工程监理合同

时间:2024-05-14 08:20:40 工程合同 我要投稿

工程监理合同

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编为大家整理的工程监理合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

工程监理合同

  工程监理合同 篇1

  甲方:(雇用单位)

  乙方:(雇员)

  鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条 合同期限

  自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条 乙方工作岗位及职责

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条 工作报酬

  甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

  第四条 甲方的义务职责

  1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

  2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的`劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。

  3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

  第五条 聘用合同的变更、终止和解除

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前______天以书面形式通知甲方。

  第六条 违约责任

  甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。

  第七条 保密义务

  1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的,甲方有权追究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。

  2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定,不得向外透露,并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益;违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失,并承担赔偿。

  第八条 其它事项

  1、纠纷解决方式:凡因履行本合同发生的任何纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。

  2、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  4、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方:(签章)

  注册号:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  身份证号:

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  工程监理合同 篇2

  第1题

  依据《合同法》关于违约责任的规定,下列说法中不正确的是()。

  A.约定违约金低于造成的损失时,应当相应增加违约金

  B.约定违约金高于造成的损失时,应当相应增加违约金

  C.处置违约行为后果时,违约金与定金不能同时使用

  D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

  正确答案:B

  第2题

  《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是()。

  A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

  B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

  C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

  D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

  正确答案:C

  第3题

  发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由()负责检查试验,费用由发包人负责。

  A.工程师

  B.发包人

  C.承包人

  D.供货人

  正确答案:C

  第4题

  FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第28天为基准日。从此日期起至()止的期间内,有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归建设单位承担。

  A.开标日

  B.工程师发布开工令日

  C.工程师颁发工程接收证书日

  D.工程师颁发履约证书日

  正确答案:D

  第5题

  依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

  A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

  B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

  C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

  D.委托人拒付合理化建议奖

  正确答案:B

  第6题

  工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据()进行分类。

  A.索赔事件的性质

  B.索赔的目的

  C.索赔的合同依据

  D.索赔的.起因

  正确答案:A

  第7题

  在施工索赔中,工程师处理索赔的决定()。

  A.承包人必须接受

  B.不具有强制性的约束力

  C.仲裁机构应予以认可

  D.排除了法院的诉讼管辖

  正确答案:B

  第8题

  工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是()。

  A.物

  B.财

  C.行为

  D.智力成果

  正确答案:D

  第9题

  设备监造是指采购方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调,但质量监造不解除()对合同设备质量应负的责任。

  A.发包人

  B.承包人

  C.监理人

  D.供货人

  正确答案:D

  第10题

  如果当事人双方在产品的质量检测中,对试验结果发生争议,应按()的规定,请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。

  A.《中华人民共和国标准化法》

  B.《中华人民共和国合同法》

  C.《中华人民共和国质量法》

  D.《中华人民共和国建筑法》

  正确答案:A

  工程监理合同 篇3

  一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下:

  工程名称:_________;工程地点:_________;工程规模:_________;总投资:_________;监理范围:_________。

  二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的'组成部分:

  1.监理委托函或中标函;

  2.工程建设监理合同标准条件;

  3.工程建设监理合同专用条件;

  4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。

  业主(盖章):_________监理单位(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  地址:_________地址:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  帐号:_________帐号:_________

  邮政编码:_________邮政编码:_________

  电话:_________电话:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

  工程监理合同 篇4

  发包人:

  设计人:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1. 工程名称: ;

  2. 工程地址: ;

  3. 工程内容及规模: ;

  4. 工程范围:

  (1)甲方提供的 工程用地红线范围内的环境景观设计;

  (2)相关设计阶段的概、预算和有关物料样板的图片或影像资料;

  (3)施工现场服务

  第二条 本合同签订依据及合同文件的优先次序

  1.1、《中华人民共和国民法典 》 、《 中华人民共和国建筑法 》

  1.2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

  1.3、建设工程批准文件。

  1.4、中标通知书。

  构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在岐义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

