工程合同

时间:2023-10-29 08:21:46 工程合同 我要投稿

(优选)工程合同10篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编精心整理的工程合同10篇,希望对大家有所帮助。

(优选)工程合同10篇

工程合同 篇1

  发包方(甲方):

  地址:

  承包方(乙方):

  地址:

  以合同法为依据,甲乙双方就____________________项目的擦窗机成套设备采购安装工程进行磋商,双方协商一致,将该工程交乙方施工,为明确双方责任,特签订如下协议供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、合同范围:

  2、工程地点:

  3、承包方式:

  4、合同价款:

  二、合同工期

  1、供货与安装期限本项目的供货期_______日历天,安装期_______日历天(日历日,含法定节假日和公休日);

  2、交货期是从接到买方供货指令时开始计算;

  3、安装期是从买方对货物验收合格,发出安装指令时开始计算。

  三、付款方式

  1、合同签订时,甲方支付工程款的______%作为预付款。

  2、乙方完成工程的一半时,甲方支付工程款的_______%。

  3、乙方完成本工程时,甲方支付工程款的`_______%,剩余5%作为质保金,在保修期满时无息支付。

  四、甲方权利及义务

  1、甲方有权监督乙方的维护服务,若乙方存在不符合约定的行为,甲方有权要求乙方进行更正;

  2、协助乙方保护现场设备不被人为破坏;保证所有的使用者都必须具备相关资质,避免违章操作;

  3、承担维护过程中所发生的水费及电费;

  4、在收到乙方通知验收后,及时组织人员验收,甲方应及时按照合同约定付款。

  五、乙方权利及义务

  1、乙方承诺在合同有效期内,承担擦窗机使用过程中因设备维护原因发生的安全事故责任;

  2、乙方须接受甲方的监督,对于甲方提出意见应予接受并改正;

  3、乙方应保证安全文明施工,禁止酒后作业;

  4、工程完工时,及时向甲方发出验收通知。

  六、质量目标

  本合同要求达到买方要求的合格标准及国家行业主管部门颁布的有关规定,包括但不限于《擦窗机》、《高处作业吊篮》等。

  七、违约责任

  双方应恪守本合同所有条款的规定,如有一方违反或不遵守本约定,责任方应向守约方承担本合同及法律规定的违约责任。

  八、争议处理

  由于履行本合同发生的任何争端、争议或要求,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

  九、附则

  1、本合同自双方代表签字起生效。

  2、本合同一式_______份,甲方_______份,乙方_______份,具有同等效力。

  3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

  甲方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:_______年_______月_______日

  乙方:

  地址:

  联系人:

  联系电话:

  工程所在地:

  签订时间:_______年_______月_______日

工程合同 篇2

  甲方:(雇用单位)

  乙方:(雇员)

  鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条 合同期限

  自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条 乙方工作岗位及职责

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条 工作报酬

  甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

  第四条 甲方的义务职责

  1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。

  2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。

  3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。

  第五条 聘用合同的变更、终止和解除

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前______天以书面形式通知甲方。

  第六条 违约责任

  甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的.责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩办法有关规定,承担违约责任。

  第七条 保密义务

  1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的,甲方有权追究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。

  2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定,不得向外透露,并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益;违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失,并承担赔偿。

  第八条 其它事项

  1、纠纷解决方式:凡因履行本合同发生的任何纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。

  2、本合同一式____份,甲方____份,乙方____份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  4、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方:(签章)

  注册号:

  地址:

  联系电话:

  ______年______月______日

  乙方:(签章)

  身份证号:

  家庭住址:

  联系电话:

  ______年______月______日

工程合同 篇3

  甲方:

  联系电话:

  身份证号:

  家庭住址:

  乙方:

  联系电话:

  身份证号:

  家庭住址:

  甲方现将水、电暖施工安装工程以包工不包料的形式包发给乙方,经双方充分协商,达成以下协议条款,共同遵守。

  一、工程名称:___

  二、发包方式:

  1、包工不包料:

  2、包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工,确保工程质量。

  3、包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。

  4、包X全文明施工:乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。

  三、承揽范围及内容:施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

  四、质量与验收:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

  五、结算单价:(按图施工、不含保温)每平方米人民币元(大写:)。

  六、权利、义务:

  (一)权利

  甲方:严格监督乙方按图保质按期施工,因需必要变更或调整施工方案时,乙方必须服从。乙方:当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时,甲方应当合理补贴或单项另行造价。

