当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-11-08 10:17:22 工程合同我要投稿

有关工程合同模板7篇

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的工程合同7篇，希望对大家有所帮助。

有关工程合同模板7篇

工程合同篇1

　　合同编号：_________________________

　　买方（甲方）：____________________________

　　卖方（乙方）：____________________________

　　北京市住房和城乡建设委员会

　　北京市工商行政管理局

　　二〇〇九年五月

　　北京市建筑工程防水材料采购合同

　　买方（甲方）：_________________________________

　　卖方（乙方）：_________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。

　　第一条使用货物工程概况

　　1.工程名称：_________________________________

　　2.工程地点：_________________________________

　　3.建设单位：_________________________________

　　4.施工单位：_________________________________

　　5.监理单位：_________________________________

　　货物名称__________商标__________规格型号__________使用部位__________单位__________数量__________单价__________合计__________备注___________________。

　　第二条货物的基本情况

　　总价款：大写：小写：

　　本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。

　　第三条质量和包装要求

　　1.货物质量执行_____________________________________________标准。

　　2.货物性能的其他技术要求是：___________________________________。

　　3.包装标准：___________________________________________________。

　　4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。

　　第四条付款方式

　　1.双方约定按以下第______方式付款：

　　（1）按月付款：

　　甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款，每月______日前支付上月供货货款的______%，本合同约定的货物全部供应完毕后______日内甲方支付剩余货款的______%，余款于______年______月______日前付清。

　　（2）按供货量付款：

　　甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款______%计____________元的预付款，乙方每供货达到____________后______日内，甲方支付该批货物价款的______%，本合同约定的货物全部供应完毕后______日内，甲方支付剩余货款的______%，余款于______年______月______日前付清。

　　（3）其他方式：___________________________________________________________________________ 。

　　2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。

　　第五条交（提）货方式、时间和地点

　　1.交（提）货方式：________________________________________________。

　　2.交（提）货时间：________________________________________________。

　　3.运输方式：______________________________________________________。

　　4.运输费用：______________________________________________________。

　　5.货物交接地点：__________________________________________________。

　　6.收货人：________________________________________________________。

　　7.甲方指定的货物签收人：

　　姓名

　　电话

　　身份证号

　　8.其他约定：________________________________________________________。

　　第六条货物的验收及检测

　　1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

　　2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

　　3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。

　　4.双方对于封样以及复检的办法，按_______________________________________执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_____________________________________________________________________________；样品采集与封样的方法是：______________________________________。双方约定的复检检测鉴定机构为 _______________________________________，检测费由甲方承担；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方承担。

　　5.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。

　　第七条双方其他义务

　　1.甲方义务

　　（1）甲方应当提前______日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

　　（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

　　（3）甲方应当按照乙方

　　提示的`方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。

　　2.乙方义务

　　（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

　　（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

　　（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

　　第八条违约责任

　　1.甲方违约责任

　　（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之______向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的______%以上并超过______日的，乙方有权解除合同。

　　（2）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

　　（3）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。

　　（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　2.乙方违约责任

　　（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之______向甲方支付违约金；逾期交货超过______日的，甲方有权解除合同。

　　（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。

　　（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　第九条合同的解除

　　1.经双方协商一致，可以解除本合同。

　　2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起______日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丧失解除权。

　　第十条通知与送达

　　1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：

　　甲方：_____________________________________________。

　　乙方：_____________________________________________。

　　一方变更地址，应当及时书面通知对方，否则以原地址为准。

　　2.以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

　　第十一条争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，按照下列第种方式解决：

　　1.向___________________________人民法院提起诉讼；

　　2.向_________________________仲裁委员会申请仲裁。

　　第十二条其他约定

　　1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_______份，甲方_______份，乙方_______份，具有同等法律效力。

