当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程内部合同

工程内部合同

时间：2023-03-05 11:08:25 工程合同我要投稿

工程内部合同15篇

　　随着时间的推移，合同的地位越来越不容忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的工程内部合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程内部合同15篇

工程内部合同1

　　发包方（甲方）：四川****集团有限公司

　　承包方（乙方）：

　　甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

　　经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

　　第一节工程概况及目标

　　1.1

　　1.2 工程名称：阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。

　　1.3

　　1.4

　　1.5

　　1.6 建筑层数：工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块安全、文明施工目标：安全文明工地进度目标：开工日期：年月日；±0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。

　　第二节承包内容、范围及劳务承包方式

　　2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

　　2.2乙方工作范围中不包括以下内容：

　　（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

　　（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

　　（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

　　（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。

　　（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。

　　（6）门窗安装工程。

　　2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。

　　第三节合同价款

　　3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/㎡（详见《阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。

　　大写：

　　零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。

　　3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：

　　3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

　　3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）

　　3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。

　　3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等；

　　3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。

　　3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等；

　　3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；

　　3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

　　3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。

　　3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；

　　3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所使用的材料堆放保管等；

　　3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等；

　　3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、辅助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

　　3.2.15外脚手架：本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其所有材料及人工包含在合同单价之中，使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求：

　　（1）外架搭设方案必须符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能使用。

　　（2）外架材料的材质必须符合规范要求。

　　（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

　　3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

　　3.2.17所有进入施工现场的安全网（密目网、尼龙水平网）必须是阻燃的、经检验合格的产品，且必须是全新的。

　　3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

　　3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

　　第四节甲方提供的施工条件及资源

　　4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

　　4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方提供活动板房，乙方使用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

　　4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。

　　4.4施工用水、用电情况提供：

　　甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。

　　4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方提供，搭设人工费由乙方承担（板房由专业单位搭建除外）。

　　4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方提供。

　　第五节乙方应提供的资源

　　5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供，乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态，以满足施工需要。

　　5.2在承包工程范围内，乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

　　5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

　　5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

　　第六节双方的权利及义务

　　6.1甲方的权利及义务

　　6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其委托权限），签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效（具体委托人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

　　6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方所有责任的权利。

　　6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的.交底。

　　6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。

　　6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划。

　　6.1.6负责提供商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

　　6.1.7负责本工程的对外联系工作。

　　6.1.8负责组织工程竣工验收工作，配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

　　6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。

　　6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。

　　6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

　　6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

　　6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

　　6.2乙方的权利及义务：

　　6.2.1乙方驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜。

　　乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并提供）：

　　班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；安全员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天（2月份不得少于26天）。

　　6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

　　6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必须承担所有违约处罚。

　　6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

　　6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

　　6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

　　6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

　　6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特殊工种需要持证上岗。

　　6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约，并按违约给予处罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行承担。

　　6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

　　6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案，降低工程成本。

　　6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

　　6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单计划应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。

　　6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

　　6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

　　6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣传有关的工作；自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品，费用自付。

　　6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

工程内部合同2

　　总包方：

　　承包方：

　　为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的各项经济与责任条款的全面履行，依照《合同法》、《建筑法》的原则。甲方将________________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达成以下协议条款，以资共同遵守

　　工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2结构层次：

　　1.3建筑面积：

　　1.4工程地点：

　　第二条工程承包范围和形式

　　2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量

　　2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。

　　第三条工程工期

　　3.1施工工期：年月日至年月日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）

　　3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。

　　第四条工程造价及价款的支付和结算

　　4.1工程造价暂按合同价（人民币大写）：，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。

　　4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。

　　4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。

　　第五条甲、乙双方责任

　　5.1甲方的责任：

　　⑴、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。

　　（2）甲方应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。

　　⑶、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。

　　5.2乙方的责任：

　　⑴、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的'各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。

　　⑵、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。

　　⑶、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、《建设工程施工现场管理规定》，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。

　　⑷、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。

　　第六条工程质量

　　6.1工程质量按建设部颁布的《建筑工程质量检验评定标准》和甲方与建设单位签订的承包合同要求的等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的一切经济损失由乙方自负。

　　6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。

　　第七条安全生产

　　7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2‰以下。

　　7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。

　　第八条设备、材料供应

　　8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。

　　第九条保证金

　　本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金元、安全保证金元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。

　　第十条工程奖罚

　　乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5％予以处罚。

　　第十一条其他约定

　　11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。

　　11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。

　　11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。

　　11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。

　　11.5签订本合同时，同时签订《安全生产责任承包协议书》。

　　11.6乙方不得将合同以任何形式转包或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。

　　第十二条附则

　　12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。

　　12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　12.3本合同壹式二份，双方各执一份。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：

　　代表：(签字)

　　代表：（签字）

　　年月日

工程内部合同3

　　甲方(总承包方)：__________

　　法定代表人：__________

　　地址：__________

　　联系方式：__________

　　乙方(内部承包方)：__________

　　法定代表人：__________

　　地址：__________

　　联系方式：__________

　　上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.工程名称：__________

　　2.工程地点：__________

　　3.工程内容：__________

　　4.承包方式：__________

　　二、合同工期

　　合同工期：__________ ________年 ________月 ________日开至 ________年 ________月 ________日完工;