  (二)义务

  1、甲方向乙方提供施工用水、电等施工设备配备。

  2、甲方应保证所需材料供应,不能影响乙方施工;如发生材料供应不及时现象,甲方应当赔偿乙方因料误工,造成的人工工资损失。

  乙方

  1、所有劳务用工自主安排,严格执行国家建筑行业有关法律法规,确保劳动安全,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)承担所有事故的经济及法律责任。

  2、自备施工工具、用具。

  3、向甲方提供所需材料的名称、规格、数量,要求提供数据准确无误,如提供材料数据

  错误造成损失,乙方将按材料价格赔偿甲方损失。

  4、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的`指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改的费用,由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

  5、乙方在施工过程中不能随意浪费甲方提供的材料,如发现有故意浪费材料的现象,应由乙方按材料价格双倍赔偿给甲方。

  6、应严格按工期进行施工,确保按期完工,如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。

  7、乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。

  8、乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。

  七、付款方式:

  甲方按工程进度定期向乙方支付工程款,共5次。(主体完工所有的管路暗敷完成后第1次;电气回路通电试验成功后第2次;上、下水路试验成功后第3次;暖气试压成功后第4次、竣工验收后第5次。

  在工程结束后乙方应将工程造价的4%留做工程质保金,保质期为两年,保质期满由甲方退还乙方全部质保金。

  八、合同终止条件发生下列情形之一甲方有权终止合同

  1。乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。

  2。乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。

  3。乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。

  4。乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。

  九、其它:

  本协议未尽事宜,双方协商决定。

  十、本协议自双方签字之日起生效,除正常质量保修外,甲乙双方履行协议文件的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完毕,本协议即告终止。

  十

  一、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,共同遵照执行。

  甲方(签字):乙方(签字):

  签订日期:________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方:四川宏茂建筑工程有限公司 (以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为了充分发挥甲乙双方各自优势,开拓市场,共同发展,为明确双方的职责、权力和义务,根据《中华人民共和国合同法》的相关精神,结合本工程实际,双方本着平等、自愿、互利的原则,达成以下协议,共同遵守执行。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:。

  2、工程地点:。

  3、施工内容及范围:。

  4、工程质量:合格 。

  5、工期: 。

  6、合作方式:

  由乙方负责提供社会信息资源和资金,并配合甲方投标,中标的建筑工程项目,在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后,双方共同组建该工程项目部,由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等,按甲方项目管理要求组织施工,经济独立核算、自负盈亏。

  第二条、项目管理模式

  一、项目合同管理

  1、乙方必须服从甲方的统一管理,协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

  2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议,承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约,乙方应承担全部违约责任。

  3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐,要求使用有用工主体资质的独立法人企业(劳务公司),报甲方审批。未经甲方许可,乙方不能将工程分包,更不允许进行转包和违法分包活动。

  二、项目班子管理

  1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足

  施工要求的项目班子。

  2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证,并将相关资料交甲方审核备案。

  第三条、项目管理费用及保证金

  1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费(不含税金及有关部门规费),由甲方统收统支。

  2、管理费支付时间:甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认,工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

  3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

  4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

  5、甲乙双方约定:乙方按合同总价2%(特殊情况可根据工程规模请示后调整)向甲方缴纳保证金(含0.7%。建账保证金,质量、环境、职业健康安全、进度保证金),可按工程进度分阶段缴纳。

  第四条、项目管理人员构成及工资标准

  1、甲方委派 为甲方项目管理代表,其余项目管理人员为。

  2、甲方派驻项目人员工资标准分别为:(含五类保险): 元/月; 元/月(通讯费由乙方解决),乙方提供食宿,乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方,由甲方负责发放。

  3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训,乙方应该无条件支持,工资照常发放。

  4、乙方委派 为乙方项目管理代表,其余项目人员为。

  第五条、财务管理

  一、资金管理

  1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后,由乙方拟定资金支付计划,经甲方派驻项目主管人员签字后,上报甲方审批,并由甲方财务人员监督支付。

  2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方,乙方须专款专用,不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可,乙

  方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用,否则甲方有权立即终止合同。

  3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报,由此造成的一切后果均由乙方负责,而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访,一次处罚壹至伍万元。

  二、财务管理

  1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

  2、工程开工后,乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求,建立健全符合甲方规定的财务核算体系,负责核算工作,按时报送会计报表,工程竣工后,项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

  3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则,乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求,直至申请人民法院支持。在工尾款支付前,乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺,并将工程相关财务资料(原件)送交甲方财务部门存档后,方可根据具体情况支付。

  4、工程在办理完结算后,甲、乙双方应履行财务决算手续,以保障双方的经济利益。

  三、税收管理

  1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费,以及其他应缴纳的税金(所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳)。工程资金到帐后,甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金,如由业主代扣代缴的,需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续,并提供有效的.完税凭证。