  (1)合同书

  (2)发包人要求及委托书

  第三条 设计依据

  2.1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

  2.2、发包人提交的基础资料

  2.3、设计人采用的主要技术标准是:国家现行技术标准。

  第四条 本合同项目的工程主要技术标准、规模、阶段、投资及设计内容

  4.1、初步设计阶段

  (1)甲方配合内容

  a.向乙方提供完整、详细、准确的建筑施工总平面图、竖向标高图、市政综合管网图。

  b.组织乙方现场踏勘。

  c.向乙方提供项目定位标准。

  d.对初步设计成果提出修改意见。

  (2)乙方完成内容及标准

  该阶段需要完成内容:总平面布置图、总体竖向设计、植物配置及苗木清单、主要分区放大平面设计、地面铺装方案、步行小径初步设计、概算书。

  以上所列图纸向甲方提供 套,设计师并负责向甲方解说。

  (3)设计周期: 个日历天

  4.2、施工图设计阶段

  (1)甲方配合内容

  a.初步确认施工阶段设计之内容。

  b.对施工图设计阶段成果提出修改意见。

  (2)乙方完成内容及标准

  平面索引图、总平面布置图、总平面竖向设计图、总平面种植设计图及苗木表、分区平面布置图、分区平面定位图、分区平面铺装设计图、重要节点设计详图、景观土建专业施工图、景观结构专业施工图、施工设计说明、工程成本概算。

  以上所列图纸(A3图)向甲方提供 套和 张扩初图光盘(含全部内容),设计师并向甲方解说。

  (3)设计周期: 个日历天

  4.3、最终出图阶段

  (1)甲方配合内容:确认施工设计阶段成果

  (2)乙方完成内容及标准

  根据甲方对第二阶段设计成果修改意见完善设计,并编写预算书。

  以上所列图纸(A3图)向甲方提供 套施工图和光盘 套。按甲方确定时间,设计师向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。

  (3)设计周期: 个日历天

  4、设计监理阶段(施工现场服务)

  (1)甲方工作内容:确认施工图,组织设计交底和图纸会审,组织现场工作,准时通知乙方。

  (2)乙方工作内容:参与植物选购;参与铺装材料的选购;参与施工现场铺装及硬景的施工样板确认;参与施工现场技术指导;参与工程竣工验收。

  (3)乙方工作内容时间安排由甲方提前12小时通知。

  第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

  1、该地块航拍图

  2、该地块现状地形测绘图签订合同后3个工作日内提供。

  第六条 设计项目负责人

  设计项目负责人: ;专业及等级: ;

  注册编号: 。

  序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

  1、初步设计及效果图 本合同签订后 日内含电子版

  2、施工图设计及效果图 本合同签订后 日内含电子版

  3、正式施工图 本合同签订后 日内含电子版

  第七条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

  第八条 费用

  本工程设计计费标准参照《工程勘察设计收费标准(20 修订本)》经双方协商同意本合同设计费为: 。

  第九条 设计费支付进度

  工程设计费无预付款,当设计完成并提交正式施工图后10个工作日内,甲方支付设计款至90%,即。

  乙方设计监理阶段任务完成,并通过竣工验收后五日内,甲方将剩余设计费一次性支付给乙方。

  第十条 双方责任

  10.1、发包人责任

  10.1.1、发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

  发包人变更提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件时间。

  10.1.2、发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

  在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

  10.1.3、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作开始设计工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  10.1.4、发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。

  10.1.5、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

  10.2、设计人责任

  10.2.1、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(10.1.1、10.1.2、10.1.4、10.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的.质量负责。

  10.2.2、设计合理使用年限:按国家规定执行。

  10.2.3、负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

  10.2.4、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故损失,设计人应负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定。

  10.2.5、合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

  10.2.6、设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在三年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

  10.2.7、设计阶段和施工监理阶段乙方往返的差旅费均由乙方自行承担,甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

  第十一条 保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十二条 仲裁

  本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。

  也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由发包人所在地人民法院管辖。

  第十三条 合同生效及其他

  13.1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

  13.2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束、完成竣工验收为止。

  13.3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

  13.4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

  13.5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

  13.6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  13.7、本合同双方签订盖章即生效,一式 份,发包人 份,设计人 份。

  13.8、双方履行完合同规定义务后,本合同即行终止。

  13.9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  13.10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  发包人:

  设计人:

  签于:

  工程监理合同 篇5

  甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)

  乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)

  甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条、合同期限、合同有效期:

  自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条、乙方工作岗位及职责:

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的.每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条、工作报酬:

  甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

  第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

  第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

  第六条、其它事项:

  1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签、盖章后生效。

  2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  3、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方(盖章):

  代表(签):____________

  ________年______月______日

  乙方(签):_______________

  ________年______月______日

  工程监理合同 篇6

  工程合同的类型包括工程勘察,设计,施工还包括工程项目管理合同,工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识,欢迎阅读。

  工程合同索赔管理

  1.索赔的分类

  1)按索赔的依据分类:

  (1)合同内索赔

  (2)合同外索赔

  2)按索赔当事人分类:

  (1)承包商与发包方间的索赔

  (2)承包商与分包商间的索赔

  (3)承包商与供货商间的索赔

  (4)业主与监理单位间的索赔

  3)按索赔的目的分类:

  (1)费用索赔

  (2)工期索赔

  4)按索赔事件的性质分类:

  (1)工程延误索赔

  (2)工程变更索赔

  (3)工程终止索赔

  (4)工程加速索赔

  (5)意外风险和不可预见因素索赔

  (6)其他索赔。

  2.施工合同条件中规定的`程序

  1)当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

  2)发包人未能按合同约定履行自己的义务,或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失,承包人可以按以下程序向发包人索赔。

  (1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。

  (2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

  (3)当该索赔事件持续进行,承包人应当相应地向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

  (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后,于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复,视为该项索赔已被认可。

  3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失,发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

  3.工期索赔值的计算

  1)业主及工程师原因引起的延期。主要有:业主拖延交付现场,拖延交付图纸,工程师拖延审批图纸、方案,拖延支付工程款,不按时组织验收造成下道工序受到影响,业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后,影响了工期,工期就应顺延。

  2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误,特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误,不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误,工期应顺延。

  工程监理合同 篇7

  第 1 题

  发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。

  A.7

  B.14

  C.28

  D.35

  正确答案:C

  第 2 题

  某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的( )。

  A.同时履行抗辩权

  B.后履行抗辩权

  C.不安抗辩权

  D.合同中止履行的权利

  正确答案:C

  第 3 题

  某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当( )。

  A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

  B.改为直接发包

  C.用原招标文件重新招标

  D.修改招标文件后重新招标

  正确答案:D

  第 4 题

  如果由于总包商原因造成指定分包商损失,应由( )给予赔偿。

  A.建设单位

  B.监理单位

  C.设计单位

  D.总包商

  正确答案:D

  第 5 题

  承包人按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的`,承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