　　三、材料供应

　　1.本工程在施工中所需材料由乙方采购运抵现场。

　　2、应保证材料达到甲方及工程质量要求，乙方应向甲方提供材料质量证明文件及二检报告。

　　四、工程价款结算

　　1.本工程石方单价每立方米 ________元，混凝土工程按定额三级三类计算。

　　2.工程造价约 ________万元，以最后实际决算为准。合同签定后进场临设搭建好后，付本工程材料款的作为预付款。石方工程施工至时结算工程款，余款工程完工交验合格后三月内付清。

　　五、双方的责任与义务

　　1.甲方责任

　　根据工程图纸、技术要求为乙方顺利施工创造条件。

　　2.乙方责任

　　按绝对工期排出施工进度计划表;

　　保证施工质量和工程进度;

　　施工资料由乙方自行负责;

　　做到文明施工，工完、料清、场地清;

　　(5)接受甲方及监管部门对工程的.监督管理。

　　六、质量要求

　　施工质量按施工图技术要求检验，并达到国家或行业质量检验评定标准。

　　七、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全有关管理规定，严格按安全标准组织施工，制定确保安全施工的施工方案，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　八、工程竣工验收

　　1.验收标准：按国家或行业验收标准执行。

　　2.验收方式及时间：工程完成后现场验收。

　　3.竣工资料在交工验收后半个月内移交完。

　　九、附则

　　1.合同份数：本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。

　　2.本合同自签字盖章之日起生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效;本合同签订后双方必须共同遵守，如任何一方不遵守协议而造成损失，则由该方承担全部责任。

　　3.有关承包合同的其他问题，均按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

　　4.本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　签署时间：_______年 ________月 ________日

　　甲方(盖章)：__________

　　法定代表人或授权代表(签字)：__________

　　乙方(盖章)：__________

　　法定代表人或授权代表(签字)：__________

工程内部合同4

　　甲方：xxx

　　乙方：xxx

　　根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把x县xx工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：

　　一、工程概况：

　　一、工程名称：xx县xx工程

　　二、工程地点：xx县xx镇x村委会xx村。

　　三、建筑结构：（框架结构）壹栋约xx㎡。

　　四、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。

　　五、承包方式：包工、包料。

　　六、工程造价暂定xx万元。

　　二、付款方式与结算：

　　一、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按20xx年《xxxx建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。

　　二、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的xx县造价信息进行调价。xx县没有列入的`材料则按xx市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。

　　三、工期：

　　一、本工程有效工期为x天。

　　二、开工时间：20xx年x月x日前（以甲方进场通知为准）。

　　三、竣工时间：（按实际开工日计算）

　　四、质量及材料要求：

　　一、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。

　　二、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。

　　三、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。

　　四、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证，国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。

　　五、工程款支付方法：

　　一、本工程由乙方垫资工程款：从基础土方开挖垫资到±00地面（现浇完毕）

　　二、在乙方垫资到位时，甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后，每完成一层，结付一次进度款，以此类推。

　　三、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工x天以上，甲方有权终止合同，一切损失由乙方承担。

　　四、工程竣工验收合格后，乙方资料合格后及结算单报请甲方审核，甲方必须在接到申报资料x个工作日内审核完成，如有争议，可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后，除留质保金x%外，x个月内一次性付清，不得拖欠。

　　五、如甲方不按合同付款，每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方，以此类推。

　　六、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位：

　　开户银行：

　　银行：xx的帐户上。

　　六、工程竣工验收及交付：

　　一、在工程交付前，乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检，签字确认复检合格后，方可进行工程交付，否则因此产生的损失由承包方负责。

　　二、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书x天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证，否则，视为以验收合格。

　　三、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用，否则视为验收合格以交付甲方使用。

　　七、甲、乙双方权责

　　一、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料，确保各项保护用品不受损失，并保证在乙方进场前三天做好三通一平。

　　二、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。

　　四、提供标准的水准点和详细的坐标控制点，并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好，周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。

　　五、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。

　　六、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工，甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时，有权要求乙方停工整改，并进行相应处罚。

　　七、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定，经甲方同意方可使用。

　　八、在施工期间，乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产，文明施工，如因乙方原因出现一切安全事故，全部责任由乙方承担与甲方无关。

　　八、违约

　　一、本协议条款双方共同遵守，甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系，如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担（除乙方自身原因外）。

　　二、乙方严格按合同工期施工，不得拖延工期和无故停工，如违反合同约定，甲方有权终止该工程合同，一切损失由乙方自负。

　　三、乙方在此合同又方签字生效时，必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。

　　四、此合同一式四份，甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效，双方必须共同遵守执行，同时具有法律效力。

　　甲方：（盖章）乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　身份证号：身份证号：

　　电话号码：电话号码：

　　年月日年月日

工程内部合同5

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)委托代理人：

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)委托代理人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。

　　一、工程概况

　　工程名称

　　工程地点：

　　工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)

　　建筑面积m2

　　二、工程承包范围及方式：

　　1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的`土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。

　　2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。

　　三、合同工期

　　工程开工日期：定于20xx年3月6日(以甲方开工令为准)，竣工日期：定于20xx年11月6日。本工程合同总工期为日历天数245天。(无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付)