　　2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

　　3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。

　　4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在_______日内提供书面证明。

　　5.其他事项：_____________________________________________________ 。

　　甲方（盖章）：_____________________________乙方（盖章）：_____________________________

　　住所：_____________________________________住所：_____________________________________

　　法定代表人：_______________________________法定代表人：_______________________________

　　电话：_____________________________________电话：_____________________________________

　　委托代理人：_______________________________委托代理人：_______________________________

　　电话：_____________________________________电话：_____________________________________

　　传真：_____________________________________传真：_____________________________________

　　开户银行：_________________________________开户银行：_________________________________

　　帐号：_____________________________________帐号：_____________________________________

　　税务登记证号：_____________________________税务登记证号：_____________________________

　　签订地点：_________________________________签订时间：_________________________________

　　合同编号：________________________________附件编号：_________________________________

　　北京市建筑工程防水材料采购合同补充协议

　　买方（甲方）：_____________________________

　　卖方（乙方）：_____________________________

　　经甲乙双方协商一致，现根据甲乙双方于________ 年________月________日签订的编号为________________《北京市建筑工程防水材料采购合同》签订补充协议如下：

　　买方（甲方）：（盖章）___________________________卖方（乙方）：（盖章）_________________________

　　委托代理人（签字）：_____________________________委托代理人（签字）：___________________________

　　签订地点：_______________________________________签订时间：_____________________________________

工程合同篇2

　　【例】：某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，则该损失应当由（）承担。

　　A 乙承包人 B 发包人 C 甲承包人 D 工程师

　　答案：B。

　　【例】：对于单价合同，下列叙述中正确的是（）：

　　A 采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小

　　B 单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担

　　C 固定单价合同由发包人承担物价上涨的风险

　　D 可调单价合同由承包人承担物价上涨的风险

　　答案：B

　　【例】：对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是（）：

　　A 分别调整单价和总价

　　B 按市场价调整单价

　　C 以总价为准调整单价

　　D 以单价为准调整总价

　　答案：D

　　【例】：在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是（）：

　　A 工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

　　B 全部工程量和通货膨胀的风险

　　C 全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

　　D 通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

　　答案：B

　　【例】：一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）：

　　A 承包商丧失了今后一切的索赔权力

　　B 业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿

　　C 业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿

　　D 承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中

　　答案：D

　　【例】：固定总价合同适用于（）的项目：

　　A 工期长、工程量变化幅度很大

　　B 工期长、工程量变化幅度不太大

　　C 工期短、工程量变化幅度不太大

　　D 工期短、工程量变化幅度很大

　　答案：C

　　【例】：关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是（）：

　　A 采用该计价方式不利于业主方的投资控制

　　B 采用该计价方式不利于业主方的进度控制

　　C 该计价方式不宜用于项目管理合同

　　D 该计价方式不宜用于施工总承包管理合同

　　答案：A

　　【例】：按照施工合同示范文本的`规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定的时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）：

　　A 工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

　　B 工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

　　C 工程师未确认，承包人应修改进度计划

　　D 工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

　　◆ 答案：B。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款内约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（）：

　　A 工程验收通过

　　B 承包人送交了竣工验收报告

　　C 办理完移交工程手续

　　D 发包人支付了竣工结算款

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人收到竣工价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终止。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，因承包人的原因不能按时开工，（）后推迟开工日期

　　A 需承包人书面通知工程师

　　B 应经建设行政主管部门批准

　　C 应经工程师批准

　　D 需承包人书面通知发包人

　　◆ 答案：C。

　　《建设工程合同（示范文本）》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天

　　，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包商未规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。

　　【例】：按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（）：

　　A 投标书及其附件

　　B 招标阶段对投标人质疑的书面解答

　　C 资格审查文件

　　D 工程报价单

　　E 履行合同中的变更协议

　　◆ 答案：A、D、E。

　　《建设工程合同（示范文本）》的协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中对双方有约束力的文件。

　　【例】：依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，则该损失应由（）承担。

　　A 发包人

　　B 承包人

　　C 设备供应人

　　D 发包人和承包人分别

　　◆答案：A。

　　施工合同示范文本通用条款中关于因不可抗力事件而出现的责任承担：①工程本身损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；③承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应工