  2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票,(建筑工程成本发票不得低于工程款70%,装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%)。

  3、工会经费按四川省人民政府川办(20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方,由甲方统一缴纳。

  4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

  第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

  一、工程质量管理

  1、甲乙双方约定:乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后,甲方将质量保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  3、工程未达到质量要求,乙方应及时整改,并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况,并作出相应处罚。

  二、工程职业健康安全管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到职业健康安全目标要求(无重大伤亡事故,轻伤频率低于1.5%。)后,甲方将职业健康安全保证金返还乙方,否则予以扣罚。

  2、乙方在施工现场须设置专职安检人员,落实安全生产责任制,施工前做好安全技术交底工作,杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患,有权纠正、罚款或立即停止其工作。

  3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中,因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的,甲方视其情节轻重进行处罚。

  4、乙方在施工中发生安全事故,应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

  5、按规定应办理保险的,由乙方负责办理,费用由乙方承担,保险单据原件交甲方。

  三、环境、标化管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方要求的标化工地标准,则甲方将该保证金返还乙方,否则,予以扣罚。

  2、乙方应按甲方要求,统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

  3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作,若施工过程中出现安全责任事故,不文明施工行为,造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

  四、进度管理

  1、甲乙双方约定:乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求,则甲方将保证金返还乙方。否则,予以扣除。

  2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求而被罚,其所有的经济损失由乙方承担。

  五、工程资料管理

  乙方应按甲方要求,做好施工过程中资料收集、整理工作,根据公司川四建发[20xx]21号要求实行押金制度,本工程竣工资料押金数额为 万元整,押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后,将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后,方可将押金返还给乙方,如不能按规定上交竣工资料,没收其押金。

  六、生产要素管理

  乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等,不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同,若确需签订,必须事先征得甲方同意,并按合同优先支付,不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同,须交甲方备案。

  七、违约责任

  1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议,甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程,不予返还履约保证金,并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

  2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因,受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚,且承担行政处罚,若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时,若乙方无故拒付农民工工资,甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。

  3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查,其检查评定结论必须在合格以上,若不合格视其情节轻重予以处罚。

  4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格,按结算总价的 1 %进行处罚。

  5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷,以及经济费用均由乙方承担。

  6、若因乙方原因,引起法律纠纷等,造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  第七条、争议解决方式

  在履行合同过程中,甲乙双方若产生争议,双方应协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

工程合同 篇5

  第一部分 合同协议书

  发包人(全称)

  承包人(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程承包范围:

  二、主要技术来源

  三、主要日期

  合同期限(绝对日期或相对日期):

  施工期限(绝对日期或相对日期):

  (其中:竣工日期(绝对日期或相对日期):)

  四、工程质量标准

  工程质量标准:

  五、合同价格和付款货币

  合同价格为人民币(大写): 元。

  除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

  六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

  七、合同生效

  合同订立时间:年 月 日

  合同订立地点:

  本合同在以下条件满足之后生效:_____________________

  发包人:承包人:

  (公章或合同专用章)(公章或合同专用章)

  法定代表人或其授权代表:法定代表人或其授权代表:

  (签字) (签字)

  工商注册住所:工商注册住所:

  企业代码:企业代码:

  邮政编码: 邮政编码:

  法定代表人: 法定代表人:

  授权代表: 授权代表:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  电子邮箱:电子邮箱:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  第二部分 通用条款

  第1条 一般规定

  1.1 定义与解释

  1.1.1 通用条款,指根据法律、行政法规的规定,合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款,由本文件第1条至第20条组成。

  1.1.2 专用条款,指根据工程总承包项目的实际,对通用条款进行补充、修改和完善,并同意共同遵守的条款。

  1.1.3 工程总承包,指承包人受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。

  1.1.4 发包人,指在合同协议书中约定的,被称为发包人的当事人,包括其合法继承人和经许可的受让人。

  1.1.5 承包人,指在合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人,包括其合法继承人。

  1.1.6 分包人,指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的,并具有相应资格的法人或其他组织。

  1.1.7 发包人代表,指发包人指定的履行本合同的代表。

  1.1.8 监理人,指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

  1.1.9 工程总监,指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

  1.1.10 项目经理,指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

  1.1.11 永久性工程,指承包人根据合同约定,进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

  1.1.12 单项工程,指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元,是永久性工程的组成部分。

  1.1.13 临时性工程,指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷,在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物,不构成永久性工程实体的工程。

  1.1.14 现场或场地,指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。

  1.1.15 项目基础资料,指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等,设计所须的基础资料。

  1.1.16 现场障碍资料,指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。

  1.1.17 设计阶段,指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。

  1.1.18 工程物资,设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件,及竣工后试验所需的材料等。

