工程包工合同
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编帮大家整理的工程包工合同,希望对大家有所帮助。
工程包工合同1
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
说明:本合同根据广东省建设厅推行的《广东省建设工程标准施工合同》编制而成,作为发包人和承包人的合同签订的版本,合同条款须根据招标文件的要求及承包人的投标文件内容适当调整补充;
一、工程概况
工程名称:x留所迁建工程
工程地点:x鼔镇原知青场
工程规模及内容:办公楼4层,监房2层,高度16.5米,总建筑面积6849.22平方米
结构形式:框架
工程立项、规划批准文件号:高发改审函【20x】16号
资金来源:争取上级支持,不足部分由地方财政配套资金解决
二、工程承包范围
承包范围:施工总承包(包括建筑及安装工程)
三、合同工期
工程合同工期总日历天数:235天。
拟从20x年12月30日开始施工,至20x年8月21日竣工完成
四、质量标准
工程质量标准:要求达到国家建设工程质量验收标准(GB50300—20x)合格以上。
五、合同价款
合同总价(大写):x;(小写):7元。
项目单价:□详见承包人的投标报价书(招标工程);
详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件
组成合同的`文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2。2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:x安局会议室合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于即时生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程包工合同2
水电清包工程合同范本
水电安装工程清包合同
甲方:盱眙儿童医院有限公司(以下简称甲方) 乙方:江苏裕昌市政工程有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就清包事项协商达成一致,订立本合同:
一、 工程概况
工程地点:望城县丁字镇彩陶源村
工程名称:石渚坪广场—停车场及商业配套用房
本工程层数2层,框架—剪力墙结构,总建筑面积约7000㎡。 建设单位:湖南长沙铜官窑建设开发有限公司
设计单位:长沙泰源建筑设计有限公司
二、 承包方式
包工不包主材的大清包方式
三、 工程包干承包范围及内容
1、承包范围:
a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程;
b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工; c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。
2、承包内容:
a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容;
b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品(甲方提供材料仓库及住房各一间,其余日常生活用品自理);
c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用;
d 、除甲方供给的主材:阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁,铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材(如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购,费用自理);
e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用;
f、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合专业队伍设备调试等);
g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。
四、 施工范围界限
1、 排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备,由乙方送电至末端配电箱,其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业
负责;
2、 消防照明应急灯、疏散指示灯,管线预埋及灯具安装由消防专业负责;。
3、 配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责,室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围;
4、 给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内,室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入,室外给水环管由消防队伍施工;
5、 消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。
五、 清包工期
与土建同时进场,同时竣工交验。
六、 质量标准
工程质量:按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的`验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定 合格等级,争创优良。
合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同
2、本合同附件
七、 标准规范
除本工程另有约定外,本合同适用标准规范下:
1、 设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集
2、 执行国家、省市强制性规范条文
八、 图纸
甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套,与本合同有关的标准图集乙方自备。
九、清包合同价款及调整
1、本合同价款采用固定 综合单价一次性包干 方式确定,合同包干单价中已包含,承包范围内一切人工工资,辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润,以及其他不可预见费和风险系数包干费用等,合同价款的计算方法:
a、根据施工工程包干承包范围内容,以及合同有关条款按建筑面积每平方米(大写)贰拾元(¥ 20 元/m)包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算; b、材料价格调整:除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动,承包包干单价均不调整,包干单价内已考虑风险系数;
c、合同承包范围外的工程结算:以甲方签证认可单价为准。
2、双方约定合同价款的其他增减因素调整:
a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更,产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内(含3%)不予调整合同总价款;变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%,扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算;
b、签证工程:因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额(计时工按70元/工日计取);
c、由于图纸存在明显错误,乙方未及时发现汇报,麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担;
d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷,直接损失在贰佰元以内的不予签证。