　　程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担；⑥延误的工期相应顺延。

　　【例】：依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）：

　　A 保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程

　　B 投保人和被保险人是保险合同的当事人

　　C 发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

　　D 保险合同的有效期至工程保修期满为止

　　答案：C

　　【例】：建筑工程一切险的保险终止时间可以是（）：

　　A 工程动工

　　B 全部工程验收合格

　　C 工程所有人实际占有全部工程

　　D 施工合同约定的竣工

　　E 保修期满

　　答案：B、C

　　【例】：建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

　　A 外力引起的电气装备

　　B 地震导致施工建筑物

　　C 台风摧毁施工现场内的临时工程

　　D 水灾导致被保险人在工地上原有建筑物

　　E 气温变化造成精密仪表

　　答案：A、B、C

　　【例】：某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用不可替代的专有技术，该施工项目（）方式发包。

　　A 应该采用公开招标

　　B 应该采用邀请招标

　　C 应该采用议标

　　D 可以采用直接委托

　　答案：D。

　　《招标投标法》规定，属于以下情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：涉及国家安全、国家秘密的工程；抢险救灾工程；采用特定专利技术、专有技术进行勘查、设计或施工。

　　【例】：考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用（）方式为宜。

　　A 公开招标

　　B 邀请招标

　　C 议标

　　D 方案竞赛

　　答案：B。

　　方案竞赛是设计招标的招标方式；议标是材料采购中采用的招标方式。题中提到特殊行业，说明潜在的投标人很少，所以对于这样的项目宜采用邀请招标。

　　【例】：招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。

　　A 选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人

　　B 竞争的激烈程度相对较差

　　C 招标时间长

　　D 招标费用高

　　E 评标工作量较大

　　答案：A、B。

　　【例】：招投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

　　A 招标人承担，费用由投标人承担

　　B 投标人承担，费用由招标人承担

　　C 招标人承担，费用由招标人承担

　　D 投标人承担，费用由投标人承担

　　答案：A。

　　《招标投标法》规定，招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。

　　【例】：公开招标在开标时，应当由（）。

　　A 招标监督机构主持，所有投标人均应参加

　　B 招标监督机构主持，投标人自愿参加

　　C 招标人主持，所有投标人均应参加

　　D 招标人主持，投标人自愿参加

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代

　　表出席。

　　【例】：按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。

　　A 与投标人就投标价格进行谈判

　　B 将中标结果通知未中标的投标人

　　C 强制中标人接受新的承包条件

　　D 在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

　　E 授权评标委员会确定中标人

　　答案：A、C、D。

　　【例】：当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定不一致时，应以（）为准。

　　A 现场考察时招标人口头解释

　　B 招标文件规定

　　C 书面回函解答

　　D 仲裁机构裁定

　　答案：C。

　　【例】：对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。

　　A 设计方案优劣

　　B 环境保护措施是否合理

　　C 投资估算是否超过限额

　　D 投标报价是否最低

　　E 社会信誉是否良好

　　答案：A、B、C、E。

　　B属于“三废治理方案” ，是设计招标书评审的主要内容；C的投资估算是属于设计人的工作；D应当要求投标报价合理。

　　【例】：某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则（）。

　　A 投标人可以修改投标文件的实质内容

　　B 投标人不得修改投标文件的实质内容

　　C 招标人可以要求投标人延长投标保函期限

　　D 投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

　　E 投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

　　答案：B、C、D、E。

　　《招标投标法》规定，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标

　　文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但投标人有权收回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当重新招标。