　　四、质量验收标准及等级

　　1、验收标准：

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030020xx及现行的相关标准

　　2、质量等级：合格

　　五、合同单价及计价方式

　　1、本合同价款采用定额计价方式确定，定额采用《贵州省建筑工程计价定额》20xx年版、《贵州省装饰装修工程计价定额》20xx版和《贵州省安装工程计价定额》20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。

　　2、材料差价按照每月实际完成工程量，参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差，材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价，但必须在采购前报甲方确认，按甲方确认的价格计取。

　　3、计算软件：神机妙算或广联达软件。

　　4、工程变更也采用上述计价方式进行取费，并计入工程总价。

　　六、工程款支付方式

　　1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础)：完成0.00以上一层主体封顶，甲方一月内拨付已完工程造价的75%，二层主体封顶直接向人民法院起诉。

　　2、按合同约定如乙方不能进场施工，甲方双倍偿还乙方保证金、第十三条：违约责任

　　本合同经甲、乙双方签字后产生同等法律效力，如一方违约，违约方付守约方按该项目总造价的()赔付守约方。

　　第十四条：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，经甲、乙双方另行协商。

　　第十五条：本合同一式五份，甲、乙双方各执两份，报建设主管部门一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方：(盖章)：

代表：代表：　　年月日年月日

工程内部合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________家庭住址：_________________

　　联系方式：_________________身份证号码

　　为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。

　　第一条工程名称：_________________

　　第二条工程地点：_________________

　　第三条工程造价：_________________

　　第四条承包范围：_________________按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。

　　第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。

　　第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。

　　第七条工程质量要求：_________________

　　1、质量目标：_________________执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。

　　2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。

　　3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

　　4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。

　　第八条施工管理

　　1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。

　　2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。

　　3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。

　　4、乙方应严格按照国家及省市规定的'有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。

　　5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导。

　　6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。

　　第九条安全文明施工要求

　　1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。

　　2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。

　　3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。

　　4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

　　5、另签安全生产责任书(附后)。

　　第十条劳务管理

　　1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。

　　2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。

　　3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放，并向甲方提供相关证明。如果出现农民工因工资闹事等突发事件，甲方有权将乙方的工程款预付给农民工，乙方并承担由此造成的一切后果。

　　4、农民工每到公司机关聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付2万元的名誉损失赔偿;到政府部门聚众闹事讨要工资一次，乙方向甲方支付5万元的名誉损失赔偿。

　　第十一条财务管理：_________________

　　1、为加强公司对资金的统一管理，建设单位支付的工程款应当转入公司指定的账户，乙方原则上不得与建设单位发生任何形式的工程款的收付。工程款到账后，公司在扣除税金及管理费后将及时将剩余工程款拨付乙方。

　　2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算，并应根据合同造价或结算金额，实行包干，自负盈亏，并承担由该项目所发生的一切债权债务。

　　3、安全文明施工措施费必须设立专用账户，做到专款专用，并单独列出安全、文明施工措施费用清单，并提供相应票据。

　　4、为搞好公司成本核算，加强公司企业所得税管理，乙方应自项目开工之日起，在购买主材、地材等材料时，积极主动收集材料发票(发票必须是税务机关印制的正规发票，能够通过税务机关发票真伪查询系统)，并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部。

　　5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票，具体开据时间根据税务机关的要求，另行通知。

　　6、凡在市区内施工的项目，均由公司开具建筑业发票(为避免经济纠纷，原则上不再开具收据)，营业税、所得税由公司代扣代缴，统一管理。

　　7、在外地施工的项目，乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳，企业所得税回公司注册地缴纳，并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期(有效期限180天)的，在不影响正常生产经营的情况下，请提前15日交回公司财务部，以便重新办理。逾期未交回的，由此造成公司被税务机关处罚的，一切损失由乙方承担。

　　第十二条印章管理

　　1、公司发放到项目部的印章，必须严格按照公司的印章管理办法进行使用，不得用于印章授权内容以外的事务。否则，将按照公司的规定给予处理。

　　2、由公司盖章担保的材料采购、租赁合同，乙方应按合同约定及时支付各种款项，如出现材料供应商到公司投诉事宜，公司有权将乙方的工程款直接支付给材料供应商;如出现材料供应商对公司的诉讼，乙方除承担相应的责任外，还应向公司支付诉讼标的额20%的信誉损失赔偿。

　　第十三条管理费及其他费用：_________________

　　1、管理费：_________________公司计取工程总造价%的管理费。

　　2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。

　　第十四条工程回访、保修

　　1、工程保修的内容、时间、保修金额均按照公司和建设单位签订的工程合同及补充协议为准，乙方应遵守国家有关规定，认真作好质量回访，发现问题及时维修。

　　2、保修期间的工程出现质量问题，甲方或建设单位告知乙方，乙方不及时维修的，甲方有权先垫资维修，扣除乙方相应的保修金，并给予处罚。

　　第十五条乙方负责处理施工中的重大事务，如：_________________农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等，均不得委托他人，否则，公司一律不予认可，并给予处罚(特殊情况除外)。

　　第十六条本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效，待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。

　　第十七条其它未尽事宜，可参照有关规定协商解决。

　　(备注：_________________承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。今后凡遇本工程所涉及的一切对外债权、债务纠纷均由承包人承担。)

