安装工程合同

时间:2024-09-24 13:46:53 工程合同 我要投稿

安装工程合同(集锦15篇)

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的安装工程合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

安装工程合同(集锦15篇)

安装工程合同1

  合同编号:

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方安装(或玻纤)复合荚芯板风管平方米,现经双方平等协商签订合同条款如下:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程范围:

  四、预定工程工期:乙方收到甲方支付的货款定金后,且设计方案由甲方签字认定后,乙方于 月日进场安装,预定安装调试期为 天(如甲方要求变更,除给乙方工程工期相应顺延外,还应承担乙方由此而产生的相关费用)。

  五、工程造价:

  工程造价为人民币 元整,即rmb元整。

  六、付款方式:

  (1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款,即人民币元整。即rmb元整(总价的 %)后,日内进行施工。

  (2)管道安装完毕当日支付人民币 元整,即rmb 元整。(总价的 %)

  (3)乙方安装完成后,甲方应在十五日内给予验收,验收合格后三日内支付计人民币,即rmb 元整。(总价的 %)

  (4)甲方签字验收并付清所有款项后,乙方出具工程质量保证书。

  (5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的,甲方除无权使用外,还须承担相应的.保管责任及乙方的误工费用。

  七、 施工管理:

  (1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。

  (2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。

  八、 工程验收后,乙方对本工程质量负责保修 年,(详见工程质量保证书)。

  九、 合同及附件:本合同一式份,甲方份,乙方份。每份合同具有同等的法律效力。

  十、 本合同自双方签字盖章后生效。

  十一、以上各条款甲乙双方均履约后,本合同自动终止。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  地址:地址:

  电话:电话:

  传真:传真:

  日期:日期:

安装工程合同2

  一、工程项目

  1、工程名称:湖北襄阳市坤记味道餐厅消防安装工程;

  2、工程地点:襄阳市长虹北路二十二号万家同乐城市广场

  3、工程内容:消防安装工程图纸范围内消防系统安装工程二楼

  二、承包方式及工程造价

  1、承包方式:本消防工程乙方实行包材料、包工程质量、包施工、及包验收合格、包安全

  2、施工安全:乙方负责自己施工人员的操作安全,在合同施工期间内所发生的.一切安全事

  3、经济责任:因甲方已开始装修施工,乙方确保合同签字日起,甲方不出现因消防部门检

  4、工程造价____元,双方商是工程价款为(含税)人民币____元。

  三、工程日期及工程款支付方式:

  1、工程日期双方商定为:______

  2、付款方式:乙方设备及人员,材料进场后甲方预付工程款____元,工程全部竣工时甲方支付工程款____元,工程经消防部门验收合格后,乙方负责在__日内办理消防部门出据的验收合格证明,甲方支付工程款____,最后甲方押工程款__元为质保金。

  3、本合同未尽事宜,经双方协商后作为合同的补充条款,本条款与合同具备同等法律效力。

  4、甲乙双方发生争议时,应用时协商解决,协商不成的应向建筑所在地经济合同仲裁机构申请仲裁或直接向所在地人民法院起诉解决。

  5、本合同一式肆份,双方各持贰份。合同盖章之日内生效。

  甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  委托代理人:_________

  签约时间:_________年_________月_________日

安装工程合同3

  订立合同双方:

  建设单位:_________(以下简称发包方)

  施工单位:_________(以下简称承包方)

  双方经充分协商,达成如下协议:

  第一条:工程名称:

  第二条:工程地点:

  第三条:建筑面积:

  第四条:工程价款及付款方法:

  第五条:工程期限(开工、竣工时间)

  第六条:工程质量标准

  第七条:承包形式及材料设备供应

  第八条:发包方义务:

  1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平

  办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行)

  2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

  3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,

  负责监督工程质量。

  4.按协议负责按期拨款。

  5.

  第九条:承包方义务

  乙方负责:

  1.按协议分工负责材料供应。

  2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

  3.按施工图负责组织施工,按期竣工。

  4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

  5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。

  6.

  第十条:违约责任及奖励条款

  第十一条:其他协助条款。

  第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、

  ______各一份。

  第十三条:合同有效期及合同争议解决。

  第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。

  发包方:(盖章) 承包方:(盖章)

  法定代表人:_____法定代表人:______

  地址:________地址:_________

  开户银行:______开户银行:_______

  帐号:________帐号:_________

  签约日期:____年__月__日

安装工程合同4

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,经双方协商,签订本合同,共同遵守。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:路灯安装工程

  二、工程地点:城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路 三、承包范围和内容:

  范围:按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。(清单附后)

  内容:1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;3、残渣外运。

  四、工程合同造价:

  第二条 施工准备

  一、甲方:

  1、 负责办好工程施工许可手续。

  2、负责提供地下自来水管线布置情况,为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地,提供临时设施所需场地。

  3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审,交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。

  二、乙方:

  1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作,并缴纳用水、用电费。

  2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)及用水、用电计划并送甲方。

  3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点,维护施工区域出现的文物、古迹等。

  4、做好施工区域交通秩序维护。

  第三条 工程期限

  一、工程总工期天(日历天),自年月 日开工至 年 月 日竣工验收。

  二、如遇下列情况之一,经甲方现场代表(或监理工程师)签证后工期相应顺延:

  1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。 2、重大设计变更,致使施工无法进行而影响进度。

  3、人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震等)而延误工期。

  第四条 工程施工

  一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

  二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据,由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

  三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表(或监理工程师)的监督。

  四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,经甲方验收检验合格方可用于工程施工。 2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知,经甲方派驻代表(或监理工程师)签证后,方可用于工程。

  3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查、验收签章后,方可进行下一道工序。

  4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定,并及时将单位质量评定结果送甲方(或监理单位)和质量监督站。

  5、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位);重大质量事故的处理方案,应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