十、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
1、工程形象进度必须满足本合同约定,(以甲方施工进度计划为准)主体全部验收合格,经上级质监部门认定后,15日内甲方付至合同总价款的40%;
2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除,经双方及监理验收合格后,20日内付至合同总价款的70%;
3、工程全部竣工交验达到合同约定要求,且工程结算资料全部上报建设方,双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%;
4、余款不计利息,待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总
工程包工合同3
经甲、乙双方研究,甲方同意将盛景城3#楼外墙保温装饰工程承包给乙方,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、工程名称: 盛景城 3#楼
2、工程内容: 3#楼地下2层,地上10 层。
3、工程地点: 商河县车站以北,鑫源街以南,滨河路以东。
第二条:工程承包范围及工期
施工图纸、设计变更、工程洽商等所包括的所有外墙外保温、外墙涂料、外墙瓷砖等装饰装修全部工程,保证竣工验收。
工期自 20xx-10-1 至 20xx-11-1
第三条:承包形式
包工包料、包质量、包检测费用、包工期、包资料、包墙体节能工程验收合格。生活费、住宿自理。施工用具除升降机由甲方提供外,其余所有工具、用具均由乙方自行解决。并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
第四条、承包单价
合同综合单价: 元/㎡综合单价(以实际外墙装修面积为准)
第五条、工程质量标准
1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。
2、严格按照设计图纸规范、标准图集及强制性条文和国家节能保温规范标准,抹灰验收标准,合同工期,保质保量完成合同内容。若因按图纸使用施工材料聚苯颗粒导致节能验收受阻与乙方无关,若需消防部门通过所产生的费用由甲方负责。
3、在施工过程中,乙方应安建设单位要求施工,如保温质量不能通过职能部门验收,乙方无条件返工至合格为止,且一切费用由乙方承担。
4、根据工程竣工资料的备案要求,向甲方提供真实、完整的保温分项工程资料。
5、工期责任:乙方必须确保工程进度,严格按甲方和土建情包单位的施工进度计划施工,不得延误竣工验收。
6、乙方在施工过程中,应高度注意安全生产和文明施工,及时清理落地灰,做到工完场清,服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理,甲方有权安排其它班组人员清理,人工工资按200元/日扣除。
7、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度,杜绝不文明行为和盗抢事件的发生,如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
8、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,必修做到工完场清。
9、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工,并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责,确保各项指标的实现。
第六条、结算方式
保温层完成50%付合同总价款的15 %;
保温层全部完成付到合同总价款的30 %;
抗裂砂浆完成付到合同总价款的40 %;
外墙涂料全部完成付到合同总价款的55 %;
外墙瓷砖全部完成付到合同总价款的65 %
验收结算完付到合同总价款的` 80 %;
资料备案齐全、竣工验收后三个月内付到合同总价款的 95 %;余下5%作为质保金半年届满后一周内付清,质保期自验收合格三日开始计算
第七条、双方责任
1、甲方每月向乙方下达施工作业计划,并督促其进度计划如期完成。
2、甲方负责对乙方进行质量安全监督,对违反管理制度、扰乱现场施工秩序,经教育
3、乙方施工所用工具全部自理。
4、乙方人员进入现场后,要自觉执行甲方现场管理的一切规定,服从甲方管理,并有不改者,甲方有权勒令乙方予以辞退。
义务做好和各工种施工队伍的配合和协调关系,产生矛盾和纠纷时,要及时报告甲方,服从甲方统一协调和安排。
5、乙方据施工情况,满足相关的作业人员名额,满足技术要求及施工进度,做到文明施工、材料节约、安全生产等要求。施工过程中杜绝不必要的浪费,一经发现将给以经济处罚,罚款将从拨付工程款中扣除。
6、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排,必要时根据甲方进度计划安排,采取24小时连续作业,随时调配劳动力,确保甲方总工期计划及分段工期计划。凡甲方、监理、业主等指出的安全隐患,乙方必须及时整改,确保本工程,杜绝重大伤亡事故。如不及时整改视情节给予相应的处罚。
7、乙方在施工过程中不得出现私自中途退场、擅自解散工人否则甲方不予结算工程款、并追加经济损失及责任。
8、乙方必须服从甲方的安排,服从甲方、建设单位、监理单位的指导、监督与检查,乙方必须按照甲方的技术交底、地方验收标准和施工工艺规范规定认真施工,达到相应的验收标准,否则甲方有权利清除乙方退出现场,不予结算。
9、乙方必须完全服从甲方工期进度计划安排,必要时根据甲方进度计划安排,随时调配劳动力,确保甲方总工期计划及分段工期计划。
10、乙方人员参加打架、斗殴、盗窃、破坏甲方财产、赌博等违法犯罪活动,视情节和后果,除赔偿经济损失,除追究主要责任者和参与者的法律责任外,甲方对乙方处以1000~10000元罚款,从拨付工程款中强行扣除。如违反国家法律、法规,将由地方司法机关处理。
11、乙方因自身责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由乙方承担,延误工期的损失亦由乙方承担并担负违约责任。
12、乙方保证不可雇用童工、年老体弱、负案人员、违法违纪人员,如有发现,立即清出现场。
13、乙方必须为进场的有关人员办理第三方保险及意外伤害险,费用由乙方自理。
第八条、安全生产及事故处理
1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙应严格按照安全操作规程进行施工,负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施,保证施工工期无事故发生。
4、甲、乙双方必须认真贯彻执行当地国家机关安全生产及规章制度,服从甲方的指挥、以确保安全生产。
5、伤亡事故处理;对违章工伤事故,甲方只承担协助调查、分清责任的义务,不承担何责任和经济损失。如发生事故30000元以内由乙方自行处理,超出后定性由责任方付款及承担经济损失。按国家规定对事故进行补偿,甲方不直接对待乙方工人及家属。
第九条、其它
1、甲方和乙方在履行合同时,发生争议,可以自行和解,或要求有关部门调解,和解与调解不成可以向当地人民法院起诉。
2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
3、本协议未尽事宜,由双方协商解决。如有另行签订补充协议规定与本合同一样具备法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,结清尾款后,本合同即告终止。
甲方: 乙方:
日期:日期:
工程包工合同4
业 主 (以下简称甲方): 联系电话: 施工队(以下简称乙方): 联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址:
二、 工程造价
清包工费: ¥元,大写:
三、 付款方式
1、施工队进场,预支 元
2、瓦工完成,付 元
3、木工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
四、 设计
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作.
