合同篇9

　　发包人（以下简称甲方）________________

　　承包人（以下简称乙方）________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工，按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。

　　一、工程名称：________________工程。

　　二、工程地点：社区马桑岩。

　　三、工程承包范围：围墙外侧排水沟

　　四、承包工作内容

　　1、水沟底板混凝土浇筑。

　　2、沟壁混凝土支模及混凝土浇筑。

　　3、模板拆除转运。

　　五、承包方式及计算原则：________________

　　本工程所有工序按现场实收混凝土方量（底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm进行计算，及150mm×800mm、沟壁200mm×600mm），以每个立方__元包干计价。

　　六、甲方权利与义务

　　1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。

　　2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位单位有关要求。

　　3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。

　　4、混凝土原材料转运到现有料场。

　　5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的.权利。

　　七、乙方权利与义务

　　1、进入现场所有工作人员必须遵守工地安全纪律和规章制度。

　　2、进入施工区必须戴安全帽，严禁酒后作业、赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。不准现场打闹、带小孩进入施工现场，严禁在高空向下抛投任何物品。

　　3、乙方施工质量必须达到合格要求；如不合格，返工或修补，返工或修补费用全部由乙方负责。

　　八、工程质量

　　本工程质量为合格。

　　九、工期要求

　　乙方必须满足甲方工期进度要求，不得中途无故停工。

　　十、工程款结算与支付

　　1、施工方量以甲乙双方管理人员现场收方签字为准，按实计算。

　　2、工程完工后在30个工作日内工程款全部付清。

　　十一、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决，协商不成可向綦江区人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　身份证号：________________ 身份证号：________________

　　联系电话：________________ 联系电话：________________

　　现场负责：________________ 现场负责：________________

　　联系电话：________________ 联系电话：________________

　　年月日年月日

　　关于工程合同篇10

　　建设工程施工合同是指合同双方为了完成建设工程而明确的双方的权利、义务的协议。很多建设工程施工合同的签订因为施工方对合同的法律知识不了解，导致签订的合同属于无效合同，那么建设工程施工合同无效的法律后果由哪些呢?请阅读下面的文章进行了解。

　　依据我国现行法律规定，合同被确认无效后，将导致合同自始无效，合同关系不再存在，当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务，不能产生当事人|来源|考试|大|所预期的法律后果。建设工程施工合同无效的法律后果也不例外，但由于其标的特殊性，其无效的处理与普通无效合同有着很大的差别，当事人的缔约过失也比普通无效合同复杂。

　　一、建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的后果。

　　尚未履行前被确认无效的建设工程施工合同，双方当事人均不得再继续履行。这时，合同无效的处理只按照缔约过失来承担责任，由有过错的'一方赔偿另一方因合同无效而造成的损失，双方均有过错的，依照过错大小承担相应的责任。另外，损害事实的举证责任在受损害一方，如果受损害一方对其损失不能通过举证加以明确，其要求过错方承担赔偿责任的请求法院不能支持。而有过错一方除了自行承担给自己造成的违法后果外，还要承担无过错方的实际损失。

　　二、建设工程施工合同已开始履行但尚未履行完毕被确认无效的后果。

　　于建设工程施工合同尚未履行完毕就被确认无效的情形，笔者认为，不能按一般无效合同的处理原则实行恢复原状或双方返还，应区分不同的情况处理。

　　第一种情况，已完成部分工程质量低劣，无法补救或所建工程在防洪区域内对防洪工程构成威胁的，应按照一般无效合同的处理原则，已经完成部分工程应拆除，建设方支付的工程款应返还。

　　第二种情况，工程质量完全合格，也未违反国家和地方政府的计划，则已完成的建设工程归建设方所有，承包方所付出的劳动由建设方折价补偿给施工方，折价时应该按照合同约定的工程价款比例折价。最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第10条第1款规定："建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款"，该解释的规定正是为了避免教条，减少不必要的损失和浪费。第三种情况是赔偿损失，如果因建设方过错导致合同无效的，建设方对自己的损失自负，同时应该赔偿承包方施工过程中支付的人工费、材料费等实际支出费用;如果是承包方存在过错的，承包方对自己的损失自负，同时要赔偿建设方材料费等实际支出的费用。双方都有过错的，按过错大小承担相应赔偿责任。

　　三、建设工程施工合同已履行完毕后被确认无效的后果。

　　按照最高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第2条和第3条的规定处理。

　　第一，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收合格的，建设方应该参照合同约定支付承包方工程价款。但仍应追究双方的其它相应法律责任。

　　第二，建设工程施工合同已经履行完毕后，建设工程经竣工验收不合格的，要分两种情况给予不同处理：一是维修后建设工程经竣工验收合格的，建设方仍应参照合同约定支付承包方工程款，但承包方应承担相应的维修义务，或自己维修，或负担建设方维修费。二是维修后建设工程经竣工验收不合格的，建设方不支付施工方工程款，对此损失由承包方自行承担。同时按照双方的过错及过错大小对其它损失承担相应的赔偿责任。这里的其它损失包括签订、履行合同和合同被确认无效后的后续费用，如拆除质量不合格的建筑物的费用、工程延期费用、材料费等。