  6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

  7、乙方严格施工操作规程,确保工程施工安全,否则,因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收

  一、除甲方供应的路灯全套、线材等(见附材料清单)以外其他材料、设备由乙方采购,乙方对甲方交付的材料均要签字确认,对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责(包括灯具的调试等)。

  二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程,甲方为对乙方提供的材料需复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程,不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由乙方承担。

  第六条 工程价款的支付与结算方式

  一、工程款支付:本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%,5%留作质量保证金,质量保证金不计利息。工程保修期为两年,质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付,甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

  二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元,工程完成一半时再拨付10万元,工程完工时拨付清。

  三、工程结算

  1、工程计量:依据甲方的`预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

  2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》(湘建价【20xx】406号文件)及现行有关补充文件。定额按20xx年《湖南省市政工程消耗量标准》,计价方法按工程量清单计价,取费不包括养老保险

  3、主要材料价格调整:施工时的材料价格涨幅均与甲方无关,如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

  4、按上述结算方式进行造价计算,总造价下浮 %做为该工程结算造价。

  第七条 施工与设计变更

  一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、甲方双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲方及时确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时,必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

  第八条 奖罚条件

  一、工期提前或拖延的奖罚:按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天(按日历天),由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

  二、工程质量的奖罚:达到合同约定条件,不奖不罚;由于乙方原因,达不到合同约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延,返工后仍达不到约定条件,乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

  第九条 工程维修

  质保期内,该工程若出现质量问题,乙方应及时维修,所需费用由乙方负责,若乙方不及时修复,甲方有权另请他人维修,费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

  第十条 附则

  一、未尽事宜,双方协商解决。

  二、本合同的组成部分包括:招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

  三、本合同一式六份,承、包方各执三份,合同自签订之日起生效,工程竣工验收,符合要求结清工程款后终止。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  本合同签订日期:日

安装工程合同5

  委托人:(以下简称甲方)________________代建人:(以下简称乙方)________________

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本合同。

  一、项目概况工程名称:____________工程地点:____________工程内容:____________用地面积:________总投资(估算投资):____________工程立项批准文号:________________

  二、工程总建设期共____个日历天,从时开始计算。

  三、质量标准合格

  四、合同价款委托人以项目建安工程费(含建安主体、室外总体及其他配套工程费用,不含劳保统筹)、勘察费、考古费、规划设计费、检测费、监理费、咨询费及其他与代建管理相关的费用的____%作为代建人的代建管理费。

  五、合同组成的文件组成本合同的文件包括:

  1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件

  2、委托代建合同书

  3、本合同专用条款

  4、本合同通用条款

  5、描述代建项目的技术性文件

  6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的.文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。

  六、项目进度目标

  七、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、代建人向委托人承诺,按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。

  九、委托人向代建人承诺,按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。

  十、合同生效

  合同订立时间:________年____月____日

  合同订立地点:本合同约定双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):___________________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):____________ 法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日 ________年____月____日

安装工程合同6

  发包方: 以下简称甲方 承包方: 以下简称乙方

  依照《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方协商,签定本合同,共同遵守。

  一、工程项目

  工程名称:道路路灯工程

  工程地点:内冲村六组至杉木墩林场 工程内容:道路单侧路灯基础及灯杆安装工程

  二、工程承包范围

  承包范围:上述工程内容包工包料承包给乙方(包括路灯基础施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格)。

  三、工程费:

  安装路灯12套,每套 2380 元包干价(含基础材料及基础浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用)。 以上合计:贰万八仟伍佰陆拾元整(¥:28560元) 必须按甲方要求施工,如因地质结构致使基础改变(相对于设计图纸设计尺寸超深超宽)而产生费用,经甲乙双方共同协商后解决。

  四、合同工期:

  开工日期:20xx年十月十六日

  竣工日期:20xx年十月二十六日

  如遇下列情况,工期可以顺延:

  1 、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上(每次连续四小时以上)影响正常施工。 3 、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工.

  五、付款方式

  合同签订后,乙方立即进行现场会同甲方意见实际测绘并施工,灯杆基础完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。 本协议一式二份甲、乙双方各执一份,双方签章后生效。

  甲方代表(签章):

  年 月 日

  乙方代表(签章):

  年 月 日

安装工程合同7

  发包人(全称:简称甲方):________

  承包人(全称:简称乙方):________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原同是,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  第二条工程内容及承包

  (一)分水器以内(含分水器)保温层根据施工图纸要求,厚度和容重进行施工,保温层铺设(苯板铺设),分水器的安装,加热管的敷设与打压,不含细石混凝土的浇注。

  (二)其它:发包人指定管业公司生产PEX管

  第三条合同工期:

  合同工期总日历数______天,开工日期以甲方书面通知书为准:_____________。

  第四条质量等级:

  按图纸与国家相关标准、规范执行。

  第五条合同价款:

  本地板采暖工程实行包工包料,造价按实铺面积元/㎡计算,按甲方提供施工图纸的地暖实铺面积核算总工程。按甲方提供施工图的采暖实铺面积分水器至卫生间热水管,含工程税票。

  第六条施工准备

  一、发包人

  (1)发包人应在______年_______月_______日前提供_______套图纸。

  (2)承包人进入施工现场前3天,发包人为承包人提供房间作为库房和工具房,并能满足安全放置施工材料和工具的需要。

  (3)施工所需水、电由承包商自行解决,发包人与项目部协调。

  (4)组织承包人和设计单位、土建施工单位、监理单位进行图纸会审和设计交底。

  (5)按照国家工程定额和使用需要,随着土建工程进度施工,即土建工程施工至卫生间、厨房等且防水层完工,闭水试验己验收,所有地面层清理平整做找平层后即进入地板采暖工程施工。

  二、承包人

  (1)在开工前将施工组织设计提交发包人,发包人应3天内提出修改意见或予以确认。逾期不确认也不捉出修改意见,视为同意。

  (2)按本合同约定,组织施工人员、材料、设备进场。

  (3)负责进场施工人员、材料的安全保卫工作。

  (4)组织施工人员进行技术交底。

  第七条工程期限:

  (一)开工前15天,发包人向承包人发出书面开工通知单。

  (二)如因以下原因造成工期延误,经监理方确认签字后,工期相应顺延。

  1.发包人未按约定提供开工条件或工地代表未按约定提供指令或批准的`。

  2.发包人未按约定门期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行。

  3.设计变更或工程量增加。

  4.一周内非承包人原因停水、停电造成停工累训一超过8小时或连续间歇性停水、停电3天以上影响下常施工、

  5.不可抗力等因素。

  由于上述原因出现时承包人向发包人或监理方提出书面报告,监理方在24小时内拒绝签字影响施工的,工期仍相应顺起,造成损失由发包方承担责任。

  第八条工程质量与验收

  一、工程质量

  (一)工程质量应当达到本合同约定的质量标准,质量标准的评定以图纸设计和规范为依据。

  (二)竣工验收前,承包人向发包人提供竣工验收技术资料,承包人提供检验检测报告、合格证以及相关技术质保资料。

  (三)本合同内约定的单项工程竣工后交付发包人,发包人与承包人应签订中间验收交接单,发包人承担该完成单项工程的保护贡任。地暖工程竣工后,土建后续分项工程尚未完成,因此地暖成品保护应由发包方负责,并监督、督促总包方同样注意地暖成品保护。发包方及工程总包方应履行乙方地暖成品保护通知签收手续。

  第九条安全施工:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人违反安全生产及消防法规约有关规定而发生安全事故,造成的损失由承包人承担。

  2、发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因造成的安全事故,由发包人承担相应责任和发生的费用。

  3、发包人、承包人对事故贡任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十条工程价款支付与结算:

  1、本合同价款采用约定价格,双方签订本合同时即确定。合同价款在本协议约定后,任何一方不得擅自改变,如有工程量增减,只对增减部分工程量审计。

  2、支付方式:

  A、合同签订后________前,发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

  B、前,发包人付给承包人合同总价款的%,金额为(大写)_________________元人民币。

  C、工程竣工后,经发包方和质量监督部门检验合格________前,发包人付给承包人合同总价款的_____%,金额为(大写)_________________元人民币。

  3、本合同结算依据为合同价款和施工中双方商定的调整价款。

  第十一条工程变更:

  1、工程变更以设计变更图纸为准。

  2、重大变更或增加工程造价时,双方另行协商,变更的工程价款确定并能支付,双方取得一致,签订补充协方后并且设计图纸和变更设计图纸齐备时,承包人才予施工。

  3、因变更导致合同价款的增减及造成的承包损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

  第十二条违约责任、索赔和争议解决。

  一、违约

  按合同法相关条款执行。

  二、争议

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成,向法院提起诉讼解决纠纷。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

安装工程合同8

  发包方:______________(甲方)

  承包方:______________(乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方丽都美墅供热支线施工工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:

  一、工程概况:

  1、工程名称:热力站土建(安装)施工及其他零星工程

  2、工程地点:省六建小区内

  3、工程承包范围:供热设计施工范围及甲方签证工作量

  二、工期(日历日)要求:

  1、开工日期:_______年_______月_______日

  2、竣工日期:_______年_______月_______日

  3、总工期:______________天。

  三、质量标准:合格

  四、工程承包方式及工程内容:

  a、工程承包方式:

  包工包料

  b、施工工作内容:

  旧锅炉房改造、旧锅炉房外墙清洗抹灰、旧门窗的拆除安装、排水沟、电缆沟的挖设、值班室、配电室的建设及水电暖安装等施工项目。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。

  五、合同价款及付款方式:

  (1)合同价款:(_______大写):_______

  (小写):_______¥

  (2)付款方式:工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后付工程总造价的95%。剩余5%作为质量保修金,在支线及小室投入使用满一年后如无质量问题付清余款。

  六、甲方工作:

  1、甲方负责在开工前办理安全交底等相关手续。

  2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份,施工技术说明1份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。

  3、施工过程中如出现设计变更,甲方应及时通知乙方,乙方按变更后的内容进行施工。

  4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督,甲方对乙方提供的材料有权进行检验,不符合要求的,有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的,甲方代表有权制止,责令乙方停工、返工,乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。

  5、负责组织对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。

  6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。

  七、乙方工作:

  1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务,施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。

  2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中,乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行准备,相关费用由其自行承担。

  3、乙方提供材料运送到施工现场后,应及时通知甲方对材料进行验收,如果材料与合同规定要求不符,甲方有权拒绝乙方用于工程项目,乙方应无条件负责更换被拒绝的材料,以满足工程需要。

  4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

  5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定造成的损失和罚款。

  6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

  7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。

  8、工程竣工后,向甲方提出竣工验收申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修改,处理合格后重新申请组织验收,直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担,且工期不予顺延。

  9、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。

  10、安全施工:工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  11、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作,并标有醒目的标识牌,夜间有路灯加维护网,若行人在过路当中出现的意外伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。

  八、工程验收

  1、工程完工后,由乙方提出书面验收申请,甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收,验收合格乙方将工程交付甲方,甲方向乙方办理验收签证手续。

  2、乙方提出书面验收申请后15日内,甲方不组织验收或不予回复的`视为验收合格。

  九、工程质保

  1、保修范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

  2、保修期限:1年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。

  3、在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理,乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。

  4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。

  十、违约责任

  1、因甲方原因造成的工期延误,工期顺延。

  2、甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款,每延误一天应向乙方支付违约金1000元。

  3、乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工,因乙方原因造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。

  十一、其他事项

  1、合同条款中未尽事宜,双方协商后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

  2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议,应协商解决,协商不成,诉讼至甲方所在地人民法院

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式六份,具有同等法律效力,甲方执四份,乙方执行二份。

  甲方(合同章):_______法人代表或授权代表:_______承办人:_______电话:_______开户行:_______帐号:_______税号:_______邮政编码:_______

