当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>土方工程合同

土方工程合同

时间：2024-06-26 13:53:45 工程合同我要投稿

土方工程合同[精选]

　　随着时间的推移，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的土方工程合同，希望对大家有所帮助。

土方工程合同[精选]

土方工程合同1

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　江安飞跃上城国际商住楼。

　　二、工程地址：

　　江安中心路碓窝井。

　　三、基础工程结构形式：

　　条形砼基础及少部分独立柱基。

　　四、承包范围及分包形式

　　1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。

　　2、分包形式：单价包干。

　　五、工程结算方式及承包价格

　　1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。

　　2、承包价格：

　　按实际收方量计算:180元/m3

　　六、价款支付

　　完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。

　　七、工程所需用具，设备等双方负责范围：

　　1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。

　　2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。

　　3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。

　　八、施工工期

　　施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。

　　九、工程质量

　　1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。

　　十、安全生产

　　乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的`范围如下：

　　1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20xx元以内全部由乙方负责。

　　2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在20xx以上由甲、乙双方协商解决。

　　3、若因乙方不戴安全帽，高处作业不系安全带发生的事故，无论原因如何，主要责任属乙方，并由乙方负责经济损失。

　　4、若工地发生安全事故，无论责任属谁方，乙方均应积极组织相关人员同甲方一超，抢救伤员，保护现场。

　　十一、双方责任

　　1、甲方责任：组织乙方人员的入场教育和工程质量、安全生产进行技术交底和公司有关规章制度的教育，并做好记录，记录由双方代表签字，对已完工程量进行验收并办理价款支付。

　　2、乙方责任：

　　(1)对所有进场人员进行管理和教育;

　　(2)乙方进场后要认真熟悉施工图及规范，在施工过程中必须严格按现行规范施工作业，班组每天坚持召开全体员工班前会，总结查找施工中的质量、安全隐患，确保质量、安全正规化、正常化;

　　(3)服从甲方项目经理和施工员的指挥，做到遵章守纪，爱护产品，保护财产及设施

　　(4)机械设备由乙方自行负责管理;

　　(5)严禁出现材料的浪费。

　　(6)做到工完场清,没有用完的材料及时收检,

　　(7)施工中的作业人员，应文明施工，并确保安全生产。

　　A、凡发现穿拖鞋、不戴安全帽上班处20—50元/人、次的罚款;

　　B、高处临边作业，不系安全带处50—100元/人、次的罚款。

　　C、饮酒后上班者处50—100元/人、次的罚款。

　　D、外架作业，严禁单板操作，违者罚款50—100元/人、次。经教育仍不整改者加倍处罚。

　　F、工地上无论任何原因而发生打架斗殴者，双方将受到1000-10000元/人、次的处罚，并承担伤者的一切费用。

　　十二、违约责任

　　甲乙双方必须严格遵守以上条款，确保工程进度和工程质量及安全生产，如发生安全和质量事故，按双方签订的安全和质量责任执行。

　　十三、未尽事宜

　　本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

　　十四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方盖章和签字后生效，本工程完清结算，且付清余款后，本合同自动失效。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　______年______月______日

土方工程合同2

　　发包方(以下称甲方)：

　　承包方(以下称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条、工程项目

　　一、工程名称：安装工程

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条、工程期限

　　合同工期总日历天数天

　　第三条、工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组元/组(一组块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方日内支付相关工程费用.

　　第四条、甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于 cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。

　　第五条、安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。

　　第六条、奖惩责任

　　1、如月日前安装达到光伏板安装，则按元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的 %向守约方支付违约金。

　　第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条、附则

　　本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方代表签字。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　电话：

　　日期：年月日

土方工程合同3

　　甲方：_________身份证：___________(以下简称甲方)

　　乙方：_________身份证：___________(以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：____________

　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

　　乙方负责运输：____________

　　运输地：______________要求乙方车辆：________部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：_____________公里运费：__________元

　　结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

　　此协议双方认同，在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现场，甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的`__%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车___________元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金___________元/天。

　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：___________________

　　代表人：_____________代表人：__________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土方工程合同4

　　托运方(甲方)：

　　受运方(乙方)：

　　在对等、自愿和协商一致的前提下，就建设工程项目中的土方工程运输事宜，本合同双方达成如下协议：。

　　第一条运输任务

　　乙方将负责完成土方运输的任务，具体承担的运输量将根据合同履行过程中实际运输数量进行计算（详见图纸）。

　　甲方负责对乙方的运输任务进行统一的分配、管理、调度和指挥，根据工程项目的作业时间、地点、工作面、进度和运输数量要求进行安排。乙方必须服从甲方的指挥。

　　第二条合同期限

　　自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第三条运输起止地

　　起始地：________到达地：________

　　第四条运输车辆

　　乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

　　第五条运费结算

　　运费按27.5元/方计算。

　　甲方与乙方签订本合同，约定如下：甲方按每方8元（未含税）的价格向乙方购买土方，乙方负责土方运输所产生的.税费。甲方支付运费时，乙方应提供相应的运输费发票。

　　甲方需在开工前全额支付土地购买费用。当工程完成一半时，甲方需支付一定数量的运输费用。

　　第六条运输质量和安全

　　乙方应当遵循甲方所规定的工作进度、作业时间、工作区域、起止地点和货物数量，全力完成运输任务。

　　乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

　　第七条燃油供应

　　乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

　　第八条运输管理

　　1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中。

　　2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

　　3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

　　4、乙方应按照甲方的统一安排，准时进行运输作业，并建立按时作业制度，不得出现迟到或早退的情况。如果由于车辆检修或其他特殊原因必须暂停运输作业，乙方应提前一天向甲方提出书面申请，并待甲方批准后方可暂停运输作业。

　　第九条争议的解决

　　本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

　　第十条其他约定

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

　　2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

　　托运方(签字)：承运方(签字)：

　　签约日期：________年____月____日

土方工程合同5

　　甲方(发包方)：

　　乙方1(承包方)：

　　乙方2(承包方):