　　【例】：确定中标人后，招标人与投标人应以（）作为施工合同价。

　　A 标底价

　　B 投标价

　　C 评标价

　　D 标底修正价

　　答案：B。

　　【例】：对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，（）。

　　A 不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

　　B 不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

　　C 不予淘汰，允许投标人重新报价

　　D 初评阶段予以淘汰

　　答案：B。

　　【例】：某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人（）招标人的要求。

　　A 应当接受

　　B 可以接受

　　C 应当拒绝

　　D 可以拒绝

　　答案：C。

　　《招标投标法》规定，招标人与中标人之间已经形成了法定认可的关系，任何一方的要求争得双方的一致同意，否则是无效的。中标通知书发出后，招标人提出降价要求，对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人应该拒绝招标人的要求。

　　【例】：按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按

　　（）的顺序履行。

　　A 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

　　B 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

　　C 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

　　D 补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

　　答案：C。

　　【例】：某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有订立书面合同，此时应认定（）。

　　A 施工合同成立，但不生效

　　B 施工合同成立，且已生效

　　C 施工合同不成立，不生效

　　D 施工合同不成立，但有效

　　答案：B。

　　口头形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。一般认为，合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或盖章时生效。法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或主要义务的，可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力。

　　【例】：当合同履行过程中发现，对给付货

　　币地点，合同中没有明确约定，事后双方又

　　未能达成补充协议，依据《合同法》，应在

　　（）履行。

　　A 支付货币一方所在地

　　B 接受货币一方所在地

　　C 货币存放地

　　D 货币使用地

　　答案：B。

　　◆【例】：某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供应商备齐钢材后应（）。

　　A 将钢材送到施工现场

　　B 将钢材送到发包人的办公所在地

　　C 将钢材送到发包人的仓库

　　D 通知发包人自提

　　答案：D。

　　《合同法》中规定“合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行” 。本题中的履行义务一方的履行地就是供货商所在地。

　　【例】：合同履行中，承担违约责任的方式包括（）。

　　A 继续履行

　　B 采取补救措施

　　C 赔偿损失

　　D 返还财产

　　E 追缴财产，收归国有

　　答案：A、B、C。

　　承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责罚。

　　【例】：施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。

　　A 工程师

　　B 承包人

　　C 工程师和承包人

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因需要购置一批窗帘和墙纸，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：

　　承包方式：包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：甲方商务宾馆内所有窗帘安装，墙纸施工。

　　工期：年月日至年月

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起一年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　甲方商务宾馆内所有窗帘安装，工程单价为93。8元/米，在安装全部完成后按实际米数平方结算；纱布用量以1。8倍制作。墙纸施工，工程单价为人民币13元/平方，在安装全部完成后按实际米数平方结算。

　　合同签订时甲方预付￥：贰万元整。剩下余额应在窗帘安装完毕当天全额付清（安装全部完成后按实际米数平方结算）。

　　4、付款方式：

　　本合同所签定之日甲方需向乙方预交贰万元定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的.余额，乙方需向甲方提供收据（如需正规发票，需另加付总工程造的确6%）。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。

　　5、违约责任

　　1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

　　2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_______种方式解决：

　　1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇4

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　资质等级：

　　甲乙双方根据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，具体条款如下：

　　1、工程概况

　　2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容

　　3、工期

　　4、工程质量标准

　　5、工程造价

　　6、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　9、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的`5%为违约金。；

　　2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

　　3）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　4）、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　5）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　6）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；

　　10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决：

　　1）、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）、向合同签订地人民法院起诉。

　　1、其他具体规定

　　1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的________________地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）__________元（此费用不在工程价款内）；

　　2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_______分至______点_______分；下午_________点_______分至______点_______分。

　　2、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、合同履行完后自动终止。

　　4）、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）

　　乙方：代表（签字）：

　　签约日期：年____月____日

　　签约地点：

　　合同附件：

　　附件

　　一：装饰装修工程施工项目确认表附件

　　二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表附件

　　三：家庭居室装饰装修工程报价表附件

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表附件

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表附件

　　六：家庭居室装饰装修工程设计图纸附件

　　七：装饰装修工程变更单附件

　　八：工程验收单附件

　　九：工程结算单附件

　　十：工程保修单

工程合同篇5

　　发包方（以下简称甲方）______________________

　　承包方（以下简称乙方）______________________

　　经____________________批准，本工程于一九九_______年_______月_______日公开招标、邀请投标、协商议标确定由乙方承建，按照《中华人民共和国经济合同法〈修正〉》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，并结合XX市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1.1 工程名称：________________________