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程内部合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　联系方式：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，经甲、乙双方协商，甲方确定把明确双方的责任和权利, 双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致,特签订如下协议：

　　第一条工程名称: ________________________________________

　　第二条工程地点： _____________

　　第三条工程造价：暂估___________________________元人民币。

　　第四条承包方式：包工包料。

　　第五条承包内容及施工范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。

　　第六条材料供应及工程款支付等:执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。

　　第七条工期:执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。

　　第八条工程质量要求：

　　1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。

　　3、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。

　　4、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料上交公司备案。

　　第九条施工管理

　　1、乙方施工现场的管理人员须配备齐全，项目部需将人事信息表留予公司总部予以备份。

　　2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司应予以必要的支持。在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。

　　3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。

　　4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。

　　5、施工过程中，为确保公司利益，如乙方有需要，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务指导等。

　　6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。

　　第十条安全文明施工要求

　　1、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。

　　2、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。

　　3、另签安全生产责任书(附后)。

　　第十一条劳务管理

　　1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。

　　2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理劳务用工合同和社会保险手续。

　　3、乙方必须确保农民工工资按时足额发放，并向甲方提供相关证明。第十二条财务管理：

　　2、乙方应当负责催收工程款并办理工程结算，并应根据合同造价或结算金额，实行包干，自负盈亏，并承担由该项目所发生的一切债权债务。

　　3、安全文明施工措施费必须设立专用账户，做到专款专用，并单独列出安全、文明施工措施费用清单，并提供相应票据。

　　4、为搞好公司成本核算，加强公司企业所得税管理，乙方应自项目开工之日起，在购买主材、地材等材料时，积极主动收集材料发票，并将收集到的材料发票在办理工程款拨付手续时交到公司财务部。

　　5、乙方应向集团公司财务部提供不少于应拨付工程款20%的劳务发票，具体开据时间根据税务机关的要求，另行通知。

　　6、凡在市区内施工的项目，均由公司开具建筑业发票(为避免经济纠纷，原则上不再开具收据)，营业税、所得税由公司代扣代缴，统一管理。

　　7、在外地施工的项目，乙方应在合同签订后一个月内到公司注册地税务机关开具外出经营许可证。营业税在工程项目所在地缴纳，企业所得税回公司注册地缴纳，并在纳税后及时将完税凭证和发票记账联交回公司。外出经营许可证即将到期(有效期限180天)的，在不影响正常生产经营的`情况下，请提前15日交回公司财务部，以便重新办理。逾期未交回的，由此造成公司被税务机关处罚的，一切损失由乙方承担。

　　第十三条印章管理

　　1、公司发放到项目部的印章，必须严格按照公司的印章管理办法进行使用，不得用于印章授权内容以外的事务。否则，将按照公司的规定给予处理。

　　第十四条管理费及其他费用：

　　1、管理费：公司计取工程总造价 %的管理费。

　　2、乙方负责向当地建设行政主管部门交纳办理手续的各种费用，包括施工中的各种检测、验收费用。

　　第十五条工程回访、保修

　　2、保修期间的工程出现质量问题，甲方或建设单位告知乙方，乙方不及时维修的，甲方有权先垫资维修，扣除乙方相应的保修金，并给予处罚。

　　第十六条乙方负责处理施工中的重大事务，如：农民工工资纠纷、工程款的办理、公司约定其必须参加的会议等，均不得委托他人，否则，公司一律不予认可，并给予处罚(特殊情况除外)。

　　第十七条本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自签订之日起生效，待工程竣工结算完毕、一切财务手续结清后本协议自行废止。

　　第十八条其它未尽事宜，可参照有关规定协商解决。

　　(备注：承包人和我公司之间完全是一种独立的承包关系。即在施工期间双方各自承担“内部承包协议书”中约定的权利、义务，对外承担独立的法律责任。)

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程内部合同8

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　经双方协商，甲方将________________________________工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。

　　一、承包工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程价款：

　　4、付款方式：

　　二、承包内容：

　　三、承包方式：

　　四、承包费用：

　　1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的______%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。

　　2、甲方根据每次收到的工程款额预提______%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。

　　3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。

　　五、工期：

　　本工程工期为______天（日历天），计划开工时间：______年______月______日，计划完工时间：______年______月______日。

　　六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：

　　1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。

　　2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在______以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。

　　3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的'文明作业全面负责。

　　4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。

　　七、甲方义务：

　　1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。

　　2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。

　　3、负责技术指导，组织各类技术培训。

　　4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。

　　八、乙方义务：

　　1、全面履行承包合同的全部条款。

　　2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。

　　3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。

　　4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。

　　5、不得拖欠劳务工资。

　　九、违约责任：

　　乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。

　　十、解决争议

　　因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。

　　十一、其它：

　　1、未尽事宜，另行协商。

　　2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　3、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等效力。

　　甲方：

　　住所：

　　代表人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订时间：______年______月______日

　　乙方：

　　住所：

　　责任人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订时间：______年______月______日

工程内部合同9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　为了确保工程质量、安全生产、便于管理、明确责任，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，双方协商一致达成如下条款：