2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、 材料
1、 乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、 未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的`费用.
3、 乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失.
4、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场.
5、 未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从年月日起至 年月 日止,工期为 天。
七、 垃圾清运
垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
八、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火。
2、 现场禁止吸烟。
3、 油漆材料必须和其他材料分开放臵。
九、维修
因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。
十、合同附件
1、 施工项目清单。
2、 双方认可的报价单。
3、 乙方开出的材料采购清单。
十一、合同争议
1、 出现争议甲乙双方先协商。
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
甲 方:乙 方:
签 章:签 章:
签约日期:签约日期:
工程包工合同5
甲方(出让方):
住所地:
法定代表人:
乙方(受让方):
住所地:
法定代表人:
鉴于, 公司(以下简称转让公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的 技术针对 项目投资注册的全资控股公司,注册资本 万元,营期限为________年。 鉴于,甲方有意将其所属的占 %股权的转让公司按本协议规定的条款和条件转让给乙方,乙方愿意按同样的39;条件受让转让公司。 故此,依据《民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策之规定,并本着平等互利、友好协商的原则,双方签订本协议。
一、转让公司的基本情况: 转让公司名称为 公司,注册资本 万元(无形资产占 %),评估价值 万元,涉及土地 平方米,涉及员工安置 人,涉及银行债权 万元,住所地: ,经营范围:
二、员工的安置: 本合同公司转让时所涉及员工的安置,经甲、乙双方约定按如下方式处理: 一并由乙方接收
三、债权、债务处理 经甲、乙双方约定,按如下办法处理:一并由乙方接收
四、土地使用权使用方式 本合同转让公司坐落场所的土地性质为 ,经甲、乙双方约定,按如下办法处理:一并由乙方接收
五、公司转让价款及支付方式:
1、转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在本合同签订后____日内,乙方预支付甲方 %转让价款(包括20%定金,适用定金规则)。
2、甲方收到乙方上述 %转让价款后, ,乙方支付给甲方剩余 %转让价款。
六、产权交割 甲方收到乙方100%转让价款后,转让公司相关权利义务归乙方所有,甲方不再承担任何权利义务。甲乙双方约定在____月内办理相关产权交割手续。
七、费用和税费 经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的费用和税费按如下方式处理: 乙方承担
八、争议处理 在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以依法向具有管辖权人民法院起诉。
九、违约责任
1、如因乙方原因导致本合同无法履行或乙方不履行合同的约定,则无权要求返还定金;如因甲方原因导致本合同无法履行或甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付定金的补偿;
2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日应按逾期部分金额的%,向对方支付违约金。
3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
十、合同的.变更和解除 当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同;
1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。
3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。 本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议。
一、权证变更 甲、乙双方在交割完成后,由负责,于____日之内办妥权证变更事项。
二、双方约定的其他条款:
三、合同的生效 本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。
四、其他 本合同共 页,附件 件(共 页)。一式 份,甲、乙双方及委托的会员各执 份;产权交易机构备
甲方:
乙方:
________年____月____日
工程包工合同6
甲方(出让方):_______ 住所地:_______ 法定代表人:_______
乙方(受让方):_______ 住所地:_______ 法定代表人:_______
鉴于_______,公司(以下简称转让公司)是由甲方于________年____月____日基于其掌握的技术针对项目投资注册的全资控股公司,注册资本万元,营期限为________年。 鉴于_______,甲方有意将其所属的占 %股权的转让公司按本协议规定的条款和条件转让给乙方,乙方愿意按同样的条件受让转让公司。 故此,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策之规定,并本着平等互利、友好协商的原则,双方签订本协议。
一、转让公司的基本情况:转让公司名称为公司,注册资本_______万元(无形资产占_______%),评估价值_______万元,涉及土地平方米,涉及员工安置人,涉及银行债权_______万元,住所地:_______,经营范围:_______
二、员工的安置:本合同公司转让时所涉及员工的安置,经甲、乙双方约定按如下方式处理:一并由乙方接收。
三、债权、债务处理经甲、乙双方约定,按如下办法处理:一并由乙方接收。
四、土地使用权使用方式本合同转让公司坐落场所的土地性质为,经甲、乙双方约定,按如下办法处理:一并由乙方接收。
五、公司转让价款及支付方式:
1、转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在本合同签订后____日内,乙方预支付甲方 %转让价款(包括20%定金,适用定金规则)。
2、甲方收到乙方上述 %转让价款后,乙方支付给甲方剩余 %转让价款。
六、产权交割甲方收到乙方100%转让价款后,转让公司相关权利义务归乙方所有,甲方不再承担任何权利义务。甲乙双方约定在____月内办理相关产权交割手续。
七、费用和税费经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的费用和税费按如下方式处理:乙方承担
八、争议处理在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以依法向具有管辖权人民法院起诉。
九、违约责任