　　工程地点： ________________________

　　工程内容：道路________、人行道________、排水管边：规格________m、桥梁：部位_______________。

　　承包范围：________________________

　　1.2 工期

　　（1）按定标（或议标、或约定）规定工期（日历）天。

　　（2）开工日期：_______年______月______日

　　竣工日期：_______年______月______日

　　1.3 质量等级：____________________________________

　　1.4 合同价款：____________________________________

　　按定标价（或协商价）含____________费用，工程造价为人民币（_______币）_________元。

　　全部工程等价按下列规定计算：

　　第二条甲方工程

　　2.1 开工前_______天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续；

　　2.2 开工前_______天将水准点、座标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验；

　　2.3 开工前_______天向乙方提供施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实准确；

　　2.4 合同签订后_______天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。

　　2.5 协调处理施工现场及周围地下管线和临近建筑物的保护，并承担有关费用。

　　第三条甲方驻工地代表

　　3.1 甲方任命驻工地现场总代表及其委托的代理人，必须由具备相关专业知识的技术人员担任地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　3.2 甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。

　　3.3 甲方驻工地代表及委派人员名单：________________________________

　　3.4 委托____________监理公司进行工程监理，监理公司任命____________为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_________份。

　　第四条乙方工作

　　4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度计划，并送交甲方代表；

　　4.2 严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算；

　　4.3 作好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料作交工文件移交甲方；

　　4.4 作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准；

　　4.5 工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护、乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前使用后发生的修理费由甲方承担。

　　4.6 竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的___天内无条件保修。属设计或甲方使用及其它原因造成工程质量问题，乙方可给予返修，但返修费用由甲方承担；

　　4.7 施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

　　第五条乙方驻工地代表

　　5.1 乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任；

　　5.2 乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　第六条工期提前

　　6.1 工程若需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度计划，报甲方批准。甲方在三天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方采取的赶工措施费用的承担和提前竣工收益的分

　　享等；

　　6.2 乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前________天，甲方奖给乙方_______元。

　　6.3 无正当理由的工期拖延，每延期_______天，由乙方付给甲方罚金________元，罚金不超过合同总造价的________%。

　　第七条工期顺延

　　7.1 以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：

　　（1）设计变更，工程量变化；

　　（2）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

　　（3）甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；

　　（4）甲方资金不足，导致停工、窝工；

　　（5）甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；

　　（6）甲方分包的工程，拖延了工程进度。

　　7.2 上述情况发生后两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。

　　7.3 非7.1列出各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

　　第八条工程质量等级

　　8.1 工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_________标准。

　　8.2 工程质量经验收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金________元。

　　8.3 工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　8.4 双方对工程质量有争议，由XX市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方承担。

　　第九条合同价款及调整

　　9.1 合同价款为有条件之可调价款，有下列情况之一者可作调整：

　　（1）甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证；

　　（2）甲方代表签认的工程量增减；

　　（3）建设主管部门公布的价格调整。

　　9.2 上述情况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。

　　第十条工程预付款及竣工结算

　　10.1 合同生效后五天内，甲方付给预算价的_____%为工程预付款，计人民币___________万元。

　　10.2 乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。

　　10.3 甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。

　　10.4 甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第十六日起，按施工企业向银行计划外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并承担每日按拖欠总额的万分之三的罚金。

　　第十一条竣工验收

　　11.1 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方提供完整竣工资料（一式______份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改意见，乙方按修改意见修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

　　11.2 甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正当理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改意见，则视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续。

　　11.3 竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

　　11.4 甲方未按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的______分之______计算。

　　11.5 经验收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方承担，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕（特殊情况除外）由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。

