当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-10-19 21:14:19 工程合同我要投稿

精选工程合同范文集合6篇

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

精选工程合同范文集合6篇

工程合同篇1

　　________（以下简称委托人）与_________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1．项目名称：_________

　　2．服务类别：_________

　　第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　第三条下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。

　　第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人（盖章）：_________ 咨询人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　电子信箱：_________ 电子信箱：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1．“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2．“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3．“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1．咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2．咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3．咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条委托人有下列权利：

　　1．委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3．当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的.酬金

　　第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：_________。

　　第四条建设工程造价咨询业务范围：_________。

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　（a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_________。

　　第九条委托人应在_________日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失：赔偿金＝直接经济损失×酬金比率（扣除税金）

　　第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________。

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________。

　　第二十七条双方同意用_________支付酬金，按_________汇率计付。

　　第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　附加协议条款：

　　_________

　　《建设工程造价咨询合同》使用说明

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30％预付款_________元，当工作量完成70％时，预付70％的工程款_________元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。

工程合同篇2

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程具体情况，双方经协商达成如下协议：

　　一、项目工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：详细项目见预算书。

　　4、承包方式：

　　5、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；乙方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作。

　　二、项目期限及付款方式

　　1、本项目制作总工期为个日历天从年月日至年月日完工并交于甲方验收。

　　2、合同总价为人民币（大写）：（￥元）（注：详见报价单，结算时如有增减部分按实际增减结算）。

　　3、付款方式：合同鉴定后，甲方支付乙方人民币（大写）：（￥：元），为工程预付款（合同总价的30%）。泥水基础施工过程中甲方再付（合同总价的`40%）工程进度（备料）款，即人民币（大写）：（￥：元），苗木种植施工过程中甲方再付（合同总价的20%）工程进度款，即人民币（大写）：（￥：元），余款10%待工程完工甲方验收并办理结算后一星期内付清。

　　三、甲方工作

　　如须办理物业管理及监管部门相关手续，应及时办理并负责各项费用。

　　四、乙方工作

　　乙方按图纸说明要求及报价单内工程项目施工。

　　五、工程质量

　　1、所栽苗木质量、泥水铺设基础、雕塑、铁艺、木质等必须符合工程要求，不得擅自改变材质、苗木品种、规格及质量，所有材质及苗木必须经过甲方确认后方可施工、栽植；

　　2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

　　3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　六、养护管理和质量要求：

　　1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　2、栽植后及时封堰浇透水；

　　3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　4、苗木要及时防治病虫害；

　　5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木3个月，养护标准达到《城镇绿地园林养护标准（试行）》，其间发生的费用由乙方负担。

　　七、违约责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方未及时参加验收，一星期后视为合格。

　　2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　乙方责任：

　　1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素（如下雨、停电、地震等）或经甲方同意顺延外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

　　八、保修期限：泥水基础设施及雕塑保修为12个月，包栽包活养护苗木3个月。

　　九、争议：争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，由厦门市仲裁委员会仲裁。

　　十、同生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效；竣工结算，甲方支付完毕，合同保修期满终止。

　　十一、合同份数：一式二份，甲乙双方各一份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　发包方（甲方）：XXX

　　承包方（已方）：XXX

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将XXX委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：

　　XX。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程（详见图纸）。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1、开工日期：本项目工程从XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX个日历天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：X整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币XXX整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币XXX整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的'20%，即人民币XXX整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币XXX整。

　　七、工程质量

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到XXX级。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后XXX天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于XXX个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币XXX元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币XXX元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数

　　本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执XXX份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表（盖章）XXX

　　乙方代表（盖章）XXX

　　合同签订日期：

　　签约地点：XXXX

工程合同篇4

　　**臵业有限公司（以下简称委托方）**工程咨询有限公司（以下简称“工程造价咨询单位”）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托方委托工程造价咨询单位咨询的业务（以下简称本业务）概况如下：

　　工程名称：**4#、5#、6#楼工程工程地点：潍城区**路以东，**街以北工程规模：30109.01m2总投资额：约5600万元工程造价咨询业务范围：工程预算、过程割算、竣工结算审计。

　　二、本合同中的措词和用语与所属工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、工程造价咨询委托函；

　　2、工程造价咨询合同标准条件；

　　3、工程造价咨询合同专用条件；

　　4、工程造价咨询实施过程中共同签署的补充与修正文件。

　　四、工程造价咨询单位同意，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的工程造价咨询业务。

　　五、委托方同意按照本合同注明的.期限、方式、币种，向工程造价咨询单位支付酬金。

　　六、本合同的工程造价咨询业务自20xx年 10月日开始实施，至 ---年--月--日完成。

　　七、本合同正本一式二份，具有同等法律效力，委托方执一份，工程造价咨询单位执一份。

　　委托方：（签章）工程造价咨询单位：（签章）

　　法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

　　地址：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮编：

　　电话：

　　年

　　月日地址：开户银行：帐号：邮编：电话： 20xx年 10月日

工程合同篇5

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　家庭住址：

　　联系电话：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规的规定，在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同，甲乙双方必须共同遵守本合同所列条款。

　　一、合同期限

　　本协议于______年___月___日生效，至______年___月___日终止，其中试用期为______年___月___日起，______年___月___日止。