  A.竣工图

  B.竣工计划

  C.竣工决算

  D.竣工结算

  正确答案:A

  第6题

  某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

  A.10万元

  B.20万元

  C.30万元

  D.50万元

  正确答案:B

  第 7 题

  在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在( )退还。

  A.发出中标通知书后

  B.完成评标后

  C.提交履约担保后

  D.合同履行完毕后

  正确答案:C

  第 8 题

  赶工合同履行过程中,若合同文件约定不一致时,正确的解释顺序应为( )。

  A.中标通知书、工程量清单、标准

  B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸

  C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单

  D.中标通知书、工程报价单、投标书

  正确答案:C

  第 9 题

  某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方都造成一定损失,则( )。

  A.承包人的损失都由发包人承担

  B.发包人的损失都由承包人承担

  C.双方的损失各自承担

  D.双方的损失都由审批部门承担

  正确答案:A

  第 10 题

  工程施工索赔分类中,将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等,是依据( )进行分类。

  A.索赔事件的性质

  B.索赔的目的

  C.索赔的合同依据

  D.索赔的起因

  正确答案:A

  工程监理合同 篇8

  第1题

  对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。

  A.单价

  B.总价

  C.成本加酬金

  D.计划价格

  正确答案:B

  第2题

  设计招标应采用()方式进行招标。

  A.公开

  B.方案竞选

  C.询价

  D.邀请

  正确答案:B

  第3题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第4题

  发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

  A.拆除地上、地下障碍物

  B.提供勘察设备

  C.落实土地征用

  D.修好通行道路

  正确答案:B

  第5题

  承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在()内将竣工工程交付发包人。

  A.7日

  B.14日

  C.28日

  D.42日

  正确答案:B

  第6题

  债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

  A.需经对方同意

  B.无需经对方同意,但应通知对方

  C.无需经对方同意,也不必通知对方

  D.需经对方同意,但要办理公证

  正确答案:A

  第7题

  发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

  A.施工全部完毕

  B.保修期满

  C.试车合格

  D.竣工验收报告被批准

  正确答案:D

  第8题

  施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。

  A.同时履行抗辩权

  B.代位权

  C.撤销权

  D.不安抗辩权

  正确答案:D

  第9题

  某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。

  A.必须适用违约金条款

  B.必须适用定金条款

  C.可以选择适用违约金或定金条款

  D.两者都不能适用,因约定无效

  正确答案:C

  第10题

  某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()。

  A.试验室只接受发包人指示的试验项目

  B.试验室应完成承包人要求的'试验项目

  C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

  D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

  正确答案:C

  工程监理合同 篇9

  甲方(聘用单位):______________(以下简称甲方)

  乙方(受聘人):______(以下简称乙方)

  甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条、合同期限、合同有效期:

  自__年__月__日至__年__月__日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条、乙方工作岗位及职责:

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的'每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条、工作报酬:

  甲方每月支付乙方工资人民币 元。

  第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。

  第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

  第六条、其它事项:

  1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签、盖章后生效。

  2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  3、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方(盖章):

  代表(签):乙方(签):年__月__日

  工程监理合同 篇10

  学校:________班级:________姓名:________考号:________

  一、单选题(50题)

  1.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。

  A.投标截止日前第14天

  B.投标截止日前第28天

  C.招标公告发布之日前第14天

  D.招标公告发布之日前第28天

  2.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是() .

  A.通用合同条件-专用合同条件- -投标书-业主要求

  B.专用合同条件- -通用合同条件- -业主要求一投标书

  C.通用合同条件- -专用合同条件- -业主要求一投标书

  D.专用合同条件- -通用合同条件一投标书- -业主要求

  3.采用综合评估法进行机电产品采购评标时,投标文件对评价因素的最优响应值是()。

  A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值4.关于延长投标有效期的说法,错误的是( )。

  A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人

  B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长

  C.投标人可以拒绝延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格

  D.投标人拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金

  5.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )

  A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位

  6.某大型复杂工程,施工技术要求高,对性能有特殊要求,则施工招标适宜采用的评标方法是( )

  A.综合评估法B.综合评标价法C.最低评标价法D.最低投标价法

  7.根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押合同。

  A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆

  8.根据《标准设计施工总承包招标文件》,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对设计文件的审查期限不应超过( )天。

  A.21 B.28 C.42 D.56

  9.建设工程材料采购合同,材料在订立合同之前已为买受人占有,则材料所有权发生转移的时间为( )。

  A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时

  10.根据《标准施工招标文件》,关于暂估价的说法,正确的是()。

  A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

  B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

  C.估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

  D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

  11.关于工程勘察设计开标评标的说法,正确的是()。

  A.投标人在开标现场对开标提出的异议,招标人有权不子答复

  B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成,应为5人以上单数

  C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

  D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

  12.根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。

  A.7 B.14 C.21 D.28

  13.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是()

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

  B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

  C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

  D.承包人修订的'进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

  14.根据《标准勘察招标文件》,属于“勘察纲要”内容的是

  A.勘察安全保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同

  15.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。

  A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商

  16.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法.正确的是

  A.该合同属于即时买卖合同

  B.货样应留存在供货人处

  C.当事人可以在合同中对货样进行说明

  D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物17.根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要容的是( )

  A.资格预审公告B.申请人须知C.招标公告D.资格审查办法

  18.材料采购合同十,关于货款结算的正确处理方式是( )。

  A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间

  B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式

  C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数

  D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间

  19.在工程勘察设计招投标过程中,应没收投标保证金的情形是()