　　一、工程名称、地点：定边县姬塬中心小学，在乡政府所在地。

　　二、工程承包范围和内容：基础(不包括开挖、回填压实机械，只配合人工铺滩)、主体，扫地出门。不包括防水涂料、门窗、楼梯扶手、油漆、岩线。

　　三、工程期限：自_____年___月____日开工，至_____年___月____日竣工。

　　四、承包形式、价格：劳务承包。按照实际建筑面积计算，每平方米145(壹佰肆拾伍)元。

　　五、工程管理

　　1.乙方在本工程的保证质量、安全生产、文明施工、治安管理方面为第一责任人。

　　2.乙方在本工程内外所发生一切债权债务由乙方自负，甲方不负任何责任。

　　3.乙方不得将本工程转包。

　　六、结算与付款办法

　　1.结算：竣工验收后按照实际建筑面积结算。

　　2.付款：在进场付适当生活费，其余分部分项按进度付款。基础完成出±0付10%进度款，一层封顶付10%进度款，二层封顶付10%进度款，三层封顶付10%进度款，四层封顶付10%进度款，装饰抹灰完毕付25%进度款，其余款中扣除3%保修费，剩余部分本承包工程竣工交验后一次付清。

　　七、乙方职责

　　1.熟悉图纸照图施工，建设单位如有变更必须有文字变更书或建设单位住工地代表签证。必须乙方签收为准。

　　2.本工程质量按照建设单位合同要求执行，本承包工程竣工后一次验收交工，如达不到交工标准，论责任承担一切经济及法律责任均由乙方承担，甲方不负连带责任。

　　3.应按照《施工验收规范》及《质量检验评定标准》进行施工，如施工中出现质量问题，及时向甲方如实反映，并论责任甲乙方各承担一切返工费用和建设单位的罚款。如甲方材料不合格，乙方有权拒用。

　　4.加强安全生产和文明施工的'管理，建立健全组织机构，责任到人。

　　5.对施工现场作业人员要搞三级安全教育，作业人员上岗前要培训。特殊工种作业人员要有上岗证件。

　　6.必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产，必须管安全”的原则，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象存在。

　　7.要定期对施工现场作业人员进行安全生产教育，大力宣传安全生产的重要意义。预防、控制和消除职业病危害，保护员工健康，确保工程项目的安全生产。

　　8.应维护好相关的安全生产设施、设备和器材，使其处于完好状态，施工用电和机械操作必须专人管理专人操作。

　　9.施工现场所有工作人员，作业人员必须正确佩戴安全帽。

　　10.严格控制施工现场、粉尘、落地灰浆、废渣等造成环境污染，施工现场要有专人清理建筑垃圾由甲方配车并及时外运。施工部位作业人员要做到活完料尽场地清。

　　11.现场材料分类堆放，道路平整、排水畅通，另设甲方负责，设立围墙大门，要有专人看护。甲乙双方各负其责。

　　12.甲方负责整理本工程资料。

　　13.服从当地政府的行政领导，尊重当地群众的民风民俗。

　　14.服从建设单位和甲方的技术指导和工程质量、安全生产的监督，接受甲方的业务领导和检查，并按月向公司报送进度表由甲方技术员负责，安全生产月报表。

　　15.因乙方违章指挥，违反劳动纪律造成一切工伤事故，均由乙方承担经济赔偿责任和法律责任，甲方不承担连带责任。

　　16.甲方发出《质量安全隐患整改通知》乙方未按要求及时整改的每次乙方向甲方支付违约金1000元，继续不改的甲方责令停工整顿。

　　八、工程所用周转设备、机械设备、工具、机电设施、安全防护设施等均由乙方自带，甲方负责搬迁费用。

　　九、未尽事宜，双方另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十一、本合同有效期至本工程竣工验收后，经济手续结清除工程质量终身负责制外，其它的自动失效。

　　十二、本合同自双方签字之日起生效。

　　1.甲方提供乙方施工用图三份。

　　2.必须提供答到三通一平(水通、电通、路通、场地平整)。

　　3.如有变更必须出变更单，乙方收到签字后认可。

　　4.甲方必须提供施工材料(如有停工代料现象，甲方必须付给乙方人工工资及一切经济损失。

　　5.如有停电、雨天、气候干扰不能施工则顺延工期。

　　6.临时设施建筑(围墙工棚)由甲方负责。

　　甲方签字：乙方签字：

　　_____年___月____日_____年___月____日

工程内部合同10

　　发包方：（称甲方）

　　承包方：（称乙方）

　　经公司全体股东友好协商，决定对公司生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下：

　　第一章总则

　　第一条为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书（以下简称合同），由乙方整体承包经营（以下简称承包方）。

　　第二条承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

　　第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。

　　第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。

　　第二章承包基数

　　第五条承包方年的总承包费为万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。（注：第一年免交承包费，第二年至第年，每年承包费为万元）。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。

　　第三章承包期限

　　第六条本合同有效期年，自年月日起至年月日止。

　　第七条合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。

　　第四章权利和义务

　　第八条甲方权利义务

　　对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　监督承包方合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。

　　为承包方创造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用情况下，保障承包经营方水、电正常供应。

　　努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

　　协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

　　自身的给排水系统的维修，应由承包方处理，并承担相应费用。

　　第九条乙方权利义务

　　合同期内，对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好，正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的设施，应及时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。