  1.1.19 施工,指承包人把设计文件转化为工程的过程,包括土建、安装和竣工试验等作业。

  1.1.20 竣工试验,指工程的土建、安装完工后,工程或(和)单项工程被业主接收前由承包商负责进行的试验。

  1.1.21 施工竣工,指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装,并通过竣工试验。

  1.1.22 工程接收,指工程或(和)单项工程通过竣工试验后,为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备,由承包人与发包人进行工程交接,并由发包人颁发接收证书的过程。

  1.1.23 竣工后试验,指工程被发包人接收后,按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。

  1.1.24 试运行考核,指根据合同约定,在工程完成竣工试验后,由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

  1.1.25 考核验收证书,指试运行考核的全部试验完成并被验收后,由发包人签发的验收证书。

  1.1.26 工程竣工验收,指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复,并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料,由发包人组织的工程结算与验收。

  1.1.27 项目进度计划,指自合同生效之日起,按合同约定的工程全部实施阶段(包括:设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的)或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。

  1.1.28施工开工日期,指合同协议书中约定的,承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

  1.1.29 竣工日期,指合同协议书中约定的,由承包人完成工程施工(含竣工试验)的绝对日期或相对日期,包括按合同约定的任何延长日期。

  1.1.30 变更,指发包人书面通知或书面批准的,对工程所作的任何更改。

  1.1.31 合同价格,指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和服务等工作的价款。

  1.1.32 合同价格调整,指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

  1.1.33 合同总价,指根据合同约定,经调整后的合同价格。

  1.1.34 预付款,是指根据合同约定,由发包人预先支付给承包人的款项。

  1.1.35 工程进度款,指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件,分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款,及竣工后试验的服务费等款项。

  1.1.36 工程质量保修责任书,指依据有关质量保修的法律规定,发包人与承包人签订的质量保修责任书。

  1.1.37 书面形式,指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括:电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

  1.1.38 违约责任,指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

  1.1.39 不可抗力,指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  1.1.40 根据本合同工程的特点,补充约定的其他定义。

  1.1.41条款标题不能作为合同解释的依据。

  1.2 合同文件

  1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同协议书

  (2)中标通知书

  (3)投标书及其附件

  (4)本合同专用条款

  (5)本合同通用条款

  (6)标准、规范及有关技术文件

  (7)设计文件、资料和图纸

  (8)构成合同组成部分的其他文件。

  双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

  1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致,并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时,在不影响工程正常进行的情况下,由当事人协商解决,

  也可采纳监理人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的,根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

  1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便,不作为对合同条款进行解释的依据。

  1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的.下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件,则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。

  1.3 语言文字

  合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时,汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

  在少数民族地区,当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

  1.4 适用法律

  本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

  1.5 标准、规范

  1.5.1 适用于本工程的国家标准规范、或(和)行业标准规范、或(和)工程所在地方的标准规范、或(和)企业标准规范的名称(或编号),在专用条款中约定。

  1.5.2 发包人使用国外标准、规范的,负责提供原文版本和中文译本,并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

  1.5.3 没有相应成文规定的标准、规范时,由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求,承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法,经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的,或须对施工人员进行特殊培训的,另行签订协议作为本合同附件,其费用由发包人承担。

  1.5.4 遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工,任何一方不得改变国家强制性标准规范的规定。

  1.5.5发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范,对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。

  1.6 遵守法律

  1.6.1 在履行合同期间,国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续,及其他许可、执照、证件、批件等,发包人负责协调与有关部门和单位的关系。因此造成承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时,发包人按承包人实际增加的合理费用给予赔偿,竣工日期相应顺延。

  1.6.2 承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设计、采购、加工、施工、竣工试验和竣工后试验,并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等,保证发包人免受因此造成的损失。并因此给发包人造成损失的,承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误,由承包人负责。

  1.6.3 承包人按时向所雇佣人员发放工资,为其办理人身保险,并缴纳相关税费。

工程合同 篇6

  发包单位(以下简称甲方):广东XXXX工程有限公司XXXX项目部

  承包单位(以下简称乙方):

  甲、乙双方本着互相协作、平等互利、自愿、公平的原则,经友好协商,达成共识、共同签订如下协议条款,双方共同遵守:

  一、工程名称与地点

  名 称:XXXX

  地 点:XXXX南方商业城西区B10-02号

  二、工程承包内容及方式

  1、本合同为XXXX砌筑分项工程,包括主体砌筑、地下室砌筑、零星构件、飘板、窗台(及压顶)、电梯井内壁及墙体、柱补植拉结筋等项目。

  2、甲方以包工不包料,包质量、包安全生产、包工期和包文明施工的方式承包给乙方。

  三、主要工作内容

  1、本工程的砌筑工程工作内容是指设计图纸(含变更)全部需安装的内外墙砌砖内容,现场工人120米搬运和垂直运输、材料叠堆整齐、砌筑、门、窗边、线条等所有收口及完成后验收前的所有本项工程的杂物清理(包括窗台压顶、落地灰的过筛回收利用,垃圾运至指定点,门窗及管道由于砌筑所造成的污染清理等)、以及砌筑分项工程需要发生的其它一切工序均属承包工作内容。

  2、墙体拉结筋的预埋、墙体定位、放线,通知甲方施工员复检。

  3、乙方自带满足本工程所需的所有小型设备,含砂浆机、斗车、切割机、胶管、铁丝、铁钉、冲击钻,铝合金条、照明灯及电线、开关等。

  四、双方责任

  1、甲方的责任

  (1)向乙方提供壹套完整的施工图,图纸变更通知单;

  (2)派专人负责指导,监督技术、质量工作;

  (3)乙方进场后,由甲方提供宿舍,饭堂由甲方统一安排,乙方自行解决伙食问题。

  (4)提供垂直运输机械、材料由塔吊运输;

  2、乙方的责任

  (1)乙方进场后服从甲方的宿舍安排,服从后勤管理,遵守《工地守则》。严禁闲杂人员入住甲方宿舍。

  (2)砌筑工程必须按设计要求,施工规范及甲方的要求进行作业。

  (3)乙方严格控制工程质量,如质量不合格,乙方应立即返工至合格,返工造成的'人工、材料费用由乙方承担,由此造成的不良影响概由乙方负责。

  (4)乙方自行墙体定位、放线,通知甲方复检。

  (5)乙方负责墙体拉结筋的植筋,门窗木砖预埋工作。材料由甲方提供。

  (6)乙方必须严格遵守甲方的各项管理制度,服从甲方管理人员的指挥和安排,做到安全生产、文明施工、优质施工。违反条例者,按章处罚。乙方不得辱骂及殴打甲方人员,一经出现,甲方将处乙方伍仟元以上每次的罚款,严重的驱逐出工地并有权终止与乙方的合同。

  (7)乙方如在质量、工期、安全生产、文明施工等方面未能达到甲方要求,甲方提出警告,乙方未能及时纠正,甲方有权给予处罚,严重者勒令退场,并追究其造成的经济损失。

  (8)乙方自备安全帽及工服。

  (9)乙方承包合同人必须在施工现场,离开工地连续4小时以上,经向甲方主办施工员请假,否则按100元/次处罚。

  五、质量要求

  1、乙方进场前必须做样板,样板也就是以后甲方验收的现场版本,也是乙方大面作业质量的标准。样板经甲方验收同意后,乙方可大面作业,并采用逐层验收的方式来控制质量,既有层未经验收通过,不得进入下一层作业。

  2、乙方必须严格控制施工质量,按甲方要求的工艺标准进行施工。实行自检制度,并服从甲方的质量管理。

  3、按图纸要求及施工规范对砌筑、抹灰分项工程进行验收,工程质量必须达到观感优良,主控项目合格,实测值合格率达90%以上。

  4、乙方必须严格按砂浆配合比施工,每发现一次不按配合比施工,处罚伍佰元。

  5、乙方砌筑工程超出以下范围,必须返工。

  ① 水平灰缝饱满度<90%

  ② 竖直灰缝饱满度<80%

  ③ 轴线位置位移>10mm

  ④ 垂直度每层偏差≥7mm

  ⑤ 水平灰缝厚度,竖向宽度<7mm,>14mm

  ⑥ 楼面标高±15mm以外

  ⑦ 表面平整度>8mm

  ⑧ 门窗洞口高、宽<5mm,>8mm

  ⑨ 窗口偏移>20mm

  ⑩ 水平灰缝平整度>10mm

  7、安全要求

  ① 乙方必须做好自己进场工人的安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工并执行甲方有关安全生产制度及处罚标准,用电机具、设备必须专人管理由持证人员操作,若违反规定造成工伤事故由乙方自行负责,并予以处罚。

  ② 现场和生活区的整洁,卫生责任区各自负责,乙方有义务配合甲方做好生活区及现场卫生,清洁工作。

  ③ 乙方必须做好“工完场清”完工后楼地面必须恢复原状,否则甲方由权派人清理,费用由乙方负责。

  ④ 严禁在工地打架斗殴,只要动手打人,甲方处打架双方各3000—5000元罚款。先动手罚款5000元,后动手罚款3000元,分不清先后,各罚款5000元,并移交当地公安部门处理,一切责任由乙方承担。