　　11.6 工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，则自甲方动用（或使用）之日即为工程竣工日期，由此而发生的安全、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方承担。

　　11.7 工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。

　　第十二条保修

　　12.1 保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为一年，水泥砼路面为三年。

　　12.2 保修责任范围：除甲方使用过程人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。

　　12.3 保修内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的

　　工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。

　　12.4 保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。

　　12.5 保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。

　　12.6 保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。

　　第十三条争议

　　13.1 履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：

　　(1) 向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解；

　　(2) 向深圳仲裁委员会申请仲裁；

　　(3) 向人民法院起诉。

　　13.2 选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或直接向人民法院起诉。

　　第十四条违约

　　14. 1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。

　　14.2 违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款_______%的.违约金。

　　14.3 赔偿经济损失的范围：

　　（1）甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。

　　（2）乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。

　　14.4 损失的计算方法：实际直接损失加实际间接损失，再加上以银行计划外贷款利率计算的利息。14.5 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。

　　14.6 因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书，报原合同审查（或签证）部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方承担。

　　14.7 因乙方原因中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。

　　第十五条安全施工

　　15.1 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

　　15.2 若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由责任方承担。

　　15.3 乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。其防护费用由甲方承担。

　　第十六条不可抗力

　　16.1 不可抗力原因和因素的认定标准：

　　（1）六度以上的地震；

　　（2）六级以上的持续一天台风；

　　（3） 30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；

　　（4） _______年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气；

　　（5）自然原因发生的火灾；

　　（6）其它不可抗力原因（包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等）。

　　16.2 上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，若灾害呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾情处理提供必须条件。

　　16.3 因16.1所列灾害发生的费用由双方分别承担。

　　（1）工程本身的损害由甲方承担。

　　（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；

　　（3）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方承担；

　　（4）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方承担；

　　（5）清理、修理工作的责任与费用承担，双方另签补充协议。

　　第十七条合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章，送XX市建设工程造价管理站或XX市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

　　第十八条合同份数

　　本合同正本一式两份，由甲、乙双方各持一份。副本一式_____份，甲、乙双方各持_____

　　份，建设主管部门，建设工程造价管理站，银行一份。均具同等效力。

　　发包方（公章）承包方（公章）

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同订立时间：年月日

　　合同签字地点：

　　审查意见：经办人：审查机关（公章）

　　年月

工程合同篇6

　　〔内容提要〕随着经济社会的不断发展，房地产开发过剩的积累导致建筑行业面临严重挑战，施工技术亟需改进、管理精细化程度更要提高。本文基于工程量清单计价这一模式，阐述施工合同管理现状，系统分析了施工合同管理在投标、签订、旅行、索赔阶段存在的问题和相关解决对策。研究表明：施工合同管理水平的提高能最大限度地维护施工企业的利益，提升企业的管理水平。

　　〔关键词〕工程量清单计价；施工合同；合同管理

　　当前，随着房地产开发过剩的累积，建筑行业正面临着严峻的转型考验，施工技术亟需改进，管理精细化程度要求也不断提高，施工合同管理是工程项目管理的重要组成部分，贯穿着工程项目的全寿命周期，如何进一步提高施工合同的管理水平，成为了行业的热门话题。工程量清单计价模式符合市场经济的需求，它具有反映市场规律、合理分担风险、利于企业自主报价等优点，是建筑行业走出国门和国际接轨的重要基石，但由于我国施工合同管理起步较晚，施工合同示范文本与工程量清单计价模式不匹配，导致施工合同管理水平不高，不仅影响工程项目的施工进度、延误工期，还可能造成更大的经济损失，所以我们基于工程量清单计价模式，对施工合同管理进行研究是非常必要的。