　　拥有在合同规定范围内的`自主经营权、使用权和收益权。

　　如经营需要，对公司原车间、机械设备进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施（超过15个工作日不答复，视为同意）。对固定资产投入（主要指设备更新）的批量购买要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。

　　根据市场前景和公司发展需要，乙方可自筹资金投资建设产品生产线，每销售一瓶可按元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有，生产经营直至公司章程规定的经营期满。

　　若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经公司股东会同意，否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

　　对顾客服务要规范，认真做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

　　诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

　　做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

　　第五章违约责任

　　第十条任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国经济合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

　　第六章争议解决

　　第十一条对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则应提请环江毛南族自治县人民法院予以角决。

　　第七章附则

　　第十二条本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国经济合同法》之有关规定，经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处，则以国家法规文件为准。

　　第十三条本合同一式五份，股东各执一份，董事会秘存一份签字后生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　年月日

工程内部合同11

　　发包方（乙方）：

　　承包方（丙方）：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一：工程概况：

　　1．1工程名称：西城时代B座901

　　1．2工程地点：西城时代B座901

　　1．3建筑面积：50平米

　　1．4承包范围：图纸及预算范围内的内容

　　第二条：承包方式：由丙方全承包（承包项目主要为：人工费、材料费、工程质量、工期、安全、售后服务等）

　　第三条：工程工期：

　　本工程自年月日开工，于年月日竣工，共个日历天。

　　第四条：工程质量：合格并通过房屋业主验收认可。

　　第五条：合同价款：（人民币大写）：

　　第六条：工程施工

　　6．1乙方负责向丙方提供确认的施工图纸或作法说明一份，并进行技术交底。丙方根据施工图纸或作法说明拟定施工方案和进度计划，交乙方审定。乙方指派工作室项目经理沈建东为工程项目负责人，负责合同履行并承担工程全承包责任。

　　6．2安全生产：丙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关法律、规范。丙方在施工生产过程中发生人生安全或生产事故，丙方应承担一切经济损失。

　　6．3文明施工：不得在施工现场高声喧哗、嬉笑打闹。不得打赤膊、随地大小便、说粗话、擅自离岗。严禁在施工现场吸烟、穿拖鞋，和甲方争执漫骂。材料应分类堆放整齐，做到工完场清。并对成品和半成品进行保护，违者视情节轻重处以人民币50—500元罚款，情节严重的立即离岗退场并以处罚。对成品、半成品、原材料及原有设施造成损坏的，照价赔偿并处以罚款。

　　6．4质量要求：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等施工规范为质量评定验收标准。丙方应及时做好隐蔽工程、中间工程的检查和记录。如丙方质量不合格，不能通过验收或发生质量事故，其返工费用和延误工期造成损失由丙方负责承担。

　　6．5材料要求：施工过程中应严格配料、选料，避免浪费。由业主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安装前必须仔细检查和签收，避免发生纠纷。丙方必须按照乙方规定的品牌在业主代表陪同下购买材料，且须由其签字认可。如有未明确规定的，购买前须报之乙方审定。

　　6．6实际工程项目以预算及图纸为准。如业主要求增减工程

　　项目，需由业主签字认可后进行施工。如业主要求变动设计须经过乙方工程设计人员认可。

　　第七条：工程价款及付款方式：

　　7．1合同生效后，丙方即进场施工。

　　7．2工程款项按照丙方提供的'工程验收单及工程量付款（验收部分产值的80%）。

　　7. 3工程完工甲方验收合同支付完尾款，丙方方可领取本工程核算总价的98%，剩余的2%作为工程质保金，丙方提供该工程两年的质保。两年后方可领取2%的质保金（丙方提供了完善的质保情况下方可领取）。

　　第八条：乙方对工程的管理：

　　8．1丙方必须严格遵守乙方的各项管理规定。

　　8．2乙方对工程实行财务管理，购买材料及发放工人工资由乙方派人现场支付。

　　8．3乙方对工程质量、进度实施监督，丙方应服从乙方的监管。

　　8．4丙方应向业主提供完善的工程售后服务。

　　第九条：违约责任：

　　9．1本合同签定后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止合同手续，违约方应向守约方支付工程造价5%的违约金。

　　9．2由于丙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，由丙方负责修理，所需修理费用丙方承担，工期不顺延。

　　9．3由于乙方或丙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向另一方支付违约金200元。

　　第十条：附则

　　10．1本工程需要保险时另订协议。

　　10．2本合同一式两份，双方各执一份。

　　10．3本合同结清工程尾款后自行失效。

　　10．4本合同未尽事宜另行协商解决。

　　乙方签字（盖章）：丙方签字（盖章）：负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

工程内部合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承接的工程，甲方决定安排乙方全面承建，为了明确甲、乙双方的责任和义务，并使该工程能够按照建设方约定的工期、质量等条款顺利进行，经双方共同协商，特签定本合同。

　　一、标的

　　该工程为，总建筑面积为。

　　二、承包范围

　　土建工程，水、电、暖安装工程，图纸内及变更等全工程内容。

　　三、承包方式

　　1、实行造价包干，每平方米元(人民币)。

　　2、承包价格按照工程图纸的总平方米计算，其承包总价为人民币元。

　　3、工程施工中所用的一切材料、凡由乙方购买的，乙方应严格把好质量、数量检验关、以切实搞好采购成本的管理和控制;凡由甲方供料时，乙方要认真搞好检查验收，并保证材料合格证和保证资料的齐全;水、电、暖、电话及有限电视等工程的分包部分，乙方应同相关方签定合同，并全面承担工期、质量及安全方面的一切责任。