  A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

  B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

  C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

  D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

  20.根据《标准设计施工总承包招标文件》,总监理工程师超过( )天不能履行职责的,应委派代表在许可范围内代行其职责。

  A.2 B.3 C.5 D.7

  21.关于建设工程勘察任务麦承包的说法,正确的是( ) 。

  A.工程勘察任务,不需要通过招标方式麦包

  B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包

  C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

  D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位

  22.业主招标采购工程建设所需货物时,对于投标截止时间前己进口的货物,国内供货方的报价应是( )。

  A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价

  23.工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照( )的原则商定或确定。

  A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

  24.关于工程设计招标管理的说法,正确的是( )。

  A.一般采用邀请招标方式

  B.法规或规章明确规定的招标围和规模的项目,才属于必须公开招标的项目

  C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

  D.对投标人的资格不进行审查

  25.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是( )。

  A.因国际禁运解除进口设备运输合同

  B.因战争导致在建工程合同工期延长

  C.因建设意图改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

  D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同26.材料采购合同履行中,可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。

  A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法

  27.根据《民法典》合同编,当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的,保证人按照( )方式承担保证

  A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求

  28.根据英国工程施工合同,条件属于ECC核心条款的是() .

  A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷

  29.工程施工评标中,有两家不同报价的投标单位综合评分相等时,根据《标准施工招标文件》,应将( )排名靠前

  A.投标报价低的单位B.资质等级高的单位C.施工组织设计得分高的单位D.对招标人提出较多优惠条件的单位

  30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人可按合同约定在( )后向监理人提交最终结清申请单。

  A.签发缺陷责任期终止证书B.缺陷责任期终让C.签发工程接收证书

  D.签发保修责任证书

  31.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为( )

  A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效32.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,设计文件需政府有关部门审查或批准的工程,发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内,向政府有关部门报送设计文件

  A.7 B.14 C.21 D.28

  33.联合体资质等级的确定()

  A.由多家单位组成的联合体,按资质事故较低的确定

  B.由多家单位组成的联合体,按资质事故较高的确定

  C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较低的确定

  D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质事故较高的确定

  34.根据NEC《工程施工合同》,当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告,则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。

  A.可以适当减少承包商损失的补偿

  B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

  C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

  D.承包商无权提出补偿请求

  35.关于安装工程一切险责任围的说法,正确的是( )。

  A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

  B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

  C.因超负荷造成的电气设备损失

  D.因自然磨损造成的设备损失

  36.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包,则应该选择( )。

  A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合

  37.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )

  A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D.合伙企业

  38.关于建设工程勘察合同的说法,正确的是( )。

  A.建设工程勘察合同示文本应当强制使用

  B.承包人必须具备法人资格

  C.勘察工作围由法规确定

  D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

  39.自监理人收到承包人设计文件之日起,对承包人设计文件的审查期限不应超过()

  A.7 B.4 C.21 D.28

  40.根据《招标投标法实施条例》,要求投标人提交投标保证金的,投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )

  A.2% B.3% C.5% D.10%

  41.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》,招标人编制施工招标文件时,应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的()。

  A.投标人须知B.招标公告格式C.合同协议书格式D.合同争议评审条款

  42.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。

  A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为

  43.关于建设工程设备采购评标的说法,正确的是( )。

  A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

  B.投标文件载明的交货期满足*要求的,***

  C.评标时不考虑运输费用

  D.评标时不对价格进行**计算

  44.机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是

  A.综合评价法B.最低报价法C.招标控制价法D.最低评标价法

  45.在施工招标程序中,发售招标文件后的下一个工作阶段是()

  A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件

  46.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成( )

  A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理47.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于责任保险的说法,正确的是( )

  A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

  B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意

  C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

  D.发包人应当为承包人的施工设备投保

  48.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是( )。

  A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划

  B.发包人无权对设计文件进行审查

  C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

  D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

  49.根据《标准施工合同》,监理人征得发包人同意后,应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。

  A.7 B.14 C.21 D.28

  50.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )

  A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务

  二、多选题(30题)

  51.关于施工招标中对于投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法,正确的有( )

  A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

  B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

  C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

  D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

  E.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

  52.关于CM合同模式的说法,正确的有( )。

  A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式

  B.代理型CM承包商负责工程分包的发包

  C.CM合同属于管理承包合同

  D.代理型CM承包商不承担工程实施风险

  E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作

  53.建设工程招标采购阶段管理工作的主要内容有()

  A.编制项目建议书

  B.进行招标采购工作总体策划

  C.论证可行性研究报告

  D.编制招标文件和合同条件

  E.选择适合的合同计价方式

  54.关于无权代理的说法,正确的有( )。

  A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

  B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

  C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”