1、如因乙方原因导致本合同无法履行或乙方不履行合同的约定,则无权要求返还定金;如因甲方原因导致本合同无法履行或甲方不履行合同的'约定,应当向乙方支付相当于乙方交付定金的补偿;
2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日应按逾期部分金额的 %,向对方支付违约金。
3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。
十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同;
1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。
2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。
3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。 本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议。
十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后,由负责,于____日之内办妥权证变更事项。
十二、双方约定的其他条款:
十三、合同的生效本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。
十四、其他本合同共页,附件件(共页)。一式份,甲、乙双方及委托的会员各执份;产权交易机构备。
甲方:______________
乙方:______________
________年____月____日
工程包工合同7
甲方:_______
乙方:_______
甲方将_______工程委托乙方施工,双方在互惠互利、友好协商前提下,达成如下协议:
1.工程名称:
2.工程地址
3.工程施工内容:
4.工期要求:
开工日期:_______年_______月_______日
竣工日期:_______年_______月_______日
5.施工费用:
1)、的承包方式;
2)、本合同内容总工程施工费:人民币整¥_______元(设计变更除外)。
6.付款方式:乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的_______人民币后(竣工后一周未验收视为验收合格),一周内付给乙方应得剩余工程款_______元整_______。
7.乙方的义务:
1)乙方必须按图施工,甲方项目经理负责技术监督。
2)乙方需保证工期,若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。
3)乙方必须遵守协议各项条款,否则造成一切经济损失由乙方负责。
4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作,由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。
5)乙方有责任协助甲方项目经理完成施工现场收货及搬运等工作。
6)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品,因产品质量不合格造成的,乙方不承担责任。
8.甲方义务:
1)甲方保证乙方施工条件(只包含原始设计图纸及相关技术资料)。
2)甲方必须执行协议各条款,否则造成一切经济损失由甲方负责。
3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作,由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。
4)甲方所提供的材料、设备必须符合建设方及规范要求,并提供合格证检测报告。
9.违约责任:
1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外,如乙方不能按时完工,每迟交工一天,扣除合同总价款的_______%,直至扣除合同总金额的_______%,超过工期方有权将该工程再外包给他方,并将追究乙方因此给甲方带来的'损失。(因甲方另外增加的工程量迟交的工程除外)。
2)如甲方未按约定支付工程款,每延迟一天,支付合同总价款的_______%作为违约金。
10.仲裁:执行本合同的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,则将该争议交仲裁委员会,仲裁裁定为最终结果,是对双方均有约束力,并作为强制执行的依据,仲裁费用由败诉方承担。
11.其它未尽事宜,双方协商解决。
12.本协议一式两份,甲乙方各执一份。协议经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):________________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日________________年____月____日
工程包工合同8
发包方:________________(简称甲方)
承包方:________________(简称乙方)
为全面落实安全生产管理工作,坚持“安全第一,预防为主”的方针,根据《中华人民共和国安全生产法》,________________(以下简称甲方)与________________(以下简称乙方)结合双方实际情况,经共同协商,于____年____月____日在________电厂就____________项目工程施工中的安全责任,达成如下协议,双方必须共同遵守。
一、安全目标
1.不发生轻伤及以上人身伤害事故;
2.不发生设备损坏事故;
3.不发生火灾;
4.不发生环境污染事故;
5.杜绝违章指挥、违章作业情况。
二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求,甲方必须进行安全资质审查,乙方应交纳安全风险抵押金。
(一)资质审查
1.营业执照和资质证书,法人代表资格证书,施工安全许可证书。
2.施工简历和近三年的安全施工记录。
3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求,特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。
4.具有两级机构的承包方,必须设有专职安全管理机构;施工队伍超过____人的设专职安全员;施工队伍____人以下的设兼职或专职安全员。
5.甲方要求提供的其他资料。
6.以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。
(二)安全风险抵押金
乙方交纳甲方工程款____%的安全风险抵押金。
三、甲方应承担的安全责任
1.负责对乙方的资质进行审查。
2.开工前,甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底,并由双方签名的交底记录。
3.提供甲方安全管理方面的规章制度,并对乙方进行必要的安全培训及考试。
4.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时,甲方有权制止,直至停止乙方的承包工作。
5.由于甲方原因给乙方造成的后果,按分析结论承担相应的责任。
6.在保证安全的前提下,甲方应尽量向乙方提供工作方便,使工程圆满完成。
四、乙方应承担的安全责任
1.乙方的施工代表(施工第一责任者)是本工程的安全第一责任者,应全面负责本工程的安全管理工作,切实履行安全职责。