　　四、工程质量标准、工期与安全

　　1、该工程的质量标准为一次性验收合格工程。乙方在组织施工的过程中，应自觉接受甲方、建设单位的监督和检查。若因工程质量达不到建设方质量标准和要求，其造成的损失和罚款由乙方全部承担。

　　2、工程开工时间为年月日，竣工时间为年月日。如因甲方因素延期，请甲方出据书面报告。

　　3、乙方应认真做好各项准备工作，以保证按期完成施工任务，若造成工程延期，其建设单位对工程延期的罚款由乙方承担。

　　4、该工程必须按市级安全文明工地要求施工。详见《公司改革措施》第十条文明施工措施。

　　五、施工组织及配合

　　1、首先绝对服从总公司的统一管理，坚决执行公司制定的一切规章制度。

　　2、乙方在自行招用外包施工队伍及本公司员工时，应与其签定书面合同(包括质量、安全、工资等要求)。在对外包进行结算、实施审核和人工费用拨付时，应严格按照公司的有关规定执行。决不允许私自抬高价格或人为的扩大人工成本。

　　3、乙方应积极配合政府管理部门、建设单位及监理公司的工作，并努力协调好各方面的关系，以确保工程顺利进行。

　　4、项目经理要关心职工生活，注意工作方法，及时支付人工费、材料费，以保证本项目部管理人员、职工及外包队伍的稳定。

　　5、公司每月20-31号组织安监、质检、对工地大检查，若出现质量问题或存在安全隐患，公司有权下达隐患通知书和提出限期整改的'要求，若情节严重，公司有权提出停工整顿、罚款等措施。

　　6、乙方应积极与建设单位、监理公司搞好工作配合，并以高度负责的精神做好全部分项工程的验收工作、技术与安全资料的整理工作。做到及时填写各类隐蔽工程验收单和有关人员的签字证明，以确保为工程竣工决算打好基础。

　　7、工程竣工后，乙方应积极负责协调各方做好工程验收工作。

　　六、税金及费用

　　1、根据工程实际情况，乙方应及时足额上缴3.44%的税金，起合同价格为元，管理费为： %，并由公司财务部门按规定扣缴;总管理费上缴比例按工程竣工后结算价包含税金 %计算，资料费：元，共计：。

　　2、财务扣除乙方应上缴资金，剩余在帐资金乙方自行支配。财务部代管帐务，如发现资金未按规定要求走帐，发现一次罚款3-5万元，发现两次后终止合同，并追究其责任。

　　3、乙方在使用公司设备及电器工具时，其租赁费应按月上缴，如不及时，财务部门有权按比例从其帐户中扣除。

　　4、乙方上缴管理费的时间为：按每次拨款同比例扣回，余额按实际结算值结算。

　　5、工程竣工交付使用后，乙方应积极和公司预算科与建设单位办理工程结算。

　　6、乙方的施工资料由甲方统一整理，乙方负责试块的制作与送样，乙方按每单元1500元上交管理费，试验费用由乙方负责。

　　七、施工安全

　　乙方在组织工程施工过程中，应严格执行各种安全操作规程和国家有关安全生产的法律、法规，并切实做好广大职工的安全教育与防范措施，以消除一切不安全因素和保证安全生产，倘若发生安全事故或造成经济损失，其一切后果由乙方负责。

　　八、债权、债务责任

　　乙方负有承担甲方与建设单位工程承包合同书全部条款的责任。本工程所引起的所有债权、债务均由乙方负责。并独立承担民事法律责任，如有影响公司债务，按两万元罚款处理。

　　九、本合同一式两份，甲方1份，乙方1份。

　　十、本合同由甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程内部合同13

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　为了建好xxxxxxx工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。

　　工程名称：

　　工程地址：

　　建筑面积：约5000m2

　　建筑结构：砖混结构

　　承包方式：包工包料

　　工程造价：含价有税费300元/m2

　　合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。

　　本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商）。

　　双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。

　　工程价需材料的'试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。

　　施工中的具体要求：

　　质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。

　　安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。

　　估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。

　　工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。

　　签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。

　　违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。

　　真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　签字日期：年月日

工程内部合同14

　　经公司研究指派__________________项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，混凝土分项工程交由__________________小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。

　　一、承包项目：

　　本工程所有混凝土的浇灌。

　　二、承包方式：

　　包工不包料(包工即：包拌、包运、包捣固)，不得转包。

　　三、承包价格：

　　基础砼____________元/m3，主体砼____________元/m3，零星砼____________元/m3。

　　四、工期要求：

　　从工序交接日起，基础砼在____________天内要完成，主体每一层柱在____________天内要完成、每一层板在____________天内要完成。

　　五、质量与施工要求：

　　1、现场搅拌的砼应将材料过磅正确后入料搅拌。

　　2、拌制砼采用饮用水。

　　3、砼运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。

　　4、砼的施工缝应设置在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设置在第三个踏步处(即梯负弯矩筋的'末端)。