  乙方(合同章):_______法人代表或授权代表:_______承办人:_______电话:_______开户行:_______帐号:_______税号:_______邮政编码:_______

安装工程合同9

  编号:

  甲方:

  乙方:

  甲方同意由乙方承包xx项目

  水电安装工程的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵守。

  一、工程名称:

  _________

  二、工程地点:

  _________

  三、承包范围及工作内容:

  室内给排水(含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵)、强电工程(含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装)、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等(根据变更情况另行定价)。

  四、承包方式

  承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材(如:电胶布、生料带、麻丝、油漆等,不含主材)、包安装调试(弱电部分配合穿线单位完成穿线)、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

  各项工程内容包括但不限于:(包干价内容)

  (1)室内水电工作内容:

  1、给水部分(完成水表井后给水部分):室内给水立管、横干管、支管安装,包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格(包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗;承压管道系统、设备及阀门水压试验;给水系统管道清洗等);每户生活阳台安装一个水龙头,其余给水出口用堵头封堵。

  2、排水部分(接至第一个检查井):室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留,封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

  3、强电部分(电表箱后部分):包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线,进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装,保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管,穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格,以及电气绝缘电阻测试;电气器具通电安全检查;照明全负荷通电试验;线路、配电箱(盘)、插座、漏电保护装置等接地、接零检验;等电位联结测试等。

  4、弱电部分:所有室内弱电线管、线盒的预埋,并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作;

  5、消防部分:所有消防管线主体结构施工中的预埋;

  6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准(含建设单位分包由乙方预埋、预留部分)。

  (2)其他事项:

  A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成,导致甲方安排他人完成时,所发生的费用或损失由乙方承担;

  B、必须做到工完场清、料净(如由其它班组完成则扣除相应费用);

  C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更;

  D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等;

  E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用按合同条款约定执行,乙方不得拒绝,且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成,由此造成的工期延误亦由分包人承担;

  F、开槽安装管后,先固定,再用砂浆补好;如打坏已砌的砖墙,由乙方自行补好。

  G、在施工过程中,由于设计更改造成的返工,或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内,产生的工费由项目部签字认可,费用另计。

  五、承包单价及结算方式:

  1、承包单价:

  该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干,该单价为不含税价 元/㎡。

  2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

  3、结算方式:

  本工程结算按竣工图纸,结算造价按合同规定进行结算;

  结算条件

  合同承包范围内全部工作内容完成,并经验收合格;

  质量缺陷处理全部完成;

  所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还;

  工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

  六、付款方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、工程进度款支付:进度款按当月施工进度,在当月25日前进行工程任务书填写,并进行申报、审核及审批,审批无误通过后,预计次月15日前进行支付。

  2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

  进行计价;乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

  进行计价;给、排水安装调试完成,经甲方验收合格后,甲方按完成总价的20%

  进行计价;室内穿线、开关、电气元件安装调试完成,经验收合格后,甲方按完成总价的`25%

  进行计价;整体完工经甲方验收合格后60天内,甲方向乙方支付到总价的95%;剩余5%

  工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

  3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

  4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

  5、在项目实施全过程中,承包方应具备一定的垫资能力,不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事,如有类似情况发生,一切后果由承包方承担,并承担所导致的一切后果。

  七、材料条款

  1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护(乙方提前一周向甲方提交材料计划单,乙方配合裁量进库管理)。

  2、所有材料在完工时必须建立统计台帐,在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

  八、双方职责

  双方职责

  1、甲方职责

  (1)、甲方在乙方进场后,提供给乙方水电施工图一套;

  (2)、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作;

  (3)、协调乙方与各施工班组的各项事宜,临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用,保证乙方运送材料通道畅通;

  (4)、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认;

  (5)、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作;

  (6)、在施工中甲方不得故意刁难乙方,如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求,甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成,待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方;

  (7)、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工,材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

  (8)、由于乙方原因造成的工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

  2、乙方职责

  (1)、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子,足够的施工机械,执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求,确保工作有效的管理和控制;

  (2)、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排,协调管理和监督检查;

  (3)、乙方在施工中,如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责(如因甲方所造成的原因,由甲方全部负责);

  (4)、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失,由乙方全部负责,并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失(如因甲方造成的原因,由甲方负责)。

  (5)、乙方所有人员必须统一着装,服装及安全帽使用符合甲方要求;

  (6)、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资,每次必须向甲方报送民工工资发放表,杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生;

  (7)、乙方食宿,由乙方自理,乙方人员一律不得带小孩进入施工现场;

  (8)、乙方安全文明施工范围(安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工,材料次序堆码)。

  (9)、承包方施工人员进场之前,必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证(含2张半身像)、特殊工种(电工、高空作业等)操作证等复印件,并积极配合发包人的技术指导,施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事,一旦发生,产生的一切责任及损失由承包人承担。

  (10)、承包方在施工过程中,因工程需要变动生产人员,必须事先得到发包方专管人员的同意,并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

  (11)、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定,承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工,由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失,均由承包方承担相关的一切责任,发包方不承担任何责任。

  九、安全

  乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险,费用由乙方自行承担。乙方在施工中,必须严格按国家安全规范施工,如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故,由乙方自行负责。

  十、争议处理

  1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。协商不能达到一致的,按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理;

  2、双方争议不能得以解决的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

  十一、合同期限

  本合同自双方签字盖章之日生效,工程验收完毕,保修期满,资金付清,本合同终止。

  十二、本合同一式叁份,甲方持二份、乙方持一份。

  甲方代表:

  乙方代表:

  身份证号:

  身份证号:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

安装工程合同10

  发包方(以下简称甲方):

  代表人:

  承包方(以下简称乙方):

  负责人:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成,双方就广告牌的制作、安装进行磋商,为明确各自的权利和义务,经友好协商,达成如下协议。