2.乙方必须建立安全监督机制,并配备专(兼)职安全监督人员,认真开展安全监督工作,并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底,使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。
3.特种(设备)作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。
4.乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。
5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电业安全工作工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分,考试、体检合格(或有当年体检合格证)方可进行工作,并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案(甲方认为有必要时可亲自组织考试)。以后若发生人员变更,在进入现场前,保证遵守以上程序办理。
6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标志,符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残、智障人员施工。
7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。
8.在现场施工中,必须严格执行甲方安全、文明生产(施工)规定的有关部分。进入电力生产区域内施工,还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改,并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。
9.乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况,必须立即报告甲方安全监督部门。
10.乙方所承担的施工(检修)项目必须编制安全措施或作业指导书,复杂和危险性较大的工程,乙方应制定专项施工方案,经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。
11.当危及运行设备时,乙方立即停止所有工作,立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。
12.工作中人身安全受到威胁时,乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。
13.由于非甲方原因而造成的人身伤亡,工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。
14.其他应补充的条款。
五、乙方发生下列情况所产生的扣款,甲、乙双方约定从安全风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。
1.乙方工作中造成轻伤的,每一人次扣罚人民币________元,造成人身重伤的,每一人次扣罚人民币________元,造成人身死亡的,每一人次扣罚人民币________元。
2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染事故,一切损失由乙方负责赔偿。
3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故,每次扣罚人民币________元(当不足于弥补甲方损失时,以实际发生的损失额度计)。
4.由于乙方责任发生严重未遂事故,每次扣罚人民币________元。
5.甲乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。
6.乙方人员发生下列违章情况,被甲方人员发现时,应立即予以制止,并令其立即整改,可根据情节每人次扣罚人民币________元。
(1)不正确佩带安全帽,工作人员在工作中不按规定正确着装。
(2)高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。
(3)高空作业人员不用绳索传递工具、材料,随手上下抛掷东西,高空作业用的器具无防坠落措施。
(4)使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。
(5)未经电工培训合格人员从事电气作业;将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。
(6)电气设施接线时先接电源端,后接负荷端;拆线时先拆负荷端,后拆电源端。
(7)潜水泵工作时,在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。
(8)装设的接地线不符合安规要求;电焊机接地线未正确压接。
(9)设备检修不按规定办理工作票。
(10)设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。
(11)在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。
(12)设备检修完毕,未采取可靠措施就进行试车工作。
(13)非操作工操作起重设备(指需专人操作的起重设备)。
(14)在起重吊物下行走或站立。
(15)吊物捆扎、吊装方法不当,在吊物上堆放、悬挂零星物件。
(16)在带电设备附近进行起吊作业,安全距离不够。
(17)在带电设备附近进行起吊作业无监护人。
(18)在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。
(19)不按规定使用相应的`安全工具进行操作。
(20)使用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电保护器,使用中不戴绝缘手套。
(21)制定的安全措施不健全或与实际不符,使用中导致事故发生或延误事故处理。
(22)凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。
(23)工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。
(24)在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。
(25)没有使用或不正确使用劳动保护用品,如使用砂轮、车床不戴护目眼镜,使用钻床、抡大锤时戴手套等。
(26)在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。
(27)动火作业不按规定办理动火工作票。
(28)氢、油管道动火时不按规定接地线。
(29)在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。
(30)安排未经培训并考试合格的人员上岗。
(31)将车辆交给无证人员驾驶,违章操作或违章行驶。
(32)各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。
(33)擅自跨越安全遮拦。
(34)照明行灯不按规定电压使用。
(35)不按规定装设安全防护网。
(36)生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。
(37)随意挪动现场安全设施或损坏现场安全标志。
(38)电气检修人员走错间隔。
(39)焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。