  8、工期要求

  本工程计划开工日期为 20xx 年 11 月27 日 预计完工日期为 20xx年1月 25 日。 或每层在3天之内完成。

  ① 现场只要具备砌体分项工程施工的条件,乙方必须予以密切配合甲方进行,必须做好随叫随到,严格执行甲方编制的总施工进度计划,工期不得延误。

  ② 乙方必须保持砌体及批荡分项工程进度不得对其他分项工程造成阻碍,一旦发生,乙方必须增加工人,加快进度,否则由乙方补偿其他分包人的工期损失。

  ③ 甲方以施工任务单的形式对乙方施工进度进行进度控制,质量、文明施工、进度未达到要求,按规定处罚。

  ④ 乙方工作人员必须基本保证砖工18人,其他12人。

  ⑤ 甲方认为乙方无力完成合同内容时,可增派其他班组作业,单价差额部分由乙方负责,乙方不得有异议。方要求人数进场,如没有达到甲方要求,则作为乙方无条件退场合同押金不退还。乙方如能按时完成任务,满足甲方工期要求,付进度款连同押金一起退还给乙方。

  9、承包单价及付款办法:

  (1)承包单价

  所有层次:

  ① 水泥砂浆砌180厚蒸压灰砂(红砖)砖以块为结算单位每块(小写): 0.285 元,(大写):贰角捌分伍元。(18墙按96块/m、12≤墙按64块/m计)工程量实做实结

  (2)工程款支付办法:

  ① 乙方自带工人生活费完成八层工程量。甲方按乙方完成工程量的80%(扣除借支含生活费)支付,以后以此类推。

  ② 乙方完成本合同内容退场时甲方支付工程款90%,其余款待甲方验收合格符合要求一个月后按工程量付清乙方工程款。

  ④ 乙方未经批准或未办理退场手续自行退场,甲方不支付工程款。

  ⑤ 结算时扣除施工洞、门窗等。

  十、其他

  1、乙方施工人员技术素质差、施工质量低劣,甲方有权按情节的轻重进行罚款或终止合同,并勒令退场。

  2、乙方进场应保证开工人数,以满足进度质量要求。如人数不保证或跟不上进度要求,甲方有权增加工班或工人,乙方不得有异议。增加工人的工资由乙方出,按每人每工日400元计扣。

  3、有工开而不开工者,甲方收取每人每天20元的生活设施使用费。

  4、乙方须在每天下班及下雨天盖好机械,断开电源开关,保护好电动机,工程完工后完好无损的将设备归还甲方。

  5、签约人或委托管理人必须住在工地,以便管理:若委托管理人不能有效地管理工地,签约人必须住在工地,否则当无效协议。

  6、本合同签订时生效,结清工程款失效。

  甲 方:XXXXXX项目部 乙 方:(指 模)

  代 表: 代 表:

  日 期: 身份证号:

  日 期:

工程合同 篇7

  合同编号:

  签订日期:____________________________?

  签订地点:

  项目名称:________________________项目

  委托方:______________________ (甲方)

  承接方:_________科技有限公司?(乙方)

  为充分利用internet商业效用,开展电子商务活动, ____________ (甲方)委托_____________科技有限公司(以下简称乙方)设计开发____________工程,双方本着公平友好的原则,签订本合同,以兹信用。

  一、合同内容和技术要求

  1.合同内容:

  合同内容为____________项目。

  包括:网站规划、系统设计文档、网页设计、技术培训与支持。

  2.技术要求:

  乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个____________项目,各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平,并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。

  二、合同价款与工期

  1.合同价款:

  ? 合同总价为:人民币____________元整(rmb)。

  2.工程工期:

  工程开工之日起____________个工作日内,甲乙双方共同完成____________开发项目。

  网站建设完成后的____________个工作日内,在互联网上试运行,确认系统结构设计完成和内容无误后。甲方依本合同所规定的原则进行验收。

  工程验收后,在网络运行过程中,甲方若有新的需求,甲乙双方协商解决。

  三、甲方责任

  1.甲方需对网上内容提出具体要求,若在所规定的时间甲方不能够及时确认开发设计的内容,所造成的项目进度的延误,乙方不负任何责任。

  2.甲方需要为乙方工作人员了解具体业务提供详细的文字、图片等资料。

  3.甲方应从合同签署之日起,按本合同中所规定的付款方式,按时足额向乙方支付相应的费用,如甲方在没有合理的理由的情况下,延误或拒绝支付乙方相应费用,乙方有权单方终止合同的履行。