　　甲、乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规和宁夏回族自治区的有关规定，为了明确双方权利、义务，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行。

　　第一条承包工程范围

　　(一)工程名称：拆迁清运、土方开挖及回填工程。

　　(二)工程地点：。

　　(三)工程范围和内容：本工程所有地上附着物拆迁清运及土方的开挖、运输、回填。

　　(四)全部工程合同造价：

　　1、本工程所有地上附着物(包括两幢楼房及周围所有平房和其他场地内的所有附着物、堆放物等)，拆迁工程量约8000平方米，拆迁包干合同价款为80000元。

　　2、本工程土方开挖单价每立方米 11元，最终以甲方确认的实际开挖工程量计算总价款。

　　3、本工程的土方回填单价每立方米 11元，最终以甲方确认的实际回填工程量计算总价款。

　　4、以上1～3条款的工程价款为一次性包干价(包括拆除地上附着物、清运建筑废料、垃圾、开挖、回填、运输、堆放物的费用及城管、市政、环保、卫生、拆迁许可等相关部门需办理手续的费用，同时本价款包括机械、燃油费、垃圾安置费等一切费用)，不再计取任何费用。

　　第二条工程期限

　　开竣工日期：以上三项工程开工时间由甲方总监决定，甲方派单及图纸交予乙方，乙方应严格按照甲方的要求如期完工。

　　第三条双方责任

　　(一)甲方责任：

　　(1)甲方确保施工用地具有合法使用权。

　　(2)组织审定施工组织设计或方案，办理中间交工工程验收手续，负责签证，对工程进度质量进行监督，组织竣工验收。

　　(3)按合同约定支付工程款。

　　(二)乙方责任：

　　(1)乙方不得转包工程。

　　(2)严格按照审查后的施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量，保证工程进度，按甲方派单规定的时间内完工。基地坑的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。乙方必须与工程总包方积极协助配合，机械挖土时距设计基底先预留mm厚土，此 mm厚土由施工总包单位派人配合，人挖机运，严禁超挖。

　　(3)保证遵守工地规章制度及甲方有关文明施工的规定，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，保证施工道路畅通。

　　(4)组织好安全文明施工，施工中出现的一切工伤安全事故及因乙方原因造成其他单位、人员的安全事故，均由乙方自己负责。开工前，乙方应做好本单位工作人员的安全思想和安全注意事项的教育工作，未经安全教育的，不得进入施工现场，并做好交底记录。进场施工时必须做好安全文明施工工作。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和有关安全管理制度，应加强操作人员的安全教育，提高安全意识。执行安全施工规则，施工

　　人员必须有相应资质，施工现场必须具有安全生产的条件，应按机械操作要求进行施工。严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项及安全标准组织进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。凡在工程施工中有不文明施工行为(包括野蛮施工、不服从甲方工程管理要求、随地便溺等行为)的视为违约行为，每发生一起向甲方交付违约金贰仟元，如造成工期延误或经济损失的，甲方有权追偿直至终止合同。违约金、罚款可从乙方工程款中扣除。

　　乙方如调整人员应及时通知甲方。由于乙方安全措施不力、违章操作造成机械损坏或人员伤亡事故的相关责任和因此发生的费用，由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　(4)及时向甲方提供开工通知书，编制施工组织设计或方案、施工进度计划表，施工平面布置图，工程统计报表以及工程事故报告。

　　(6)拆迁清运的建筑垃圾及开挖出的土方由乙方转运并自行寻找堆放地点(施工现场现堆放的土方、砂石、垃圾由乙方义务运走，不计算工程量)，因倾倒垃圾、土方发生的费用由乙方承担，此费用已含在合同单价内，不另行计算。若工程需要用土方，乙方应按甲方要求将土方堆放至指定地点。

　　(7)乙方在施工过程中发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时通知工地甲方负责人并采取相应措施。如遇到楼基础等障碍物无法挖运应及时通知工地甲方负责人。

　　(8)乙方土方挖完后须经设计、建设(监理)、质监站及甲方检查符合要求后方为合格;否则应自行承担整修、返工费用。

　　(9)乙方施工中发现文物、古迹等应立即报告甲方。

　　(11)施工过程中若发生第三方(如被拆迁人)阻拦、妨碍施工等事件的，则由乙方自行负责处理，并承担费用，甲方对此不承担任何费用。

　　第四条工程价款、预、结算办法

　　(一)乙方在工程竣工验收后天内，将竣工结算文件交甲方审查。

　　(二)甲方在竣工结算后日付清工程款项。

　　第五条施工与设计变更

　　乙方必须坚持按图施工。如有下列情况给甲方造成返工、材料、构件的.积压、施工力量和机械调迁等损失，应由乙方承担：

　　(一)出于生产和使用的需要，建设单位要求变更设计时，必须争得原设计单位同意，出具设计变更通知单，由双方办理签证手续后方可变更。

　　(二)在施工中如发现设计有错误或明显不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲、乙双方签证后，方准施工。

　　(三)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模并需增加投资时应在该项工程施工前，按审批程序重新报批，经双方签证后，方可施工。双方签证之前，乙方不得擅自强行施工。

　　(四)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程，应商定做到合理部位。并提出维护措施，尽量减少损失。

　　第六条工程质量、竣工验收与保修

　　(一)乙方必须按照施工图及各项技术要求、规范、规定组织施工，对本工程质量要求达到：甲方验收合格。

　　(二)隐蔽工程完成后：必须经过验收，做出记录，方能进行下一工序施工，一般隐蔽工程，由乙方自行检查并做好记录，重大或复杂隐蔽工程，有乙方提前天书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理验收手续。

　　(三)竣工工程验收，以国家颁布的施工验收规范质量检验标准及施工图包括说明书为依据。乙方应提前天向甲方提交竣工报告单，甲方接到通知后天内组织验收，经验收合格，签订验收证书并从验收签字之日起天内向甲方移交完毕。

　　(四)在进行工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方每日应偿付甲方按合同造价千分之二的违约金。