(40)焊接、切割工作前,未清理周围的易燃物,工作后未检查、清理现场遗留物。
(41)无正当理由挪动消防器材。
(42)未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
(43)在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。
(44)对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
(45)动火作业现场附近有与其相抵触的工作,(如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等),不具备安全距离和安全时间间隔。
(46)其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《机组检修安全管理规定》及《反违章实施细则》等行为。
7.其他应补充的条款:________________________
8.未尽事宜按甲方《安全生产考核管理标准》、《文明生产管理标准》等规定中条款执行。
六、其他
1.工程发生不安全情况时,属乙方责任,由乙方组织调查、分析和处理,甲方应给予配合,乙方应将结论书面报甲方安全监督部门。
2.未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。
3.本协议一式2份,甲方、乙方各执1份。
4.本协议作为合同附件,与合同具有同等的法律效力,随合同生效而生效,随合同终止而在终止。
5.本协议由甲方委托____________电厂安全监察部办理。
甲方:_______________(章)乙方:_______________(章)
甲方代理人(签字):_______乙方代理人(签字):_______
日期:_____________________
工程包工合同9
一: 工程名称:XXXX
二: 工程地点:XXX
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
(6)防雷接地安装;
(7)消防所有管网预埋及设备安装;
(8)弱电预埋及设备安装;
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式:
包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。
使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、合同价款
本合同价款为人民币:23.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
7.1 由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费;
7.2 当乙方完成栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%;
7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候,甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;
7.4 当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的15%
7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和使用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人:
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的`工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程包工合同10
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、承包事项:
二、承包方式:
1、________平米包干,________元
2、总建筑面积为:________,价款为:________元。大写:________元。
3、室外管网定价包干价款为:________________
4、合计:合同总价款为:________________(大写:________________)。
三、合同工期:合同工期为________年____月____日至________年____月____日。
四、付款方式
1、甲方每月支付乙方工程资料费________ (大写:________元整)如果甲方在达到资料费支付条件后____日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。
2、如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的'工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费________ (大写:________元整)。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。
五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。
六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。
七、工作分工乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。
①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。
②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。
③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步。
④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。
八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。
九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
工程包工合同11
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、双方为共同承包建设银川市亮化工程项目的施工(具体内容以分包合同为准),经双方友好、坦诚协商,现达成如下协议:
第一章 项目概况及合作条件
1。1 本工程项目,共8处建筑外立面亮化施工及具体造价估算如下:
1。西景花园(100万)
2。金波小区3#(22万)
3。建工房产(20万)
4。金波商务公寓(26万)
5。中国农业银行 (45万)
6。电信小区 (15万)
7、建工地产(35万)
8。遥测院小区(21万) 工程中标价约 284 万元人民币。
1。2 经过双方测算,本项目成本费用约为 140万元左右,因此本工程项目计划投资 140 万元。
1。3 本工程项目的投资、股份比例分配如下:
1。3。1 甲方 xxx 投资 70 万元,占 50 %;
1。3。2 乙方 zzz 投资 70 万元,占 50 %;
1。4 在本项目资金出现周转紧张时,由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷,借贷所产生的一切费用不计入成本,由投资者个人承担。业主所支付的工程款,应优先支付工人工资及材料款,不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金,应经双方同意后方可付款。