  一、工程概况

  1、广告牌规格:

  2、材质要求:

  3、安装地点:

  二、工程造价及支付方式

  1、广告牌制作安装费:共计人民币________________元。

  2、支付方式:

  (1)合同签订之日,甲方向乙方支付总价款的50%,即_________元为预付款。

  (2)厂内制作完成,进入现场组装时,向乙方支付总价款的30%,即_________元为进度款。

  (3)工程安装完毕,甲方向乙方支付总价款的17%,即_________元为尾款,其余款项为该合同工程质量保证金,_________年内付清。

  三、工程期限

  开工日为合同签订日,工程竣工日为:_________年_________月_________日,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风),则工期顺延。

  四、双方权利、义务

  甲方:

  1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

  2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

  3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

  4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

  乙方:

  1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_______日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

  2、严格按照甲方确认的'施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

  3、保证安全文明施工,不得酒后作业。

  4、工程完工时,要通知甲方组织验收。

  五、质量与验收

  1、乙方全部制作安装完工后_______日内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周_______日内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。

  2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。

  六、违约责任

  1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的_______%计算,向乙方支付违约金,并将合同工期顺延。

  2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的_______%作为违约金。

  3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标,乙方应承担返工及相应损失。

  4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

  七、保修期限

  1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保_______年。

  2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。

  八、附则

  1、本合同自双方签字盖章后生效,自本合同义务履行完毕后失效。

  2、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

  3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

  甲方:

  地址:

  代表人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ________年______月______日

  乙方:

  地址:

  责任人:

  联系方式:

  合同签订地:

  合同履行地:

  ________年______月______日

安装工程合同11

  安装方:(以下简称甲方):

  承包方:(以下简称乙方):

  经甲乙双方平等自愿协商签定本合同。

  一、工程概况:

  1、工程名称:水电安装

  2、工程地点:藤业富豪广场二栋一单元704房 。

  3、工程内容:

  ① 电:(包括:凿打线槽、钻孔、布线、线管固定、灯具安装、水泥沙浆补线槽、控制开关、电表、电箱、线路铺设、开关、照明插座及电话线、光纤线、网络线、电视线、安防系统、煤气管线、铺设室内安装、室外接到总表等强弱电工程、)施工、调式、验收。

  ② 水:(包括:凿砖墙体、水泥沙浆补水管槽、自来水供进水管、水表、厨房供排水、卫生间供排水、水龙头、排污管、洗脸盆、座便器、水池、热水器、室内安装铺设、热水上下水及控制线管、接至室外排污管、室外雨水管等上下水工程)施工、调试、验收。

  ③ 踢脚线:(按照装修标准打好踢脚线)施工、验收。

  ④ 清理施工所产生的垃圾:(按照物业管理要求乙方须把水电安装所产生垃圾运到指定位置)。

  4、工程性质:单包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

  5、承包范围:该套住房所属水、电安装所涉及到的相关施工内容。

  二、施工工期:

  1、总工期 。

  2、开工日期 。

  3、竣工日期 。

  三、付款方式

  1踢脚线打好、凿打线槽及凿砖墙体完成付30%,水电安装完、水泥沙浆补好线槽和水管槽付50%,开关、插座板、水龙头、热水器/灯具等与水电安装有关内容安装完后付 。三个月后付 。

  四、工程总价:

  人民币 元(大写 )(双方协商包干价)

  五、施工质量要求及验收规范。

  1、在施工过程中每完成一道工序须通知甲方验收,方可进行下一道施工,如有问题可以责令乙方返工。

  2、合格,符合国家现行规定施工标准。

  3、在布水电路时,水电路不准故意饶线路,尤其是在过墙时候必须打眼穿墙过。布完电线后以易抽动为原则。

  4、电视线、网络线必须有分配盒,整线分支到所有的.位置,禁用电视线、网络线及电话线走同一条管道。

  5、“火线进开关、零线进灯头插座接线应符合左零右火接地在上”的规定。

  6、开关、插座安装牢固、位置正确,盖板端正,紧贴墙面、四周无缝隙,;电气工程安装后应进行电气通电、灯具试亮、开关控制。

  7、管道排列合理、铺设牢固、横平竖直、使用灵活方便、隐蔽工程先要验收再封闭。

  六、甲方和乙方权、责。

  1、施工所需工具用具、安全用品用具均由乙方自备、有关安全责任、安全事宜均由乙方负责负担与甲方无关

  2、乙方按甲方要求,并配合各工序科学施工,并为其他工序施工提供方便和便利。

  3、以上安装所有的材料都由甲方提供、乙方对所有的材料负有质量监管和验收责任。乙方负责安装,包工不包料。乙方对工程安装质量保修期为三年。

  4、施工安装期间,甲方负责提供充足的安装场地及需要安装的材料;乙方负责组织安装工人安装施工等,如果甲方未按以上条款提供支持使乙方未能按时完成工程量的,乙方不负任何责任。

  5、乙方进入工地后,严格做好安全防范要求,人员安全防范及安全事宜均由乙方负责和负担,与甲方无关。

  6、在保修期出现的问题所产生责任由乙方承担。

  7、在施工期间对小区内物品(如:电梯 楼梯 地板等物品)所造成的损坏,由乙方负责或赔偿。

  8、如双方意见不一致、协商不成时,乙方应无条件撤场。之后双方均可向有关部门申诉,或向法院起诉。

  七、本合同一式两份,甲、乙、双方各持一份,自签字起生效。

  甲方: 乙方: 乙方担保单位:

  身份证: 身份证:

  联系电话: 联系电话:

安装工程合同12

  签订合同双方:

  征用土地单位: __________________,以下简称甲方

  被征土地单位:___________________,以下简称乙方

  根据____________________(审批权利机关)批准的_________建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件,按照《国家建设征用土地条例》和____________省(或自治区,直辖市)政府的有关规定,经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和_______县(或市,省)人民政府审查批准,经甲乙双方实地查看,反复协商,特签订本合同,以供双方共同遵守。