  四、乙方责任

  1.根据甲方的要求,乙方成立该项目的专门工作队伍,承担甲方项目开发与运作。在技术上具有先进性、主流性,各项工作具有规范性。

  2.乙方应严格按照双方确定的设计方案完成网站建设工作,并及时如实向甲方通报工程进度。乙方应在项目的进行中提供给甲方有关网站建设的所需资料,及准备工作所需的相关文档和必要的行业知识指导。

  3.在方案实施过程中,甲方提出修改意见,双方友好协商解决后,对内容进行修改。

  五、版权、源代码及商业机密

  1.乙方为甲方开发的网站的原代码的所有权归甲方所有。

  2.乙方必须为甲方严守商业机密,不得将该工程设计和数据转用于第三方。

  3.乙方保留本合同涉及软件、数据库的使用权及修改权。

  六、技术培训与售后服务

  1.乙方有关人员针对网站建设的相关内容进行简单技术指导。

  2.工程验收合格之日起提供售后技术支持与服务,期限为1年。

  3.乙方的工作日内,若甲方的网站出现故障时,甲方需提供给乙方必要的管理授权,乙方确保在获得甲方管理授权后的24小时内解决问题。

  七、工程验收

  1.网站设计开发调试完成后,乙方向甲方提出验收申请,甲方组织有关人员验收。若有争议,双方友好协商解决。若由于甲方人员不齐或工作安排冲突等原因,使系统验收不能在3个工作日内完成,应视为验收合格。

  2.验收过程中,若双方意见分歧,双方友好协商解决。

  八、付款方式

  1.合同签署之日,甲方向乙方支付网页开发预付费用,计人民币____________ 元整(rmb)。

  2.项目验收之日,甲方向乙方支付网页开发尾款费用,计人民币____________元整(rmb)。

  九、违约责任

  1.在合同有效期内,因不可抗力而造成一方不能履行合同规定的责任和义务,不视为____________ 违约。不可抗力系指:战争、火灾、水灾、地震、台风及其他不可预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事故。

  2.甲方应按照合同规定及时足额向乙方支付相应的网站开发费用,逾期支付,每迟付一日,违约金为合同总价款的____________%。

  3.乙方应保证按照合同规定的进度将系统通过验收并交付使用,若逾期交付,每迟交付一日的违约金为合同总价款的____________%。如延迟交付超过____________日,甲方有权单方解除合同。

  十、合同所涉及的服务及款项(货币单位:rmb)

  服务内容数量金额备注

  合同编号:_________

  甲方:_________

  乙方:_________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

  工程地点:_________市_________街。

  工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

  工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)

  第二条工程期限

  合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。

  双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

  第三条材料供应

  一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。

  二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

  第四条工程结算方式

  一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。

  二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。

  三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。

  四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

  第五条工程验收

  一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

  二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。

  第六条保修维护

  乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。

  第七条组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  第八条甲方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的.公司行为授权签订和履行本协议;

  三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;

  四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第九条乙方的承诺与保证

  一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

  二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

  三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;

  四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

  五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

  第十条违约责任

  一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

  二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

  三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  第十一条保密

  一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

  第十二条补充与变更

  本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

  第十三条不可抗力

  任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

  第十四条争议的解决

  本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十五条优先权

  为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

  第十六条其它

  一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

  二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

工程合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  施工地点:

  工程项目名称:

  经甲乙双方共同友好协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与相关法律法规的条款,本着平等、自愿、守信的原则,达成协议如下:

  一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建,所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。

  二、乙方在项目建设施工过程中要按安全规范要求进行施工,对所有的安全生产负有全部责任,定期开展安全教育,避免安全事故发生,严把质量关,实行岗位责任制,每一个环节都必须落实到人。

  三、甲方将水、电安置到施工现场,施工用地的一切拆迁工作均由甲方按施工要求负责全部拆除,实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方承担责任,甲方应向乙方提供甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书,依保障乙方施工的准确性。甲方要配备专人全力协助乙方开展施工,协调施工中出现的问题及施工队与村民之间的纠纷。

  四、本工程采取分项、分期的方式,甲乙双方要在施工前订立工程附加协议,以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。

  五、道路工程给排水工程及其它公益设施,乙方应按甲方指定的工程总量的10%为一个结算段与甲方进行结算,待该项工程全部结束时,甲乙双方将全部款项全部结清。

  六、新农村建设的户型要求按甲方提供的图纸由乙方进行施工。

  七、工程款由甲方按照乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算,基础完工(士0)甲方付乙方总工程款的'10%,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕,甲方付乙方总工程款的20%.