1。5 投资者应按照约定时间缴纳投资款,投资款应放在专用帐户上,并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。
1。6 为了工程的顺利完工,如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位,另一方应承担自身的利息及相关费用,并在两月内及时补充到位。(当投资者确实缴纳不出投资款时。另一方帮忙筹集后,按照所筹资金的比例相应的增加减股份。)
1。7 工程款下来后,甲乙双方可以按照投入资金的比例分批抽回,不得挪作他用。
第二章 工程管理责任及分工
2。1 该项目工程管理责任及分工如下
2。1。1 该项目与总承包单位签订分包合同由 zzz 负责;
2。1。2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由zzz主管, 付宝军协助管理。
2。1。3 该项目的会计、出纳日常工作及资金回流确保投资人利益由乙方负责管理。
2。1。4 施工相关灯具的采购、验收和由甲方管理执行,现场负责入库记帐;灯具的安装及人员配备(部分安装工具)由甲方负责;辅材部分采购由乙方在当地采购入库记帐。
2。4。5 在该项目工程中使用的灯具及辅料的`品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同意确认后方可采购。
2。4。6 在该项目工程中施工人员应由双方共同协商确定后进场。
2。4。7合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。
工程施工项目合作协议书
第三章 利益分享和风险承担
3。1 利润、风险分配
3。1。1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后,按照投资比例分享承担。
3。1。2 甲方 xxx 分享承担 50 %;乙方 zzz 分享承担 50 %;
3。2 本项目由zzz现场管理,工程款回收。管理工资为2万元,按管理人员工资发放。
第四章 其 他
4。1 资金和管理
4。1。1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方协商确认后方可支付。
4。1。2 该项目的工程进度往来款由 zzz 负责跟踪落实,并保证专款专用。
4。1。3该项目运营后,每个月必须召开两次工程进度例会,讨论工程相关事情。
4。2 出纳与财务管理
4。2。1 出纳每10天应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及下旬支出预算给财务,并随时接受合作双方股东的银行资金查询,以便安排资金投放。
4。2。2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及相关的凭证提交给合作双方股东,并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。
4。3 合同争议与免责
4。3。1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款,如有违约,则违约方赔偿守约方由此产生的经济损失。凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决,或应提请仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
4。3。2 在该项目实施过程中,人力不可抗拒,如地震、台风、战争、属于免责范围。
4。4 本协议生效、终止及其他
4。4。1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部分。
4。4。2工程结束后,如有后续工程甲乙双方不愿合作,在本次施工中采购的设备、机械、材料等,双方协商折旧价款后按投资的比例分摊,分配。最后利润分配在工程项目全部结束后,付清所有工人工资、材料款、上缴税金等才可分配。
4。4。3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金,同时内部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4。4。4 本协议一式二份,合作双方各执一份,签字后生效。
甲方:(签字)
乙方:(签字)
日期:
工程包工合同12
甲方:
乙方:
甲方将崇左市扶绥上龙花园小区 楼工程(抹灰)工程部分以包工不包料的形式分包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商达成如下协议。
一、工程名称:崇左市扶绥上龙花园小区住宅楼 楼。
二、承包范围及内容:
1、所有抹灰工程项目及余料清理,包工不包料施工。
2、按图纸设计会审内容施工的一切抹灰工程(小型工具由乙方自负)。
三、承包单价:
1、按实际面积:以做涂料为准计外墙面积,挂钉、放线、打点、挂网、喷砂浆、粘合层、水泥砂浆、保温层、抗裂砂浆、分隔缝、外飘线条、滴水线整套工序完成 元/㎡。天面部分抹灰整套工序完成 元/㎡。(单价含加班费、管理费)
2、工程附属工程按现场定价及大小平均每天 元计价(工作时间9小时)。
四、质量及安全要求:
1、乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行施工及验收规范,质量达到合格等级标准,凡因不听从安排违规作业,出现质量问题,经甲方、监理或其它监督部门确定需返工的人工费、材料费由乙方负责。
2、施工现场做到安全生产、文明施工、乙方人员必须遵守安全操作规程施工,杜绝重大伤亡事故,机械设备事故,火灾事故的发生,如果乙方人员违规操作施工,发生质量事故及安全事故由乙方负责。
3、乙方人员进入施工场地,要持证上岗,上岗前必须带好安全帽,不准穿拖鞋、高跟鞋上岗,严禁酒后作业,否则违章一次罚款每人每次50元,发现白天不关灯,警告仍不改的,每次罚款50元,并从当天生活费中扣除。
4、各种机械设备要设专人操作及养护,机械设备不得带病作业,用电线路、照明线路不得乱接乱搭,严格按安全用电要求操作,在生活区内,严禁使用电炉、电热快等大功率电器,发现一次给警告后仍不改的,每次罚款100元,并没收该用电器。
5、使用的机械设备、工具、材料等收工后要按指定地点堆放整齐,并清理干净,不得随意乱丢、乱放做到工完场清。
五、甲方责任:
1、工人进场施工,甲方必须为工人购买建筑意外保险,如在施
2、甲方必须提供图纸给乙方。
3、甲方负责放轴线、柴火、生活用水、用电及临时工棚设施。
六、乙方责任:
1、乙方进场施工必须服从甲方的管理和指挥,要配合足够的施工管理人员,并要建立施工管理机构,做好各项施工管理工作。用工人员要随身携带身份证,不得招用身份不明人员用工,如不配合而被处罚由乙方自负与甲方无关。
2、乙方不得丢失、浪费、损坏材料和机具,如发现材料机具丢失,要按原价赔偿,甲方提供的材料不得随意损坏、割坏,要根据用量合理使用,如发现不听指挥随意损坏、割坏的.每次罚款不低于200元。
七、工期要求:
乙方必须按照甲方合理的工程进度要求施工,保证有足够的劳动力,只许提前,不许滞后,如乙方无法按工程进度要求施工,甲方无须经乙方同意直接安排其它队组工作人员加入施工,费用由乙方自负(从工程款扣除)。如果乙方进度一直跟不上,甲方有权清退出场,按实际工作量的80%结算。
八、人工费支付及结算方法:
1、工人进场施工 天后每人支付生活费 元。
2、乙方在2个月内完成外灰工程后支付90%工程款,验收合格后30天内付清余款,不按工期完成的只支付95%的工程款。