  一、征用土地数量及方位

  甲方征用乙方土地共________亩,其中,稻田______亩,水塘______亩,菜地______亩,坡地______亩,宅基地____亩,林木_____亩共有树木______株。所征土地东起______,南起______,西起______,北起______。

  二、征用土地的各类补偿费和安置补助费

  1.根据____________省(或自治区,直辖市)政府关于征用土地的补偿规定,各类耕地(包括菜地)按该地年产值的______倍(一般为该耕地年产值的三至六倍)补偿。征用无收益的土地,不予补偿。(征用园地,鱼塘,藕塘,苇塘,宅基地,林地,牧场草原等的补偿标准,按省)自治区,直辖市政府制定的办法执行;征用城市郊区的菜地,还应按当地政府的有关规定,向国家缴纳新菜地开发基金。)

  2.根据____________省(或自治区,直辖市)政府的规定,所征土地上的青苗按该地年产值的______%补偿,所征土地上的水井,林木,水塘等附着物资按____________办法补偿。房屋的补偿办法另订拆迁合同。乙方人员在开始协商征地方案以后抢种的作物,树木和抢建的设施甲方一律不予补偿。

  3.各类耕地的年产值按耕地被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格核定,稻田按平均亩产大米为_____斤,每斤计价_____元,年产值每亩核定为____________元;旱地按平均亩产玉米(或小麦)______斤,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元;菜地按平均亩产大白菜______斤计算,每斤计价______元,年产值每亩核定为______元。

  4.根据《国家建设征用土地条例》的规定,乙方需要安置的农业人口数,按征地前农业人口和耕地面积的比例及征地数量计算,共计______人;甲方对乙方农业人口的安置补助费标准,按所征耕地每亩产值的二至三倍计算(年产值按被征用前三年的平均年产量和国家规定的价格计算,但每亩耕地的安置补助费,最高不得超过其年产值的十倍);征用宅基地不付安置补助费(征用园地,鱼塘,藕塘,林地,牧场,草原等土地的安置补助费,按省,直辖市,自治区政府制定的标准计算)。

  甲乙双方在本合同上签字,并实地勘验征用地界,定立永久性界桩后______日内,甲方向乙方一次(或商定于某段时期内几次)支付全部各类补偿费和安置补助费共________元(其中,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过被征土地年产值的二十倍),付款均通过建设银行转帐托付。

  三、减免公、余粮交售任务

  甲乙双方按照____________人民政府的规定,根据被征土地的亩数,向____________人民政府呈递减免公、余粮交售任务的申请报告。实际减免量,以______人民政府的批文为准。

  四、安置办法

  乙方因被征用土地造成农业剩余劳力,甲方应向有关单位联系,采取以下第( )项办法解决:

  1.发展农业生产。甲方协助乙方改良土壤,兴修水利,改善耕作条件;在可能和合理的条件下,经县,市土地管理机关批准,适当开荒,扩大耕种面积;也可由甲方结合工程施工帮助造地,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

  2.发展社队工副业生产。在符合国家有关规定的条件下,甲方帮助乙方因地制宜,兴办对国计民生有利的工副业和服务性事业,但要从安置补助费中扣除甲方的资助费用。

  3.迁队或并队。土地已被征完或基本征完的生产队,在有条件的地方,可以组织迁队;也可按照自愿互利的原则,与附近生产队合并。甲方要积极为乙方迁队或并队创造条件。

  (按照上述途经确实安置不完的剩余劳动力,经______省或自治区或直辖市人民政府批准,在劳动计划范围内,符合条件的可以安排到集体所有制单位就业,并将相应的安置补助费转拨给吸收劳动力的单位;甲方如有招工指标,经______省或自治区或直辖市人民政府同意,也可以选招其中符合条件的当工人,并相应核减被征地单位的安置补助费。乙方的土地被征完,又不具备迁队,并队条件的,乙方原有的.农业户口,经省或自治区,或直辖市人民政府审查批准,可转为非农业户口或城镇户口,乙方原有集体所有的财产和所得的补偿费、安置补助费,由县、市以上人民政府与有关社队商定处理,用于组织生产和不能就业人员的生活补助)。

  乙方用补偿费和安置补助费兴建生产生活设施所需建设物资,社队能够解决的,由社队自行解决;社队不能解决的,由当地政府协助解决;地方无法解决的少数统配部管物资,经县(或市)土地管理机关审查核实后,由甲方随同建设项目向国家有关部门申请分配,物资价款由乙方支付。

  五、甲方的责任

  1.甲方征用土地上有青苗的,在不影响工程正常进行的情况下,应当等待乙方收获,不得铲毁;凡在当地一个耕种收获期内尚不需要使用的土地,甲方应当与乙方签订协议,允许乙方耕种。

  2.甲方已征用二年还不使用的土地(铁路沿线以及因安全防护等特殊需要,符合国家规定的留用土地,不得视为征而未用的土地),除经原批准征地的机关同意延期使用的土地外,当地县(或市)人民政府有权收回处理,甲乙方均不得擅自侵占或处理。

  3.甲方如逾期不向乙方支付征地的各种补偿费和安置补助费,乙方可凭本合同正本申请建设银行从甲方银行帐户内拨付,并可请求甲方按银行关于延期付款的规定偿付违约金。

  六、乙方的责任

  1.自本合同订立之日起,乙方有责任告知所属社员不得在征用土地内种植作物,不得砍伐林木和损坏其他附着物,有违反者,乙方必须赔偿甲方的损失。经甲方同意在征地上种植作物的,乙方应统一安排,不得逾期。