  八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。

  九、附加协议

  1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直,每平方120元

  2、按实际工程量结算,20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。

  2、社区排水沟

  全封闭排水沟,每米造价30元/m2,按实际工程量结算,24×2m×1m,阴井:按实际工程量结算,每个造价150元。

  十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方盖章签字后生效,未尽事宜另行协商。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  年 月 日

工程合同 篇9

  甲方:呼和浩特市xx海外公司(习称:内蒙海外公司)乙方:中国xx国际经济技术合作公司

  双方就承建蒙古国轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜,经友好协商,制定本合同条款:

  第一条工程内容

  锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉,安装两台上海四方锅炉厂制造的10吨蒸汽锅炉。

  第二条工程地点

  工程地点:蒙古国色楞格省东哈拉布。

  第三条施工工期

  3. 1施工工期:8个月

  3. 2本工程定于19xx年5月1日开工,19xx年9月31日第一台锅炉竣工,交付蒙方;19xx年11月31日第二台锅炉竣工并交付蒙方。

  第四条乙方责任

  4. 1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。

  4. 2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。

  4. 3除按完成第一条规定的工程内容外,还应完成以下具体工作:

  1.到施工现场考察,对已到货的锅炉设备进行开箱检

  查,向甲方提出缺损件的清单,做前期准备,确定劳动力方案。 2.会同甲方落实应由蒙方完成的施工准备工作。

  3.拆除、封闭锅炉房施工洞。

  4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外,堆放整齐。

  5.将新安装的锅炉运进锅炉房内,运距不超过200米。 6.锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。

  4. 4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。

  4. 5会同甲方对工程进行质量评定和验收,向蒙方交付。 4. 6编制施工方案和安全技术措施。

  4. 7服从甲方的监督和指挥,与甲方密切合作,一致对外。第五条甲方责任

  5. 1处理涉及蒙方的有关事宜。

  5. 2向乙方提供新安装锅炉的`施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。

  5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具,等待考察后在现场确定。

  5.4对工程设计的解释和变更。

  5. 5搜集整理各种工程档案资料,以备工程竣工验收和质量评定之用。

  5. 6为乙方人员采购白面、大米并运至现场,协助乙方采购其它食品。

  第六条住房

  甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。

  第七条工程价款

  7. 1工程价款总价为40(肆拾)万元人民币。

  7. 2总价中包括: 1.考察费;

  2.劳务工资,伙食费,劳保费,零用费,医药费;

  3.出国手续费(护照费,体检费,人身保险费);

  4.每人一次往返国际国内旅费。

  第八条付款方式

  8. 1本合同签订10天内,甲方向乙方支付20(贰拾)万元人民币,作为工程预付款。

  8. 2当和一台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

  8. 3当第二台锅炉安装完毕后,甲方向乙方支付9(玖)万元人民币。

  8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后,甲方向乙方支付剩余的2(贰)万元人民币。

  第九条经济责任

  9. 1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时,甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。

  9. 2如因乙方原因造成停工、窝工时,乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。

  第十条不可抗力

  由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素,使工程暂停或造成损失时,甲乙双方应分别承担各自的损失。

  第十一条其它

  11. 1本合同未尽事宜,双方协商解决,做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内,双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。

  11. 2本合同经双方代表签字后生效,至财务间题处理完毕失效。

  11. 3乙方开户银行:交通银行太原支行;帐号0149145 11. 4本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方代表: xxx 乙方代表: xxx

  签字: X xx 签字: xxx

  (单位盖章) (单位盖章)

  电话:0471一xx066 电话:03xx一3432xx

  19xx年3月29日

工程合同 篇10

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目,同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目

  2、工程地点:山东寿光羊口

  二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

  三、工程造价及承包范围:

  1、场平:在满足施工要求范围内,要求场地平整,无缺陷,价格以整体总包的形式,价格总计6万元(陆万元整)。

  2、场地回填:根据工程项目,根据总包方提供土方量,场地内需回填土方43000立方,价格为9元/立方,工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。

  3、场地内修路:场地内需修路约7000m,要求路基础宽4m,石子铺设厚度20cm,路面压实,符合总包方的要求,价格88元/每断面(即22元/平方米),由于场地原因,具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

  四、工程款支付方式:

  1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的付款方式,甲方(菏泽市

  华健岩土工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。

  五、施工工期:

  1、根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。

  2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。

  六、甲方的工作及责任:

  1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

  2、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。

  3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司(总包方)的'进度款要求来支付工程进度款。

  七、乙方的工作及责任:

  1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等,处理邻近建筑物保护工作,并承担以上工作的费用和安全责任。

  2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

  3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。

  4、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。