九、本协议一式三份,甲方两份、乙方一份,自双方签字之日起生效,至工程竣工验收结算结清账务后失效,其余事项不尽之处双方另行协商。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程包工合同13
甲方:________
乙方:________
甲、乙双方因甲方新建轻钢结构建筑物工程一事,经双方协商一致,签定如下合同。
一、工程承包方式甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工,工程中不包含土建,包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦),该工程包工包料,包工程施工中所用的机械、机具、运输,安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中,地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料,如甲方建筑物为重点防火单位,按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的,做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。
二、工程用料:与质量要求,验收标准。
(1)工程用料,按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中,不得单方面改变设计材料型号,所用材料,只准允许误差在国家标准之内。
(2)工程质量要求,验收标准。按双方确定的.材质和制作方式,按图集结点要求布置,乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。
三、工程单价和总造价:甲方要建筑的厂房大约为________㎡,实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算,每平方米单价为________元㎡.增加工程另算。
四、付款方式:.
五、工程期限:乙方进场后,工期为天,如遇到停电、下雨天,因甲方没按合同支付材料款,停工误期顺期延长。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签之日起生效。
甲方:________乙方:________
日期:________日期:________
工程包工合同14
业主(以下简称甲方):____________联系电话:____________身份证_________________
施工队(以下简称乙方):_________联系电话:___________身份证_________________
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况
工程地址:________________________;工程量____________平方米
二、价格
清包工费:____________
其中所谈工程包括________________________________________________
三、付款方式
1、按每人每月支付生活费
2、工程结束在一个月内支付总工程款的_________
3、保修金_________元,从竣工之日起_________月后支付。
四、施工
1、甲方须向乙方提供水电图纸共_________张,并负责________________________________________________工作。
2、图纸中没有注明的地方,乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
3、施工质量将按照如下进行验收。
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的.责任和经济损失;
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。
若甲方坚持使用,应书面要求乙方,甲方承担因材料质量引起的损失;
4、乙方应帮助甲方收货,核对数量和配件的准确性;
5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人员进入工地现场;
6、乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
7、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期
从_年_月_日起至_年_月_日止,工期为360天。
因甲方因素工期拖延,工期顺延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工费30元天。
七、材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化;
2、垃圾应日日清;
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜;
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费;
十一、工地现场管理
安全问题协议_______________________________________________________________
________________________________________________
十二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在_________(多长时间)内无偿维修,
十三、合同争议
1、出现争议甲乙双方应先协商;
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十四、附加条款
1、________________________________________________
2、________________________________________________
3、________________________________________________
此合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签定后生效。
两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章:___________;乙方签章:___________
签约日期:年_______月______日签约日期:年________月________日
工程包工合同15
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额%的管理费。工程具体情况如下(工程名称: 工程款; 工期:承包内容:)
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的`,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、 本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:xx公司
乙方 :_________(签名)
年月日
【工程包工合同】相关文章:
工程包工合同06-13
包工程合同10-12
分包工程合同11-22
建筑工程包工合同12-02
承包工程合同04-01
工程清包工合同必备02-03
包工程合同书10-08
【优选】承包工程合同07-09
工程包工合同集锦15篇06-15