  2.乙方在本合同订立后需在征用土地上架设电线,兴修沟渠等,应经甲方同意,乙方应在不影响建设工程的前提下动工,否则按侵犯公有财产报请有关部门处理。

  七、工程临时用地

  甲方在工程施工过程中,需要建设材料堆场、运输通路和其它临时设施的,应当尽量在征地范围内安排。确实需要另行增加临时用地的,由甲方向原批准工程项目用地的主管机关提出临时用地数量和期限的申请,经批准后,同乙方签订临时用地协议,并按乙方前三年土地平均年产值逐年给予补偿。甲方在临时用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期满,应当恢复乙方土地的耕种条件,及时归还乙方,或按恢复土地耕种条件的工作量向乙方支付费用。

  八、其它

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,双方协商不能解决的,可报请建设工程管理部门和_____县(或市)政府调解,调解不成的,可报请合同管理机关仲裁,也可提请有管辖权的人民法院裁决。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式______份,送______人民政府,计委,建委,建设银行,农委……各留存一份。

  征用土地单位(甲方):_______(盖章)

  地址:_______________________________

  代表人:_____________________________

  联系人:_____________________________

  电话:_______________________________

  银行帐户:___________________________被征土地单位(乙方):_______(盖章)

  地址:_______________________________

  代表人:_____________________(盖章)

  联系人:_____________________________

  电话:_______________________________

  银行帐户:_______________________________________年_________月________日订

安装工程合同13

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,乙方承包甲方承接的有关事宜达成如下合同条款,望双方共同遵守、执行。

  一、工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3工程内容:

  1.4工程期限:年日或按甲方承接的对外合同工期要求共

  1.5合同价款:采用总价人民币元(大写)(工程施工中的垂直运输,施工现场用水电,水泥与河沙,安装用钢筋等相关辅助材料费用由甲方负责)。

  1.6工程单价:米,工程量米。

  二、合同文件使用的语言文字标准、规范和适用法律。

  2.1本合同文件使用汉语。

  2.2适用标准、规范:按国家有关混凝土预制产品生产及安装质量评定标准和施工技术验收规范,符合京XX公司质量验收标准以及甲方所提供图纸和本工程要求标准执行。

  2.3中华人民共和国有关法律、法规均对本合同有约束力。

  三、甲方义务

  3.1在开工前日,协助业主进行图纸会审,审定乙方编制的施工组织方案,向乙方进行技术交底。

  3.2协调处理甲乙方与业主的关系,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作。

  3.3指派一名工程师为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查。协助乙方办理签证、登记、变更手续、验收、结算和其他事宜。如需更换工地代表,应在更换前____日以书面形式通知乙方。

  3.4按合同约定支付工程款项。

  3.5在经业主确认设计方案后不得擅自变更设计方案或终止本合同(含设计、施工方案),否则,对给乙方造成的损失承担全部赔偿责任。

  四、乙方义务

  4.1按甲方要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方批准签字后使用。

  4.2按甲方认可的设计方案要求并根据现场实际需求量,乙方组织材料、机具、劳动力进行施工。

  4.3指派一名为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。如需更换工地代表,应在更换前____日以书面形式通知甲方。

  4.4材料的.运输,二次转运及现场施工。

  4.5按甲方审定的施工组织方案,保证材料供货及施工进度,做到安全文明施工。

  4.6产品质量应达到甲方约定的质量标准,并出具相关技术资料。

  4.7不得擅自变更经甲方签字确认的设计方案或终止合同,否则,对给甲方造成的损失承担全部赔偿责任。

  五、施工安全

  乙方严格按国家有关现行安全法规采取相应的安全防范措施,并建立安全文明施工计划书,施工过程中因乙方违章作业造成的工作事故由乙方自行负责。

  六、工期延误

  对以下原因造成竣工日期推迟的延误,以甲方代表确认,工期相应顺延:

  6.1设计变更、工程量变更增加造成工期延误。

  6.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计8小时(含8小时)。

  6.3因甲方原因(未按施工进度提供作业面,影响乙方关键线路进度)造成的工期延误,并由甲方承担乙方的停工、窝工损失。

  6.4不可抗拒自然因素造成工期延误。

  七、付款方式:

  7.1本合同签订生效并进场施工后____日内,甲方按合同向乙方支付工程制作模具定金人民币元(大写),乙方即组织材料进行制作产品样品。

  7.2A产品样品外观和相关质量经乙方组织验收合格后,甲方根据本合同工程量向乙方支付工程材料预付款计元,大写,乙方材料进场后进行安装施工,当乙方完成工程量的%时,甲方向乙方支付

  第一次工程进度款为总工程款的%计价元。

  7.2B当乙方安装完成工程量的%时甲方向乙方支付

  第二次工程进度款为总工程款的%,计价元(此次付款减扣模具定金元,实付元。)

  7.2C当乙方工程完工,经甲乙双方验收合格后,甲方向乙方支付总工程款的10%计价元整。

  7.2D余下工程款项经业主单位验收后支付总工程款5%,计价元。

  7.3余下总工程款5%作为本工程质量保证金,本工程质量保证半年内无质量缺陷,甲方向乙方支付2%,计价为元,余下3%保证________年内支付完毕,计价元。

  7.4工程款以转帐方式支付至合同约定乙方帐户:以现金方式支付(须由乙方每次以书面形式指派或委托指定的专人收取)的,结算时以乙方出具的加盖有乙方财务专用章的发票或乙方指派经办人的现金收条为准。

  7.5乙方工地代表或其他工作人员以乙方名义向甲方借款。非经乙方事先书面确认,乙方将不予认可,其造成的损失由甲方自行负责。

  八、工程验收

  8.1在乙方制作样品后,经甲方进行生产的验收,并发出书面通知进行批量生产,甲、乙双方在工程进行中应及时对隐蔽工程进行验收。

  8.2在经甲、乙双方验收合格____日内,甲方应在验收记录上签字。

  8.3如甲方要求对已隐蔽工程重新检验时,乙方应予同意。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,且工期不顺延。