　　(五)工程竣工后，乙方应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加以说明，提交甲方。

　　第七条违约责任和争议的解决

　　(一)由乙方责任未按本合同规定的内容和日期竣工(以竣工验收合格日期计算)，每逾期一天，应偿付甲方元/天(次)的违约金。工程经甲方验收合格后(以竣工验收合格日期计算)天内，乙方应将全咳嗽奔吧璞赋烦黾追匠〉兀否则，甲方有权自行将乙方有关人员及设备清理出场。乙方每逾期撤离甲方场地一天，应偿付甲?元/天(次)的违约金。

　　(二)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，应按有关规定偿付给对方每日万分之一的违约金。

　　(三)合同发生纠纷时，双方可以通过协商或调解解决。协商、调解不成的，向银川市兴庆区人民法院起诉。

　　第八条附则

　　(一)合同份数及有效期：

　　(1)本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

　　(2)本合同自双方签字盖章之日起生效;在全部工程竣工验收并结

　　清尾款后自动终止。

　　(二)补充条款：

　　1、如在施工过程中出现的城管、环保、市容、交警和路政等管理部门发生的费用均由乙方负责协调，甲方不承担任何费用。

　　2、如地面所留存砂土由乙方负责清运，不计入工程总量，甲方也不再另行付费。

　　3、甲方已经组织竣工验收或过程验收后，不能免除乙方的质量责任及赔偿甲方或用户损失的责任。

　　4、在合同履行中，乙方未能按照本合同约定履行义务，在甲方书面通知的指定日期内仍未完全履行的，甲方有权解除本合同。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　年月日年月日

土方工程合同6

　　甲方（业主）：__________________

　　乙方（承包商）：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就土方工程承包事项，达成如下协议：

　　第一条合同目的和工程范围

　　1.1本次土方工程的目的为：____________________

　　1.2本次土方工程的范围为：_____________________

　　第二条合同价格和支付方式

　　2.1本次土方工程的价格为：_____________________

　　2.2支付方式为：_____________________

　　第三条合同工期

　　3.1乙方应按照甲方的要求，在合同生效后______天内完成本次土方工程。

　　第四条质量标准

　　4.1本次土方工程的质量标准为：_____________________

　　第五条合同违约责任

　　5.1如乙方未能在合同约定的'时间内完成土方工程，甲方有权要求乙方按照每迟延一天支付一定金额的标准进行赔偿。

　　第六条合同争议解决方式

　　6.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第七条合同的生效和终止

　　7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　7.2本合同在完成本次土方工程并验收合格后终止。

　　甲方（业主）：_____________________

　　乙方（承包商）：_____________________

　　签订日期：____年____月____日

土方工程合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　为了尽快完成六景工业园区中西部国际汽车城土方工程任务，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、互惠互利、诚信的原则,甲方同意将六景工业园区中国西部国际汽车城土方工程分包给乙方施工,为了明确甲乙双方责、权、利和义务,特签订如下协议条款﹕

　　一、工程概况

　　1、工程名称﹕

　　2、工程地点﹕南宁市六景工业园区内。

　　3、承包内容﹕平整土地(挖、装、运、平)自然压实。

　　4、工程数量：约500万立方米(以实际施工量为准)。

　　5、工程造价：约4500万元人民币。

　　6、承包单位：1—2类土，运距:1.3公里以内人民币为__元∕每立方(含税)(__元∕m)，按自然方量计算。如运距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民币，如在施工过程中遇到石头等勾机不能开挖的，以人民币贰拾柒元∕每立方(27元∕m)，按自然方量计算(负责爆破)，如双方未能达成共识，由甲方另安排施工队爆破。

　　7、承包工期：180天有效工作日，如遇到下雨天不能施工的工期相应顺延。

　　8、开工日期及完工日期：自20xx年__月__日至20xx年__月__日，具体开工时间以甲方的开工通知书为准。

　　二、工程量的计算方式：

　　工程计算根据业主所提供的水准点、座标和测定的网络方量，施工图为计算依据，经业主、甲、乙三方测定的数据作为结算依据。在施工过程中，如业主需要变更标高或变更设计方案，所产生的'工程量增减，则以现场监理工程师业主代表签发的变更通知以及现场所签字认可的数据为结算依据。

　　三、结算与付款方式：

　　乙方机械及有关人员进场施工3天内，甲方支付工程总造价5%的预付款作为油料费、维修费、生活费等，临时设施由乙方先垫付，后凭发票向甲方报销，此后每月结算一次进度款，每次结算进度款的80%，剩下的20%款项待结算第二次进度款时一起结算第一次余款，以此类推。待工程完工后以验收合格办理结算，双方确认后15天内全部付清工程款。

　　四、甲、乙双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)甲方负责总协商、督促业主做好如下工作(三通一平)。

　　(2)负责办理开工的一切相关手续，提供给乙方施工人员及机械停放和临时设施所需场地给乙方。

　　(3)指派专业技术人员测量，指导协助并制订施工计划，业主代表及监理工程师进行工程量的上报及签证工作。

　　(4)负责在开工前三天内向乙方提供施工图纸及其他技术交底工作。

　　(5)负责协调业主、监理单位和上级各有关部门的关系确保工程顺利施工。

　　(6)因甲方原因造成乙方停工时(三天以上)甲方应按机械的停台费每天补偿给乙方(乙方1000元、汽车800元、推土机500)。

　　(7)甲方负责水电到现场，水电费乙方自理。

　　2、乙方的责任

　　(1)乙方接到进场开工通知书后，务必按规定时间组织有关人员及机械进场施工，并在进场前三天内向甲方提供进场机械设备清单。操作人员有关证件、花名册、身份证复印件，施工组织设施方案交甲方备案。禁止使用无牌证车辆及报废机械进场施工。

　　(2)负责施工人同食宿及临时设施配套工作，做好项目部工人宿舍、机械停放场地整理管理工作，费用由乙方自行承担。

　　(3)向甲方提交施工组织方案，每周向甲方提供当期工程进度报表并提供下周的施工计划，会同甲方和业主对已完成的工程量监证核对。

　　(4)乙方在施工过程中，要做到文明施工，遵守各项规章制度、法律、法规，安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，消除事故隐患，如由于乙方安全措施不当造成的一切安全事故由乙方自行承担一切后果和责任。