  D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

  E.无权代理行为由行为人承担民事责任

  55.关于建设工程材料采购合同的说法,正确的有( )

  A.以取得材料所有权为目的B.以取得材料使用权为目的C.是双务合同D.是实践性合同E.是无偿合同

  56.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于竣工后试验的说法,正确的有( )

  A.应当在工程竣工后、移交前进行

  B.应当在工程移交后的缺陷责任期进行

  C.试验所必需的电力由发包人提供

  D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责

  E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责

  57.根据《标准施工招标文件》,关于招标阶段组织现场路勘的说法,正确的有( )

  A.招标人应鼓励投标人自主完成现场踏勘

  B.投标人应自行承担踏勘现场所发生的费用

  C.招标人应为任何原因导致投标人踏勘现场中所发生的人员伤亡负责

  D.招标人踏勘现场时可以介绍工地情况,供投标人参考

  E.招标人应在投标截止时间15日前组织现场踏

  58.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有( )。

  A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

  B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

  C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

  D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

  E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

  59.材料采购合同履行中,可用于现场交货数量验收的方法有( )。

  A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法

  60.英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。

  A.核心条款B.索赔条款C.主要选项条款D.次要选项条款E.裁决协议条款

  61.建设工程材料设备采购合同的属性有( )。

  A.主合同B.从合同C.双务有偿合同D.诺成合同义E.委托合同

  62.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,除专用合同条款另有的约定外,工程设计依据有( )。

  A.项目建议书 B.与工程有关的规范、标准、规程C.工程基础资料D.适用的法律、法规及部门规章E.工程勘察文件

  63.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》,关于工程师履行职责的说法,正确的有()

  A.工程师拒收不符合合同规定的永久设备

  B.工程师拒收有缺陷的材料

  C.程师指示承包商对不符合合同规定的工作进行返工

  D.工程师指示承包商按合同约定重新进行试验

  E.工程师拒绝回复承包商的索赔要求

  64.监理人对施工分包合同的管理内容有( )。

  A.审查分包人编制的专业工程施工方案

  B.对分包工程进行巡视检查

  C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

  D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

  E.负责分包工程施工现场的协调管理工作

  65.根据《标准设计施工总承包招标文件》,合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的( )。

  A.内容B.格式C.数量D.地点E.时间

  66.根据《标准材料采购招标文件》,材料采购投标文件中应包括的内容有( )。

  A.商务和技术偏差表B.技术支持资料C.投标材料质量标准D.合同条款修改建议E.资格审查资料

  67.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有( )。

  A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加

  B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

  C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

  D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

  E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

  68.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人应履行的安全职责有()。

  工程监理合同 篇11

  合同编号:_________

  发包方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  监理方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  职务:_________

  委托代理人:_________

  身份证号码:_________

  通讯地址:_________

  邮政编码:_________

  联系人:_________

  电话:_________

  传真:_________

  帐号:_________

  电子信箱:_________

  为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业的健康发展,发包方基于(中华人民共和国合同法)、(工程建设监理规定)、(中华人民共和国建筑法)等单行法律、法规有关监理的规定,委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规,对_________工程建设实施的监督管理。

  第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义:

  1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

  2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

  3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

  4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

  5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。

  6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。

  7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。

  8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

  9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

  10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。

  11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。

  12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务的行为。

  13.“现场”是指建设项目实施的场所。

  14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

  15.“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

  第二条适用法律、法规、规章和监理依据

  1.适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定的。行政法规是由国务院制定的。

  2.监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里的技术标准是工程建设标准的一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程的勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所需要制定的标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行的标准,后者是自愿采用的标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认的推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工的依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。

  第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

  第四条工程

  (一)工程概况

  1.工程名称:_________工程

  2.工程地点:_________

  3.工程规模及特性:_________

  4.工程总投资:_________,静态:_________,动态:_________

  5.工程总工期:_________天,其中:

  (1)开工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日开工,从签订合同后第_________日算起

  (2)竣工日期:本合同工程定于_________年_________月_________日竣工

  (3)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础

  (二)工程监理

  1.监理范围:本合同监理属于下列第_________项:

  (1)大、中型工程项目;

  (2)市政、公用工程项目;

  (3)政府投资兴建和开发建设的办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;

  (4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设的工程项目。

  2.监理内容:控制工程建设的投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系。

  3.建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。

  (1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额的20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。

  (2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额的50%(不含定金)。

  (3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。

  (4)如果发包方在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

  4.工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

  第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序

  1.监理委托函或中标函

  2.监理合同书

  3.监理实施过程中双方共同签署的补充文件

  4.合同条款

  5.监理招标书(或委托书)

  6.监理投标书(或监理大纲)

  上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

  第六条监理方权利义务

  (一)监理方义务

  1.向发包方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定的监理工程范围内的监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程的施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备的经营活动。

  2.监理方在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。

  3.监理方使用发包方提供的设施和物品属于发包方的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给发包方,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

  4.在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

  5.监理方不得转让监理业务。

  6.监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

  7.监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失的,应承担一定的经济责任和法律责任。

  8.监理方不得与所监理工程的建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。

  9.监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失的,应当与承包方承担连带赔偿责任。

  10.工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。

  (二)监理方权利

  1.发包方在委托的工程范围内,授予监理方以下监理权利:

  (1)选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。

  (2)选择发包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。

  (3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方的建议权。

  (4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方的同意。

  (5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方的同意。

  (6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。

  (7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。

  (8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。

  (9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。

  (10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。

  2.监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作的变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员的建议。

  3.在委托的工程范围内,发包方或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当其双方的争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。

  第七条发包方权利义务

  1.实施监理前,项目法人应当将委托的监理单位、监理的内容、总监理工程师姓名及所赋予的权限,书面通知被监理单位。

  2.发包方应该负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。

  3.发包方应当在双方约定的时间内免费向监方提供与工程有关的为监理方所需要的工程资料。

  4.发包方应当在约定的时间内就监理方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

  5.发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。

  6.发包方应当将授权监理单位的监理权限,监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。

  7.发包方应当为监理方提供如下协助:

  (1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

  (2)提供与本工程有关的写作单位、配合单位的名录。

  8.发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签订权。

  9.发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

  10.监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。

  11.发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。

  12.发包方有权要求监理方更换不称职的监理人员,直到终止合同。

  第八条监理方责任

  1.在监理方的责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长的合同期。

  2.监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。

  3.监理方对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。

  4.监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方的各种费用支出。

  5.监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失的计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。

  第九条发包方责任

  1.发包方应当履行监理合同约定的义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成的经济损失。

  2.发包方如果向监理方提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理方的各种费用支出。

  第十条合同生效、变更与终止

  1.合同自签字之日起生效。

  2.由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包方。由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

  3.在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬金。

  4.发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务的通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。

  5.监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

  6.监理方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。

  7.合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

  第十一条违约责任

  1.由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  2.由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  3.发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。

  4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

  第十二条合理化建议

  监理方在监理过程中提出的合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件的约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

  第十三条奖惩

  1.监理方违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书的处罚,并可处以罚款。

  (1)未经批准而擅自开业;

  (2)超出批准的业务范围从事工程建设监理活动;

  (3)转让监理业务;

  (4)故意损害项目法人、承建商利益;

  (5)因工作失误造成重大事故。

  2.监理工程师违反合同约定,有下列行为之一的,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴(监理工程师岗位证书),并可处以罚款。

  (1)假借监理工程师的名义从事监理工作;

  (2)出卖、出借、转让、涂改(监理工程师岗位证书);

  (3)在影响公正执行监理业务的单位兼职。

  3.发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。

  4.为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

  5.由于监理方的合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布的合理化建议奖励办法。

  第十四条特殊条款

  双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

  1.额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外的任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生的.影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。

  2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

  3.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

  4.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。

  5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订的合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。

  6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。

  7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

  8.违约金

  (1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;

  (2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;

  (3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。

  第十五条声明及保证

  (一)发包方:

  1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.发包方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.发包方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  (二)监理方:

  1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.监理方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.监理方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十六条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十七条通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:_________。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十八条争议的处理

  1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第十九条不可抗力

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

  4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第二十条合同的解释

  本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

  第二十一条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十二条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  发包方(盖章):_________ 监理方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