　　关于工程合同篇11

　　出租方：身份证号码承租方：身份证号码

　　根据《民法典》等相关法律、法规之规定，按照平等、互利互惠的原则，为明确出租方与承租方的权利与义务，双方经友好协商，现就_________车的租赁事宜达成一致意见，双方同意按下列条款签订本协议。

　　承租方因工作需要租用出租XXX一辆作为运输工具、材料及人员等。在公平、公正，互惠、互利的基础上，经双方协商，形成以下合同，供双方共同遵守：

　　一、承租方所租用出租XXX的基本情况：号牌号码：车辆类型：所有人：所有人地址：额定载客货：车辆保险情况：车辆年审情况：

　　二、租赁价格及结算方式：承租方租赁出租XXX的价格为元月，结算方式为：租赁合同终止时结算全部费用，出租方中途可以向承租方预借部分款项。

　　三、租赁期限：租车日期自________年____月____日起至承租方单方停租止，承租方需提前通知出租方办理停租手续，协议即终止。

　　四、承租方职责：

　　1、因承租方租用所产生租用车辆的路、桥通行费、停车费、车辆的`燃油费均由承租方承担;

　　2、按规定支付出租方租车费;

　　3、承租方租赁期间调度出租方日常驾驶工作，保证行车安全，并支持出租方做好乘车人员的上、下车纪律管理。

　　4、（略）

　　1、（略）

　　2、条款所列的费用外，其它一切与租用车辆所发生的费用均与承租方无关。

　　五、出租方职责：

　　1、出租方保证车辆按时年审，性能能够满足承租方工作需要，安全性、可靠性高;

　　2、出租方必须购买车辆保险及交强险、第三者责任险必须达到20万以上且在有效期以内;

　　3、出租方按时缴纳各项规费，保证承租方能正常用车;

　　4、出租方必须自己驾驶或者聘请专职驾驶员驾驶，如出租方允许(出租方不予制止视为允许)承租方人员驾驶，所产生的一切交通事故及后果均由出租方负责，承租方不承担任何责任;

　　5、出租方车辆必须随时听从承租方的调派，随叫随到，并不得擅自动用车辆;

　　6、出租方按车辆保养规定、按时保养车辆，一切费用由出租方负责;

　　7、出租方车辆发生故障时，出租方必须立即修理，承租方每月给出租方1—2天修车保养时间，如超过时间，出租方必须提供其它同等条件的车辆供承租方使用，否则承租方将扣除相应的租金;

　　8、出租方若因汽车年检、交通违章、交通事故及其他个人事务等，造成误工时，承租方应扣除相应的租金。

　　9、出租方不得中途提出抬高租赁价格、罢工及开情绪车等现象，一旦出现承租方有权立即终止协议并拒绝支付租金，且出租方需赔偿因上述原因对承租方造成的一切损失。

　　六、如出租方未及时购买相关规费或年审，则可视为本合同自行解除，一切后果由出租方承担。

　　七、本协议一式二份，双方各执壹份，双方共同签字生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：

　　_________ ________年____月____日 ________年____月____日

　　关于工程合同篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-20______、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于___工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：花渔新区工程

　　工程地点：

　　工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）

　　二、工程单价和工程量：

　　1、工程单价：含税费）

　　2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。

　　三、工程计价与结算：

　　1、工程款=工程量*单价

　　2、工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月5日前支付实际完成工程量80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的`责任由甲方承担。

　　3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。

　　四、工期要求：

　　本合同工期：__年__月__日至__年__月__日。

　　五、双方责权利：

　　甲方责权利：

　　1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。

　　2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。

　　3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。

　　4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

　　乙方责权利：

　　1、乙方必须按照所取得的《工程爆破设计施工资格证书》并按国家相应的法律、法规、标准和规程进行爆破施工，不包括甲方设计的地下管线、地面建筑、国家一二级文物、极重要设施、极精密贵重仪器设备及重要建（构）筑物等环境负责特殊要求的爆破作业。如甲方要求乙方对甲方涉及对以上情况进行爆破作业，由此产生的各种费用由甲方负责支付，不在此单价范围内。

　　2、乙方负责编制《爆破设计方案》《爆破施工方案》费用乙方负责，办理民用爆炸物品使用相关手续。

　　3、乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工，由于爆破飞散物造成的一切经济损失和法律责任及施工过程中施工人员的一切安全事故责任由乙方自行负责。

　　4、严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

　　5、乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

　　6、按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722-20______及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担。

　　7、乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

　　8、各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。在合同执行过程中，如遇国家出台新法律、法规，本合同与新法律、法规有矛盾时，乙方有权修改本合同责权利，乙方按新法律法规规定执行。

　　六、安全责任：

　　1、甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

　　2、乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

　　3、如发生重大爆破安全事故，乙方应按国家相关规定立即上报上级主管部门（同时通知甲方），并按政府有关部门规定处理，承担一切责任。

　　七、违约责任