　　一、工程量清单计价模式下施工合同管理现状

　　1.建筑市场法律、法规不完善。《合同法》和《建筑法》等法律、法规还不是很完备，由于新的工程量清单计价模式的出现，相关法律、法规更新不及时，明显存在部分法律、法规跟不上市场变化的现象，甚至还存在一些大的疏漏，最终造成了法律和建筑市场不匹配的局面。

　　2.市场行为不规范。在建筑市场中，随着工程量清单计价模式的推广，使得各承包商之间竞争激励，发包人利用市场的优势地位，就拟定一些苛刻的合同条款，承包人为了取得项目只能被迫接受。而且发包人在合同的履约阶段随意性很强，经常出现违反合同约定、不按合同要求履约的现象。

　　3.施工企业合同管理人员缺乏，管理水平较差。在工程量清单计价模式下，施工单位为了在投标里面获得中标资格，通常情况下都会偏向于重视建筑工程的投标以及合同签订的事项，然而协约内容履行的时期，工程量清单漏项或更改的事件时有发生，但是由于施工企业法律意识淡薄，合同管理人员相对缺乏，对建筑工程的施工情况没有进行严格的监控，出现可以索赔的事件也不懂得及时索赔，合同管理水平较差。

　　二、工程量清单计价模式下施工合同管理存在问题

　　1.施工投标阶段。施工合同在准备阶段存在的问题有两点：一是施工企业没有自己的企业定额。由于施工企业没有企业内部定额，就会造成在投标时盲目报价，不利于提高企业自身的竞争力，如果报价过低还会增加施工的难度。二是有些承包商在投标时互相勾结，存在严重的串标现象，串通投标这一类违法行为不但让其他投标企业的经济利益受到一定程度的损害，同时给建筑市场的发展带来了严重的负面作用。

　　2.施工合同签订阶段。正是由于所有工程都具有一定的风险，施工方和业主方如何合理分担施工风险，也成为合同签订阶段的主要问题。工程量清单计价模式在合同签订阶段，合理分担了双方在工程量改变上的责任，但也出现了其他问题，如合同文本不规范、合同主体不当、合同文字不严谨、违反法律法规造成合同无效等。

　　3.施工合同履行阶段。我们国家目前在合同履行阶段还存在一些问题：缺乏对合同履约担保能力的鉴别、缺乏对合同的主动管理意识、缺乏对合同管理进行业务指导、缺乏专业的合同管理人员等。还有一些建设单位故意拖延发放工程款，造成施工单位没有充足的工程款，不但影响了施工的进度，还有可能面临建设单位对工期要求的一系列索赔，这些都是由于对施工合同管理缺乏认识造成的，如果合同管理人员具备合同管理的相关知识，这些问题都是可以避免的。

　　4.施工合同索赔阶段。索赔是工程项目的一个重要阶段，施工合同是索赔事项中至关重要的依据，它和索赔有着十分紧密的联系，在市场经济的竞争下，索赔能力是衡量项目能否盈利的重要依据。但是由于施工单位对索赔缺乏深入的认识，不了解索赔的程序，在施工合同的订立过程中，没有考虑到可发生索赔的各种事项，从而当索赔事件出现时，没有足够的合同依据，导致索赔机会的丧失，甚至巨大经济损失。

　　三、完善工程量清单计价模式下施工合同管理问题的相关对策

　　1.施工投标阶段。一是作为施工企业应建立企业定额，减小投资报价的盲目性，提高企业竞争力；二是建立企业的诚信档案，对有串标以及暗箱操作的施工单位公示其不诚信记录，用舆论和法律手段进行惩罚；三是整顿建筑市场，加强对投标过程中承包商串标的打击力度，让承包商在投标过程中不敢违规，从而放弃侥幸心理，规范运作。

　　2.施工合同签订阶段。我们国家的.政府的相关部门应该完善合同规范文本，按照工程量清单计价的模式，合理分担施工方和发包方的风险，确保合同双方在订立合同时的主体地位，对合同内容逐条进行仔细检查，杜绝表述不明确的合同条款，并且在法律法规的合理范围内订立工程项目的施工合同。