　　(5)乙方所有进场人员必须办理应办理的各种保险手续。

　　五、违约责任

　　1、如乙方未按业主、监理、甲方的要求，按时量完成任务，进度缓慢违反安全规范施工，故意停工，经甲方监理提出整改通知仍未服从，甲方有权另行安排施工队伍施工，乙方无条件退场，余下的工程款甲方不给予结算乙方。作为乙方赔偿甲方的损失。

　　2、如甲方与业主问题未能开工和未按本协议条款执行或且不能按时支付工程款按所欠款部分根据银行的贷款利息计付给乙方。

　　六、其他约定：

　　1、本工程如遇到不可抗拒的自然灾害和业主原因而停建或缓建，甲方必须提前15天通知乙方做好各项准备工作并计算已完成的工程量。

　　2、本协议的覆行过程中，双方若发生争议，双方本着友好协商解决，如双方协商不能达成共识，任何一方都可以想协议覆行所在地法院起诉。

　　3、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商补充，补充条款与本协议具有同等的法律效力。

　　4、本协议壹式肆份，甲乙双方各执两份，工程完工后付清工程款，本协议自动失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

土方工程合同8

　　发包人(以下简称甲方)：

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：土方开挖、拉运、平整、挖喷锚护坡、挖基坑承台梁、承台梁砖胎膜完成后周边土方回填，基坑底人工修土，道路保洁、洗车、基坑土方回填、排水沟边土方回填平整、工作面排水等与挖土有关的所以内容。

　　二、合同工期

　　1、按图纸要求尺寸进行开挖，自20_年9月28日开始施工，在20_年12月30日完成，工期为90天。

　　2、乙方在认可该合同工期时，视为同时认可合同工期包括停水、停工，遇到地下障碍物、设备、机械损坏维修，无法办理夜间施工许可证等不利因素引起的工期延迟在内的日历天。

　　三、结算方式：

　　1、结算：在开挖之前甲、乙双方先对自然地坪标高进行测量，测量数值经监理公司、代建公司符合确认后再进行土方开挖。挖土深度按实际挖土深度计算，砼垫层及块石垫层厚度为200cm;挖土方量按实际土方量和施工员签证进行结算，单价为33元每立方，本单价已含2%税金(此单价已包括土方施工过程中发生的所有费用)。

　　2、工程款支付：挖土全部完成付总款的100%，工程款按工程量的'80%支付;挖土全部完成后付总款的85%，余款6个月后一次性付清。

　　四、质量与施工要求：

　　1、基底的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

　　2、做好水沟和排水设施，达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

　　3、在开挖过程中，乙方必须听从甲方施工员指挥，严禁超挖，因乙方超挖而引起的一切费用由乙方负责。

　　4、地下挖出来的自来管及钢盘条归乙方所有。

　　五、安全要求：

　　1、开工前乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程实施技术操作规程中的安全注意事项进行施工，否则出现安全事故，概由乙方负责。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡设置支撑挡土板。

　　5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水及其它措施。

　　6、在施工期间，车辆无论在工地内或工地外，发生的事故由乙方负责。

　　六、其它：

　　乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。

　　七、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

土方工程合同9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，达成如下协议：

　　第一条工程承包范围：三元区长安路3号(海西金属市场A-11地块)

　　建设用地平整土方施工范围坐标点省略，并按发包人提供的土方平整平面示意图的放坡范围，坡度进行放坡，在土方开挖范围内的所有原有建筑旧基础、建筑垃圾、毛石挡墙、砼路面、树根树枝及未砍伐的树木等均包含在内。

　　第二条工期要求：本工程施工工期为75日历天。 (1)边坡土方施工期：开工至结束75天;

　　(2)平整土方施工期：开工至结束30天;

　　(3)以上两个工段同时进行施工;

　　(4)开工日期，以甲方提前三天书面通知为准。

　　(5)如遇下列情况之一者，经甲方签证后工期允许顺延。

　　1)因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度。

　　2)雨天人力不可控制并不可抗拒的自然现象。

　　3)因甲方原因造成的延误工期。

　　(6)乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方现场代表提出书面报告，5天内未提出或逾期提出报告的，甲方可视为延期要求不予确认。

　　第三条：承包方式

　　以包工包料的形式由承包方就本合同工程实行固定单价、固定总量施工总承包。

　　第四条：工程承包价：

　　土石方单价(实方)为每立方米

　　土方数量的确定：场地土方及边坡土方在挖方施工前请有资质的测量单位对原有地貌地形进行实测，实测数据由发包人、承包人与监理人三方签字认可，土方施工完成后，仍请原测量单位进行土方竣工测量，作为土方总量的计算依据。

　　(1)本单价为土石综合单价,除在土方开挖过程中遇到坚石需要爆破的，费用另行协商外，甲方不再另行土石分类。

　　(2)本次招标的土石方综合单价包括挖、运、推、弃土等费用外，并含下列内容：临时道路的施工费用及与本工程有关的市政、市容、环保、交通、绿化、治安等因素可能发生的一切费用。

　　(3)本单价包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、机械进出场费、风险费、政策性文件规定费等所有费用。

　　(4)如图纸有变更或甲方有通知增加工作量的，按现场实际发生数量予以签证结算。

　　第五条乙方职责：

　　(1)乙方应根据甲方所给定的原始基准点坐标和基准点标高对工程进行定位和放线。定位和放线工作完成后，乙方应通知甲方及时组织相关部门或机构进行复验并确认。

　　(2)乙方负责施工过程中安全防范措施，在施工过程中严格按甲方设计标高规范的要求施工。乙方应编制本工程的`施工组织设计或专项施工方案和施工总进度计划，提交监理工程师审核，并经甲方审批后方可执行。乙方对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