　　5、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成7天后方可进行砼的浇灌;并与上端的框架梁接触处采用柔性连接。

　　6、柱、梁、板、的混凝土应在浇筑完成后12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

　　7、对于普通水泥拌制的混凝土养护时间不得少于7天，对有抗渗要求的地下室、水箱、屋面等砼其养护时间不得少于14天。

　　8、砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。

　　9、在板面铺设水平运输架路时，架路的下方应先铺上一层彩条塑料布，以保证运料斗车掉下的混凝土不会直接粘结在模板上。

　　10、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

　　11、对砼出现的严重缺陷，应经监理(建设)单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。

　　12、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设置移动灰饼。

　　13、如果浇筑过程中巧遇下雨，应用彩条塑料布遮盖板面，要迅速做好产品的保护工作。

　　14、班组长应从始至终在现场跟班、调度和指挥该班组工人认真做好砼的捣固工作。

　　15、除了以上交底要求外，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等;并严格执行工程建设强制性标准。

　　六、安全要求：

　　1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。

　　2、铺设车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在车道板下面每隔1.5m需加横楞、顶撑，2m以上的高空架道，必须装有防护栏杆。

　　3、车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻。

　　4、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

　　5、车道板单车行走不小于1.4m宽，双车来回不小于2.8m宽。

　　6、在运料时，前后应保持一定的车距，不准奔走、抢道或超车。

　　7、到终点卸料时，双手应扶牢车把卸料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

　　8、离地面2米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

　　9、使用振动机前应先检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好。

　　10、电源线不得有接头，机械运转应正常。振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。

　　11、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方可进入吊篮内工作。

　　12、使用振动机的工人应手戴绝缘手套，脚穿绝缘橡胶鞋。

　　13、严禁酒后上班。

　　14、严禁安全帽放在一边不佩戴。

　　15、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。

　　16、在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员。

　　17、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

　　18、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。

　　19、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

　　20、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。

　　21、新工人进场应具有四证，即：职业技术证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

　　七、奖罚条件：

　　1、按时完成奖励____________元;因劳力不足而不能按时完成扣款____________元/天

　　2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____________元;反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款____________元。

　　3、因违反操作规程造成安全与质量问题，造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。

　　4、因工地原因造成中途停工1个小时以上的，甲方应付乙方每人每小时______元。

　　5、严禁出现重伤以上事故，轻伤事故每发生一起，均扣工资____________元。

　　八、结算方式：

　　采用现金支付形式，基础完成经验收合格的第2天支付____________%的工程款，主体完成经验收合格的第2天支付____________%的工程款，余款在____________个月内全部付清。

　　九、仲裁与调解：

　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

　　十、补充事项：

　　1、_____________

　　2、_____________

　　3、_____________

　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　单位工程负责人(甲方)：__________________

　　承包班组长(乙方)：__________________

　　联系电话：__________________________________________

工程内部合同15

　　发包方（全称）：（以下简称甲方）委托代理人：

　　承包方（全称）：（以下简称乙方）委托代理人：

　　一、工程概况

　　工程名称

　　工程地点：

　　工程内容：栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容（0.00以下地下车库土建及部分安装工程）

　　建筑面积 m2

　　二、工程承包范围及方式：

　　1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修（仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装）、门（进户门）窗安装、外墙（含斜屋面）装修、部分水电安装（水、电到户）以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。

　　2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。

　　三、合同工期

　　工程开工日期：定于 20xx 年 3月 6日（以甲方开工令为准），竣工日期：定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数 245天。（无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付）

　　四、质量验收标准及等级

　　1、验收标准：

　　？建筑工程施工质量验收统一标准》gb503002001及现行的相关标准

　　2、质量等级：合格

　　五、合同单价及计价方式

　　1、本合同价款采用定额计价方式确定，定额采用《xx省建筑工程计价定额》20xx年版、《xx省装饰装修工程计价定额》20xx版和《xx省安装工程计价定额》20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。

　　3、计算软件：神机妙算或广联达软件。

　　4、工程变更也采用上述计价方式进行取费，并计入工程总价。

　　六、工程款支付方式

　　1、乙方需部分垫资。框架部分（含基础）：完成0.00以上一层主体封顶，甲方一月内拨付已完工程造价的75%，二层主体封顶（转换层浇筑完毕）拨付该层已完工程造价的75%；砖混部分：三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%；屋面封顶后一个月内拨付五、六、七层已完工程造价的75%，并返还履约保证金。

　　2、工程经竣工验收，乙方提供工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后，甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金，剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金，待2年期满后，无质量缺陷，再一次性支付给乙方。

　　3、税费甲方代扣代缴。

　　七、甲方的工程和责任

　　1、开工前10天完成现场三通一平等工作。

　　2、工程地质及管线资料在开工前5天内提交。

　　3、甲方仅办理工程施工许可证（其中办理施工许可证费用中的农民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付，并积极配合乙方办理其他相关手续）

　　4、开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙方。

　　5、主体开工前3天内组织图纸会审。

　　6、开工前协调施工现场和周边关系。

　　八、乙方的工作和责任

　　1、开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方监理审定，并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。

　　2、遵守政府部门有关的环境卫生管理制度，保证施工场地整洁和交工前的施工现场清理，并承担因自身责任的损失和罚款。