　　3.施工合同履行阶段。在现阶段，为了不断增加施工单位的运作效率和管理的成效，使建筑项目能够保质保量的完工，一定要对合同的内容进行合理的履约管理。从国家角度来讲，要完善立法，健全合同管理方面的法律、法规，用法律手段监督合同的履行。从企业角度来讲，一是提高管理人员对于合同管理的意识，必须从合同制定开始做起，要全面、谨慎的建立施工承包合同；二是在施工合同履行过程中要及时发现并解决问题；三是随时掌握价格动态，增强对合同的主动管理意识，认真监督合同的履行；四是为了让工程管理不受到太多的阻碍，使其能够在既定的时期内完工，就必须以相关的管理制度为切入点，发现和解决建筑项目建设整体过程里面潜藏的问题，以此让业主和承包商的切身利益得到良好的保障。

　　4.施工合同索赔阶段。企业管理者要建立高素质的合同管理团队，充分考虑工程项目全过程出现索赔事件的可能，在合同订立时，严格规范的制定合同，做到当索赔事件发生时有据可循。索赔是建筑项目里面符合相关法律的一项要求，索赔管理是工程项目里面有效控制协约风险的一类十分关键的方式，工程合同的管理者，不但要发掘出每一个可以进行索赔的契机，同时要学会如何搜集和整理相关的资料和证据，这样才能最大限度地为企业创造利润。

　　四、小结

　　施工合同管理在针对当代工程项目管理而言具有不可或缺的作用，已演变为和成本管理、质量管理、信息管理、安全管理等并列的一个重要管理职能，在我们国家，由于工程量清单计价模式的起步较晚，合同管理意识不强、管理水平低下仍然是建筑工程中普遍存在的问题。然而伴随着工程量清单计价模式的普及，施工合同的管理方面也必然出现了新的难题，我们必须基于工程量清单计价模式，从施工合同准备到签订、履行的全过程，对施工合同管理展开系统的探究分析，完善施工合同规范文本，增强施工企业管理人员的合同管理意识，最大限度的维护自己的利益，进一步提升工程量清单计价模式下施工合同管理的水平。

工程合同篇7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　根据甲方工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将电焊工程以清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、工程名称工程地址：光明路-程家桥路

　　二、工程单价： 42/m2 (肆拾伍元每平方）（包括实验塔所有外架及造型外架电焊）

　　三、结构类型：框架

　　四、暂定面积： 1000m2

　　五、承包方式：乙方包清工、包质量、包安全、包辅料（切割片、电焊条、工具、等）、包进度（包工期）、包文明施工、包住宿及生活用电）、包结构验收。

　　六、承包内容及要求：

　　1、根据图纸要求及现场交底按照电焊验收要求对所要求焊接的构件进行焊接（电焊、气割）、切割、场内水平、垂直度的加工、制作。焊缝质量必须达到焊接技术验收规范要求。电焊工作包括整个工程全面竣工验收结束。焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。

　　2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　3、承包工程范围内的安全、文明施工等。

　　4、生产性临时的搭设、拆除等。

　　七、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，乙方必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后乙方必须先做好自检，互检工作然后通知甲方验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

　　八、工期要求：总工期 15 天（按总包单位的进度计划执行）。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

　　九、安全要求及综合治理；

　　1、工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，做到安全施工，若造成人生安全事故，乙方承担由此而产生的全部经济和法律责任。若发生重大安全事故应立即上报有关部门并通知甲方代表且作好相应的`应急措施工作。

　　2、严格遵守各种法律法规，服从甲方等相关部门的指挥，自觉遵守甲方的规章制度。

　　3、乙方进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。乙方要给施工人员购买意外险，如不买甲方有权代买，费用有乙方支付（约每人每月250.00左右）。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品。

　　5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，宿舍内禁止使用一切电器设备。

　　6、凡在施工区域内外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

　　十、甲方职责：

　　1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，如试乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

　　2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。

　　3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。