　　(3)乙方应自行雇佣所有职员和劳务人员，支付报酬及安排食宿并承担相应费用。除此以外，乙方还应履行以下职责和义务并承担相应开支：遵守劳动法及所有适用于本合同的有关法律、法规或规章中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，向他们合理支付报酬以及保障他们享有法律的所有权利。乙方应按政府或有关管理机构的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理所有必要的证件。

　　(4)乙方为本合同雇佣的特殊的工作和操作人员应受过专门的培训并以取得有关管理机构规定的上岗证书(或驾驶证)。这些特殊工种包括：电工、运输司机、爆破作业人员、施工机械操作人员等，并为从事危险部位作业的人员办理意外伤害保险，并承担费用。

　　(5)乙方应负责施工人员的安全教育、做好安全交底，若出现安全事故由乙方承担全部经济责任及法律责任。

　　第六条工程施工质量和验收：

　　(1)本工程采用的技术标准为《建筑地基基础工程施工质量验收规范》《道路工程施工质量验收规范》以及国家现行有关土石方施工操作的施工规范、规程。

　　(2)土石方要求：块石按甲方要求在施工场地内有计划堆放。

　　(3)填方质量标准：土方压实系数≥0.94，整体平整度要求达到不大于20CM，做到无弹簧土情况。

　　(4)工程施工质量等级为合格，若质量验收，评定为不合格，即造成的一切损失由施工单位承担。

　　(5)乙方在工程完成后应作好自检等竣工验收准备，并提前五天提出申请验收报告。甲方接到验收报告后五天内组织有关部门对工程质量进行初验，经验收如有不合格，乙方应无条件返工整改，直到验收合格，由此发生的费用和延误的工期由乙方负责。竣工工程验收以施工图设计文件、国家的有关规定、规程和标准的要求为依据。

　　第七条履约保证金

　　第八条工程付款方式：

　　(1)完成土石方总工程量的10%，工程款支付至合同总价的5%。

　　(2)完成土石方总工程量的30%，工程款支付至合同总价的20%。

　　(3)完成土石方总工程量的60%，工程款支付至合同总价的40%。

　　(4)完成全部土石方总工程量时，工程款支付至合同总价的70%，并无息归还履约保证金。

　　(5)工程通过竣工验收，并提供正式发票后15天内付清剩余工程款价款。

　　(6)甲方负责提供施工用电、费用在结算时按实际市场价格扣回。

　　第九条双方驻工地代表：

　　(1)甲方指定巫升远为驻工地代表，按合同规定履行职责;

　　(2)乙方指定陈辉为驻工地代表，按合同规定履行职责。

　　第十条违约责任：

　　(1)乙方应严格按计划施工，确保每日完成土石方立方米以上。乙方如未按合同约定应完成工程量施工，造成延误工期超过五天以上(含五天)，以乙方不能履行合同追究乙方的违约责任，甲方有权终止合同，并没收工程保证金，同时可要求乙方承担由此对甲方造成的损失。

　　(2)乙方应保证按期完工，由于乙方的原因造成工期延误，乙方应付给甲方延误工期违约金，工期违约金按每日历天1000元人民币计算，累计计取。

　　(3)甲方不按合同约定支付工程款，按延付金额每日万分之一偿付违约金。

　　第十一条本合同双方签字盖章后生效。

　　第十二条本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

土方工程合同10

　　发包人：上海__________

　　投资发展有限公司总经理___________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________

　　创业科技学校校长______________（以下简称乙方）

　　经双方友好协商，依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，共同签订本合同，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目

　　本工程包括修路，挖塘，挖游泳池，疏理河道等四个项目的土方的`开挖、运弃、平整和修建。

　　二、承包方式

　　分项目进行施工与付款：

　　1、修路，工程计量：_________工程款：_________。

　　2、挖鱼圹，工程计量：_________工程款）：_________。

　　3、挖游泳池，工程计量：_________工程款：_________。

　　4、河道疏挖，工程土方：_________工程款）：_________

　　三、承包工价格

　　甲方按照_________市_________：_________给乙方付工程款。

　　四、工期要求

　　按图纸要求尺寸进行开挖，自_________月_________日开始施工，在天内完成工程土方的挖、运、填土方，均需按图纸要求整平和修建。

　　五、质量与施工要求

　　工程的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。土方挖完后须经甲方检查符合要求后，方为合格。

　　六、安全要求

　　1、开工前、乙方应做好本工种人员的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

　　2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，确保安全。

　　3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

　　4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

　　七、结算方式

　　采用分期付款式的形式，首付工程启动资金：________其它按分项目检收付款。

　　八、仲裁与调解

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　九、协议生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　十、其它

　　本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

　　发包单位工程负责人（甲方）：__________镇__________村村长________

　　联系电话：__________________

　　承包单位工程负责人（乙方）：__________

　　创业科技学校校长______________

　　联系电话：__________________

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　授权代表（签字）：_________

　　_________年____月____日

土方工程合同11

　　发包方（以下简称甲方）：_________

　　承包方（以下简称乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了顺利完成本项目土石方的运输工作，双方经协商一致，订立本协议，供双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：______工程地点：_________

　　二、运输承包范围

　　运输承包范围：本项目所涉及的土石方外运及建筑土渣、建筑沙石等材料运输。

　　三、工期

　　本工程工期：按甲方确定的工期，并须配合甲方的工程进度计划工期。开工日期为：___年___月___日，计划竣工日期为___年___月___日。

　　四、承包方式及承包单价

　　场外运输按平斗装载量_____m3重型自卸货车，每车次元。单价为乙方提供的经有关政府管理部门认为合格并且有相关证件的车辆，从车辆在乙方的停放点启动至在甲方施工现场上料后离场的一切费用，包括但不仅限于车辆油费、车辆维修费、车辆的损耗折旧费、乙方司机及管理人员工资、乙方司机及管理人员生活费、一切保险费、保证安全的一切费用、土方弃置费。