  签订地点:_________ 签订地点:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程监理合同 篇12

  第 1 题

  按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在一年内项目未开始施工,则设计人( )。

  A.不再负责处理有关设计问题

  B.仍应无偿负责处理有关设计问题

  C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

  D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

  正确答案:C

  第 2 题

  依据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发的工程接收证书表明( )。

  A.工程照管责任移交

  B.承包合同的全部义务已完成

  C.缺陷通知期开始

  D.可以办理竣工结算

  正确答案:A

  第 3 题

  某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。

  A.未成立

  B.补签后成立

  C.成立

  D.备案登记后成立

  正确答案:C

  第 4 题

  某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由( )。

  A.发包人负责,并承担检验费用

  B.发包人负责,检验费用由承包人承担

  C.承包人负责,并承担检验费用

  D.承包人负责,检验费用由发包人承担

  正确答案:D

  第 5 题

  工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是( )。

  A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

  B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

  C.批准承包人缩短合同工期

  D.将批准的索赔额纳入月进度款中

  正确答案:C

  第 6 题

  某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为( )。

  A.4850万元和5000万元

  B.4850万元和4850万元

  C.5150万元和5000万元

  D.5150万元和4850万元

  正确答案:A

  第 7 题

  在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,( )。

  A.中标人不承担合同责任

  B.招标人应退还其投标保证金

  C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人

  D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额

  正确答案:D

  第 8 题

  (20xx年)某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由( )承担。

  A.公路管理部门

  B.承包人

  C.发包人

  D.承包人与发包人共同

  正确答案:C

  第 9 题

  施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由( )。

  A.发包人承担,批准顺延工期

  B.发包人承担,不批准顺延工期

  C.承包人承担,可以顺延工期

  D.承包人承担,工期不可顺延

  正确答案:A

  第 10 题

  某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由( )。

  A.承包人承担相关费用,工期不予顺延

  B.承包人承担相关费用,工期相应顺延

  C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延

  D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延

  正确答案:A

  第 11 题

  勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于( )状态。

  A.成立但不生效

  B.既不成立也不生效

  C.承诺生效但合同不成立

  D.生效但不成立

  正确答案:A

  第 12 题

  委托监理合同的标的是( )。

  A.服务

  B.工程

  C.管理

  D.项目目标

  正确答案:A

  第 13 题

  依据《建设工程施工合同》规定,因承包人的原因不能按期开工,( )后推迟开工日期。

  A.需承包人书面通知工程师

  B.应经建设行政主管部门批准

  C.应经工程师批准

  D.需承包人书面通知发包人

  正确答案:C

  第 14 题

  建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是( )。

  A.科学检测

  B.抽查

  C.旁站验收

  D.隐检

  正确答案:B

  第 15 题

  工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由( )承担责任。

  A.发包人

  B.监理人

  C.设计人

  D.承包人

  正确答案:A

  第 16 题

  设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。

  A.投标单位的企业规模大小

  B.投标方案的投入、产出比高低

  C.完成初步设计时间的早晚

  D.投标单位的质量管理体系是否科学

  正确答案:A

  第 17 题

  某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断 续施工,则由此造成的.承包人损失应由( )。

  A.发包人赔偿,延误的工期顺延

  B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延

  C.自己承担,延误的工期顺延

  D.自己承担,延误的工期不予顺延

  正确答案:A

  第 18 题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为( )日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第 19 题

  指定分包商是( ),完成某项特定工作内容的特殊分包商。

  A.由建设单位选定,与总包商签订合同

  B.由总包商选定,与建设单位签订合同

  C.由监理工程师选定,与建设单位签订合同

  D.由建设单位选定,与工程师签订合同

  正确答案:A

  第 20 题

  (20xx年)某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款( )。

  A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认

  B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效

  C.经乙签字的全部有效

  D.需委托造价管理部门确定

  正确答案:B

【工程监理合同】相关文章:

工程监理合同08-12

工程监理服务合同12-29

工程建设监理合同11-06

有关工程监理合同12-12

公司工程监理合同02-08

施工工程监理合同12-27

工程建设监理合同04-15

粉饰工程监理合同02-20

建设工程监理合同模板07-28

公路工程监理合同07-29