  8.4乙方工程合同约定内容完工后,须提交竣工验收报告并以书面通知甲方进行单项工程验收。甲方应在接到验收通知____日内组织验收,经验收合格后____日内办理验收移交手续。

  8.5对甲方依照合同提出的合理整改要求,乙方应及时予以完善解决。乙方整改结束后应及时向甲方提交整改完工报告,甲方在收到整改完工报告后____日内组织验收。

  8.6工程验收合格后,甲、乙双方应在验收报告上签字认可。

  8.7工程的验收以业主验收合格为准。

  九、合同价款的调整

  9.4施工中如发生设计变更,双方应根据具体情况另行协商。如因设计变更造成乙方经济损失,则由甲方向乙方赔偿相应损失。

  9.2施工中如有增添工程项目,甲、乙双方另行签订补充合同或以现场签证为准,增添项目的工期应另行确定。

  9.3在施工中若出现合同价款应予以调整的情形后____日内,乙方应将调整的原因,金额以书面形式通知甲方代表。

  十、工程量的确认

  10.1乙方(单项)工程完工后须向甲方现场代表提交共同确认工程量的报告。甲方代表应在接到报告后____日内会同乙方确定审定时间,并在审定人员和时间确定后____日核实已完工程量(下称计算)。

  10.2计量应双方到场,若一方在约定时间内未到场计量,则另一方的计量结果有效,且作为结算依据。

  一、竣工结算

  1

  1.1工程竣工验收合格后____日内,乙方向甲方递交竣工结算报告及结算资料,甲方应予以签收。

  1

  1.2甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后在国家规定的____日内进行核实,给予确认或提出修改意见。

  十

  二、违约责任

  1

  3.1甲方违约应承担的责任;

  1

  3.

  1.1甲方未按合同约定支付乙方工程进度款,乙方有权停工、工期应予顺延。 1

  3.

  1.2甲方未按合同约定支付乙方工程竣工结算价款的,逾期应向乙方支付应付款项每日万分之五的违约金直至款项付清为止。

  十

  三、合同争议的解决

  若因本合同发生纠纷,双方应友好协商解决,如协商不能解决的应向乙方所在地法院提起诉讼。

  十

  四、合同生效

  1

  4.1本合同经双方签字盖章后生效。

  1

  4.2甲、乙双方的任何补充合同、协议、承诺或备忘均应以书面方式予以确立,乙方不认可任何口头形式的补充合同、协议、承诺或备忘。

  十

  五、合同份数

  本合同书共四份,正本、副本各一式二份,甲、乙双方各执正本、副本一份且同具法律效律。

  十

  六、其它约定

  1

  6.1本合同条款甲、乙双方已认真阅读完全、充分理解,签字盖章之日生效,在双方履行完合同约定的内容后,本合同自行失效。

  1

  6.2本合同中未尽事宜,甲乙双方本着互诚互信,平等合作的态度,另行签订谅解备忘录,妥善解决。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

安装工程合同14

  甲方:________________

  乙方:________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程内容、价款

  1、工程地点:________________

  2、承包范围:________________

  3、承包方式:________________

  4、工程价款:________________

  本工程预算价为人民币________元,最终优惠价为________元,包干使用,不审计决算。

  5、开工日期:________年________月________日。

  二、甲方工作

  1、合同签订后,动力电2日内拉到施工现场。

  2、合同签订后,甲方指定部门工程联系人________,随时解决安装过程中出现的问题。

  三、乙方工作

  1、开工前必须熟悉现场情况,掌握设计图纸,对不清楚的部分尽快与设计师联系。

  2、施工时注意防护,安装时配戴安全帽,施工人员的安全及周围人员的安全由乙方负责。

  3、保护已施工安装好的管道、桥架、建筑、结构及相关设备。

  四、进度计划

  进度计划的.时间:现场负责人、焊工、钳工等工种配备齐全,待现场具备安装条件_________个工作日内完工。

  五、竣工验收

  1、工程完工后,在排油烟设备正常工作的情况下,达到设计要求。

  2、乙方提供竣工验收资料一份,甲方应在乙方提供验收资料后7日内验收完毕。

  六、工程付款方式

  合同签订后三日内,甲方首付预付款40%,即人民币________万元整;排烟罩制作好后运道现场,甲方应支付工程款的40%,即人民币________万元整(元);验收合格后甲方在7日内付清余款________万元整。

  七、工程保修

  保修内容、范围:乙方对安装内容(设备、材料等)进行免费保修一年,质保期为一年,一年后保修只收取材料费。

  八、争议

  争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由本地区仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  九、违约

  1、违约金的数额:按工程款的30%并加银行同期货款利息支付给对方。

  十、合同份数

  1、合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2、甲乙双方签字盖章后立即生效。

  甲方(盖章)________________

  乙方(盖章)________________

  甲方代表人:________________

  乙方代表人:________________

  日期:________年____月____日

  日期:________年____月____日

安装工程合同15

  合同编号:

  订立合同双方:

  建设单位(以下简称甲方)

  拆迁户(单位)(以下简称乙方)_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______

  根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

  一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费).甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的.投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).

  二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.

  三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

  1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

  2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

  3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.

  四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.

  五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.

  六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况.

  七,其它:______________________________________________________________.

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决.

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份.

  建设单位(甲方):_____________________________________(公章)

  甲方住址:

  邮政编码:

  联系人:

  电话:

  传真:

  E-Mail:

  开户银行:

  银行帐号:

  法定代表人:

  (委托代理人)(签字):

  拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)

  家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)

  地址:____________________________________

  (乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)

  签订期:__年__月__日

  签订地点:

  日

【安装工程合同】相关文章:

工程安装合同06-12

路灯工程安装合同03-16

工程采购安装合同06-08

安装工程合同07-09

监控工程安装合同07-23

锅炉工程安装合同02-27

工程安装劳务合同11-08

安装工程劳务合同01-13

建筑工程安装合同09-05

施工安装工程合同02-27