　　五、价款支付

　　按每_____车次作为一结算周期，经审批后在_____日内按_____%的价款支付给乙方，余款在工程结束后_____天内付清。

　　六、双方主要责任

　　（一）、甲方责任：

　　1、负责现场施工总协调、指挥和管理，运费的及时支付，并负责办理结算手续。

　　2、负责施工场地具备施工条件，确保乙方进场后正常运输。

　　3、负责土石料的装车。

　　4、负责对乙方人员进行安全交底及安全教育。

　　（二）、乙方责任：

　　1、按甲方的要求组织车辆按时进场，确保车辆完好，证件齐全有效，保险手续齐全。并负责车辆的维修、保养及司机的配备。

　　2、乙方将每辆进场车辆的驾驶证、行驶证、道路运输证、建筑垃圾准运证、保险单等有关证件复印件交甲方存档（甲方验原件）。自觉遵守国家有关法律、法规，严禁酒后开车和疲劳开车。

　　3、乙方负责场内及场外发生的一切交通事故或安全事故的全部责任，甲方不承担任何直接和连带责任。

　　4、乙方在施工场内的所有车辆必须严格按照甲方指定的路线行走，如有违反，造成一切安全事故或交通事故不但要负全部责任，并且要因事故所造成对甲方的其他一切损失负责。

　　5、乙方必须教育司乘人员做到遵守车辆超载不启动，病车不上路的原则。如因甲方遣派的.装车机械装车过程发生超量装载，乙方司乘人员及乙方管理人员必须进行马上制止，并拒接车辆启动，如乙方未做到该点，尚自驾驶车辆离开装载作业面，一切责任均由乙方负责。

　　6、合同未到期乙方不得以任何借口违约，乙方在甲方无违约的情况下不得中途终止合同。如若乙方自行中途终止合同，剩余_____%价款甲方将视为乙方对甲方的经济赔偿直接扣回，乙方不得有任何异议。

　　7、乙方必须严格按照甲方对每天土石方运输车次数量的要求，合理进行安排运输车辆。甲方对本工程土石方运输车次数量的要求为每天_____车次以上（天气原因除外）。如乙方每天无法完成甲方的运输要求，甲方将单方面查明原因，如确因政策限制及弃土场的原因（弃土场约定为安良余泥渣土收纳场），甲方可谅解乙方。除此之外的一切原因甲方将不采纳，将视为乙方违约。乙方一旦违约，甲方有权安排其他运输单位进场运输土石方，由此产生的价差由乙方补偿，并且直接在进度款中扣回，直至扣完乙方的剩余款后合同直接终止，并保留追究乙方一切法律责任的权利。

　　8、乙方运输车辆在施工场地内如损坏甲方的一切财产，将按价赔偿修复。

　　七、违约责任

　　1、以上条款具有法律效力，甲乙双方应遵守并执行本合同所有条款。如有违约，按合同法违约条款中的条例处理。所造成的经济损失必须由违约方全部承担。

　　2、纠纷解决：甲乙双方以诚相待，共同协商。共同协商不能解决，可向当地法院提出诉讼。

　　3、未尽事宜双方协商解决，补充的协议要以书面形式。补充协议与本合同有同样的法律效力。

　　4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，望共同遵守。运输工程结束后或合同到期，双方无纠纷，运费付清后本合同自动终止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

土方工程合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加快完成的建设，工程，团结合作，平等互利的原则，经双方友好协商，如成如下条款共同守信执行：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：

　　四、工程期限：从年月日至年月日，施工期为个晴天，开工日期以甲方的《进场通知单书》为准，雨天或者需要爆破的工程顺延。

　　五、工程总面积：

　　六、工程总量：约万立方米具体以设计测量图纸为准。

　　七、工程预算造价：包挖、运、填、推平一条龙。每立方米元(该单价是在一公里内工作的单价)，运土每超出一公里的单价增补元，挖土时遇到石方或风化石需要爆破时价格为，本工程总造价约为人民币万元。

　　八、工程款支付和结算方式：

　　1、工程款按进度每七天结算一次，每次结算工程量的 %款项(第二次结算时付清上次 %，余留当次的 %，以此结算)。

　　2、每七天计量并支付进款一次，乙方每七天的进度报表内写明完成方量和晴雨情况，在每期最后一天填写好，第二天早是交给甲方，甲方接到乙方进度报表后在当天内审核完毕，并按审核当次施工数量90%支付乙方的'工程进度款。

　　3、乙方在结算日2天内未收到甲方的工程进度款，乙方有权停工，在停工期间造成的各种经济损失，均按第十条的第六款执行。

　　4、整个工程项目完成并通过竣工验收后天内进行工程款结算，甲方收到乙方的工程结算单后，在天内审核完毕，并结清工程所有余款给乙方。甲方验收后如下沉部份，乙方不再填补也不留保证金。

　　5、按施工图施工，经甲方验收，双方核对为准。

　　九、工程验收：

　　根据乙方的工程进度统计验收，分三期进行，每期不少于亩，允许高差土30cm，填补下沉按15%方量给乙方。工程施工完毕后，在7天内验收完毕，结算付清工程。

　　十、甲方的主要责任：

　　1、协助乙方组织人员进场，理顺当地政府及村民等关系。

　　2、提供整个项目工程的设计图，计算方案及技术数据等，允许乙方对工程方量测检，对其施工进度、质量、随时检查监督。

　　3、承担施工工程税、费及取土资源一切费用，确保乙方有足够的取土地点和资源;通往取土山场道路，水沟修建材料款及费用甲方负责，乙方负责施工。

　　4、免费提供乙方停设备和员工生活等临时用地，使乙方搭建工棚，并提供生活用水、电到场地，其水电费用由乙方负责。需要爆破的管炸药由甲方得供给乙方。

　　5、双方签订本合同后施工进场通知书必须提前15天知会乙方，进场三天前甲方先预付进场费25万元作为乙方调设备的费用及临时设施。进场三天后付65万元材料费、油料费给乙方。第七天结帐一次，按进试付90%剩余当次的10%。

　　6、不按时支付每期工程进度款及纠纷所造成停工的，每天赔偿乙方勾机元/台，推土机元/台，汽车元/辆，员工元/人。照此类计直到乙方到法院起诉，追究经济损失。

　　7、如甲方原因使乙方没完成图纸实际方量，甲方要按总工程量的10%赔给乙方。

　　8、鱼塘抽水和清淤泥，负责进场通道。

　　十一、乙方的主要责任：

　　1、双方签订本合同时，组织好一切人力、设备配套的准备工作，在按到通知书15天内须到达施工工地，做好一切生活、机械设备的安置和施工安排。

　　2、必须服从甲方工作人员的合理指挥和调整，做好安全文明施工，还按甲方有关规定按质量做好工程施工的各项工作。

　　3、严格按照甲方提供的施工图纸及工程技术要求进行施工，为确保工程按时如期交付使用，土方进度万方，石方进度万方。要求每月完成方量进度不少于万立方米，凡工程质量不符合要求的，必须及时采取补救措施或排除方法并负责起一切费用。第一个月场地未打开，进度不能算。

　　4、乙方第一个月不能完成任务。第二个月补回上个月的方量，第三个月不能完成任务，甲方有权增加其它队伍，对乙方每月工程量工程款罚款 %。

　　5、负责在施工期间中施工人员的劳保，福利及施工中所发生的一切工伤事故的法律责任和经济开支。

　　6、甲方为确保乙方工人工资的保障。甲方和乙方签订合同之日起，甲方指定乙方到当地劳动局或建委，交劳动保证金50万元，如甲方不能按合同报定的时间开工，乙方有权将劳动保证金如数退还。工程完工后7天内50万劳动保证金如数退还。

　　7、不得在工地聚众闹事，违纪乱纪，阻碍甲方检查监督。

　　十二、解决违约的纠纷的方式：

　　1、乙方收到甲方的进场通知及收到进场费后，15天内没有组织人和机械设备进场施工视作违约。乙方必须如数退还进场费外，还须赔偿甲方同等进场费的经济补偿损失，若不办理，甲方有要到法院起诉乙方，追究其法律责任和经济损失。

　　2、在施工过程中，双方履行各自的承诺责任的纠纷，通过相互协商或调解无效，则可向仲裁机关申请或向法院提出诉讼。

　　十三、说明

　　1、本合同一式二份，双方在签订合同交劳动保证金万元后正式生效，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

土方工程合同13

　　甲方名称：

　　乙方名称：

　　本着平等互利的原则，按国家《劳动法》等相关的法律法规。经甲、乙双方共同协商，达成“天星·尚品星城”平基土石方工程挖运承包合同。协议如下：

　　一、本工程承包范围包括土石方工程中的机械开挖、运输、回填、弃土以及场地平整等全部工作，旨在为客户提供全面的土地开发和建设服务。

　　二、工程地点：天星·尚品星城。

　　三、安全：在施工过程中，涉及挖运的周边关系(附近村组居民)和一切安全事故民事纠纷由乙方负责解决，并承担相关费用。

　　四、工程技术要求：乙方按设计图纸、现行施工规范规定、项目部(业主)的安全技术要求组织施工。土石方运输过程中的道路维修、环境卫生由乙方负责，并承担相关费用。

　　五、质量工期要求：

　　乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部的检查和检验。工程质量达不到约定标准的部分，可要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准。

　　2、施工期限：按业主要求和爆破施工进度确定。

　　六、工程量及计算是指根据施工图纸和实际现场测量的结果，对工程所需的各种材料、劳动力、机械设备等进行数量计算。挖运工作是指土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、排水等全部内容。此外，还需要考虑挖运过程中涉及到的电耗等因素。

　　乙方最少保证工地有一台320型挖机、三台以上载重30吨自卸汽车。并可以根据工程进度随时增加挖运设备，满足工程需要。因钻爆原因不能满足挖运能力，运输车辆可以在家等候。

　　八、承包单价：该单价为含税价：岩方25元/m，土方21元/m。收款发票为建安、或油料、或零配件、运输正式税务发票。付款单位：湖南中怀房地产开发有限公司。

　　九、付款方式：每月底进行工程计量，下月10前按工程进度给付60%的'工程进度款，余款在工程完工后50天内付清。

　　十、为了确保工程顺利完成，乙方需向甲方缴纳履约保证金50000元人民币。该款项将在第一期工程（约21000平方米）完工后30天内全额返还给乙方。

　　十一、责任与权利：

　　甲方责任与权力：

　　1、负责提供施工图纸，委托测量、放线、控制高程，交由乙方施工;

　　2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;

　　3、负责敦促业主进行场地竣工验收测量;

　　4、负责及时足额结算工程款到位;

　　5、在乙方支付1万元油款后。负责提供施工期间的油料(运输车挖机的柴油)供应，甲方所垫付的油料款月底结算时从乙方工程款中扣回。

　　乙方责任与权力：

　　1、全面履行合同约定事项;

　　2、考虑到该工地需要进行钻爆施工，乙方应当充分掌握该特殊施工的要求，并及时与施工方进行配合，确保挖机的施工进度和钻爆施工的顺利进行。

　　3、协助甲方催收工程款。逾期5天未收到工程款可以停工，甲方应支付挖机的台班费800元/天。

　　4、在符合情理的条件下，应服从业主和甲方的指挥调度。

　　5、如遇到检查等重大活动，乙方必须无条件配合，即增加清扫人员、冲洗道路，保持道路清洁。

　　6、按有关部门要求张贴所需警示标牌。

　　十二、如未能履行合同规定事项，应按照工程款总额的0.5%向对方支付违约金。

　　十三、如有任何未尽事宜，双方应及时协商解决，并以书面形式记录补充内容，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式四份，双方各执二份，签字生效，具同等法律效力。

　　甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

　　身份证号码：身份证号码：

　　时间：时间：

土方工程合同14

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　（一）工程名称：

　　（二）工程地点：

　　（三）工程范围：本合同土方工程量约为______立方米。

　　（四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部工程造价为人民币______万元，大写。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年______月______日起至______年______月______日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

　　第四条工程价款结算

　　（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。

　　（二）工程价款结算与拨付办法：

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

　　2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方根据甲方提供的.施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。

　　1、提交仲裁委员会（）

　　2、依法向当地人民法院起诉（）

　　第七条附则

　　（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　第八条附加条款

　　发包方：（章）

　　承包方：（章）

　　地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　签约时间：

　　电话：______年______月______日

土方工程合同15

　　发包方：_______（甲方）

　　承包方：_______（乙方）

　　我施工单位承建的世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河河道疏浚工程，根据施工需要，决定将埠岭村南小桥以东至埠岭村东小桥以南计米标段进行分包。经我公司考察，由乙方承包该分包施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总承包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：

　　第一条：工程概况：

　　1工程名称：世行项目枣庄洼地治理薛城一期东泥河道疏浚工程米段。

　　2工程地点：东泥河上游段埠岭村南小桥至村东小桥，全长_______米。

　　3工程范围：本工程范围内的所有土方河道清淤、挖方、疏浚清理。

　　4承包方式：工程全包干。

　　5工期：_______天。

　　1）开工日期：_______年_______月_______日。

　　2）完成日期：_______年_______月_______日。

　　3）总日历日期：

　　以上工期为确保总工期，乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。

　　6工程质量等级

　　1）工程质量应达到国家计量检验评定标准的优良等级，同时接受甲方质量保证体系的所有规定和要求。

　　7工程造价

　　1）单价3.4元/m3，该单价包括清淤、挖方、河道刷坡，河道做堤后多余土合理堆放。（河道做堤由甲方负责）

　　2）此价款已包括土方所用机械、人工等，并包括物价变动及政策性调价因素的费用，按合同工期要求及相关工期指令而发生的施工费用，以及满足当地因各种原因所发生的各种费用，直至施工完毕后交给甲方。

　　3）如果乙方不能按照合同期限和甲方要求将工程全部做完，由甲方按1。7元/m3进行结算，原单价作废。合同终止。并承担由此给甲方造成的一切经济损失。

　　4）计量方式和验收

　　土方的数量按实际方量计算（即：根据甲乙双方现场对原始地貌的抄测和设计尺寸及现场实际情况进行决算）。

　　第二条工程采用的标准规范及质量要求

　　1按《水利工程量清单计价规范》（GP5050501—20______）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50502——20______0）要求组织施工及验收。

　　2质量要求：该分项目工程应达到国家质量评定优良标准。

　　第三条双方责任

　　1甲方责任

　　1）检查施工进度计划完成情况。

　　2）按合同条款支付工程款项。

　　3）协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。

　　4）组织分项工程验收。

　　5）甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

　　2乙方责任

　　1）提供进场施工必备的有关资料和文件，证明其有能力承接工程资质的有关材料。

　　2）组织能胜任该工程的项目管理班子和操作熟悉的作业人员，进场前乙方应向甲方附报指派为乙方驻工地代表负责人，指派为专职质安员，监督施工过程中的不规范行为，并接受业主、监理和项目部质量和安全等一切管理。

　　3）执行甲方签发的技术质量指令，按甲方审定批准的设计图纸、施工方案及本合同的要求组织施工，确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

　　4）严格遵守甲方制定的承包管理办法、规定及各项现场管理制度。接受政府有关部门及业主、监理和甲方的监督检查。

　　5）服从甲方统一调度管理。

　　6）施工现场内，工程竣工交验前，乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物质等加强管理。如损失或被损坏，由乙方自行负责。

　　7）乙方应为甲方指定的其它乙方或业主指定分包的工作提供一切合理的方便，

　　8）自行负责处理当地村民及地方的协调关系并服从甲方统一协调。承担因该工程应承担的一切社会和地方责任。不得因当地村民等各种原因提出除业主同意以外的任何经济索赔。

　　第四条发生以下情况工期可顺延

　　1业主更改设计导致中断施工。

　　2如遇地质变化，审察报告与设计不符合而造成施工中断者。

　　3因天灾或人力不可能抗拒的原因被迫停工。

　　第五条工程付款方式

　　工程完工后经验收合格，双方在七日内办完结算。汇总上报业主计量款，工程款到位后5天内（除业主正常扣留质保金外）其余款项一次付清。

　　第六条完工结算

　　1乙方提交结算报告时间为验收后五天内。

　　2甲方批准结算的时间为收到乙方结算后天五内审核完毕。

　　第七条安全施工

　　1乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。

　　2乙方应做好作业区域的安全防护，作业人员的人身安全防护工作。

　　3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员（含来自甲方或其它乙方人员）违反了文明及安全方面的规定，均应接受按规定的处罚，此类处罚甲方认同。乙方制定的安全人员应能胜任此项工作，并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

　　4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令、警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。

　　5由于非甲方的原因造成自身或他人的`安全事故，责任和费用由乙方自行处理和承担。

　　6乙方承包此工程式为大包干，在施工中（包括转运）所发生的一切伤病、残、亡等，甲方概不负责，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

　　第八条文明施工

　　1乙方必要的生产场地仅限于指定的区域进行，乙方的生活住宿问题在场外自行解决，作业区域及场内严禁生火煮饭及人员住宿。

　　2过程产品的保护和最终产品在验收前的成品保护工作由乙方负责。

　　3乙方在其施工区域摆放的机械设备必须整齐。保持清洁有序的施工场地。讲究卫生，不准随地大、小便。执行甲方有关管理规定，乙方文明施工达不到甲方的要求，甲方有权予以处罚。如乙方不能执行有关文明施工的内容，甲方有权安排他人整改，发生的费用由乙方承担。

　　第九条转让与分包

　　本合同不得转让，未经甲方许可，本合同工程的任何一部，乙方不得另行转包或分包。

　　第十条违约及处理

　　1甲方不能及时发出必要指令、确认，不按合同的约定履行其义务，支付款项及发生其它使用合同无法履行的行为，应承担违约，相应顺延工期，并按本合同有关条款承担责任和费用。

　　2乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到本合同的质量要求，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的全部直接损失。