　　二、工作内容

　　1、项目名称：（公司指定项目）_________________________________

　　2、工作地点：（公司指定地点）_________________________________

　　3、工作内容：负责工程合同的实施，是项目经营、施工和管理的第一责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工和贯标等负有直接责任。同时接受甲方对工作成果的考核处理。

　　三、双方工作职责

　　（一）甲方职责：

　　1、甲方为工程中标承包单位，协助乙方全面改选承包合同，办理一切有关工程承建的业务事宜，并协助乙方协调同业主、设计及其他管理部门的工作关系。

　　2、负责解决工程项目施工所需人、财、物的调配、供应。保证工程所需资金，及时支付工程费用，帮助乙方及时解决施工中所遇到的疑难问题，监督有关部门做好对工程各项服务工作，使之全面实施工程合同中对业主的各项承诺，确保工程顺利进行。

　　3、帮助乙方建立工程成本台账，工程项目的成本核算。负责项目部费用开支，工程总分包结算，工程款项等往来业务。

　　4、对乙方经营管理该项目过程中的施工质量、工程标准、工程进度、安全生产、文明施工、人事安排、劳务使用、经济分配等进行协调、监督、检查、处罚。

　　5、严格改选经营承包合同，兑现承包奖罚。

　　6、甲方于每月____日支付上月工资（工资周期为每月____日-____日）。

　　（二）乙方职责：

　　1、项目全过程

　　从开工准备到竣工验收、结算完成和工程保修，负责项目全过程的实施，负责工程项目正式开工前的一切施工准备工作。按计划组织实施项目的工程建设，对项目的工程建设进行全面管理、过程监督，保证优质、高效完成建设任务。

　　2、协调对外关系

　　代表甲方全面履行工程承包合同，协调同业主、设计单位、及其他管理部门的工作关系，代行甲方做好工程总包管理工作及各分包单位的协调管理工作，履行工程总包合同条款。做好工程部对外的联络、交往，负责协调工程建设相关各方的业务关系。

　　3、现场指挥管理

　　1）负责并主持项目部全面工作，健全项目部的现场指挥、经营管理等各种规章制度。指导和督促项目部管理人员及各班组人员做好本职工作。

　　2）组织项目的施工例会、碰头会，解决施工中出现的问题。处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题，从技术上提出降低工程造价和成本费用的措施，降低建设成本。负责处理现场突发的有关重大问题。

　　3）组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向上级部门报告计划的实施情况，组织编制年度工作总结；参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案。

　　4）负责办理工程施工中的一切工程技术资料签证手续，填报各类报表资料。

　　5）参加图纸会审、工程施工组织设计及重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计图纸和设计文件，主持技术会议，审定主要材料及设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行审核把关。

　　6）对工程进行跟踪检查，及时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程管理、技术管理及工程技术资料的收集、归档工作。负责对部门内各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，并对员工的教育、培训提出奖惩、使用建议。

　　7）组织对重要分项工程、隐蔽工程、结构试验的验收并进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决；组织审查竣工资料，参加工程初验，组织竣工验收，由于乙方原因造成的返工损失，乙方承担相应责任，5000元以内全额承担，5000元以上部分承担50%（但其总额不超过30000元）。

　　4、采购签约及人事权认真签订各项分包合同及责任合同，如采购、分包、租赁等，组织与承包商、供应商进行合同洽谈等工作。调配本工程现场人力、物力、财力、施工队和优先使用公司其他工程范畴的资源，对工程现场有物资租赁、成本控制、计酬分配等权利。

　　5、安全责任

　　1）明确安全生产管理制度，与施工队订立相关约定，有必要时签订协议。

　　2）负责主持现场安全施工工作，落实安全生产方针、政策，负责领导施工现场的安全生产及文明施工工作，主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。对项目安全工作负直接领导责任。

　　3）对现场任何安全事故，承担甲方全部责任的5%。

　　6、严格执行上级有关规章制度，接受甲方有关部门的工作检查、监督。

　　四、劳动报酬

　　1、乙方代表甲方对施工现场进行指挥控制，全面管理项目部各项工作，根据乙方的工作性质实行月薪制，乙方的月薪定为税后_______元；（大写）___________________________元整，薪资包含通信费、交通费、社保、加班工资，其个人所得税由公司缴纳。

　　2、乙方其他与工作相关的.工作费用，甲方根据实际情况实报实销。

　　3、甲方视乙方工作完成情况，可在劳动报酬以外给予工程利润酌情奖励。

　　五、劳动保护和劳动条件

　　1、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护的法律、法规，依法为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度及其标准，保障乙方的安全和健康。

　　2、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产的教育和培训；乙方应取得相应的职业资格证书，持证上岗，在工作中严格遵守安全操作规程。

　　3、乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门投诉。

　　4、甲方负责提供必要的工作和生活条件，满足乙方工作和生活的需要。

　　5、甲方原则上实行8小时工作制，每月休息两天，但可根据工程施工的特点，视具体情况调整，休假不得影响工程顺利进行。

　　六、劳动纪律

　　1、甲方将公司制订的有关劳动纪律和规章制度告知乙方，乙方应自觉遵守甲方依法制订的劳动纪律和规章制度，服从甲方管理。

　　2、乙方应认真履行甲方制定的岗位职责，按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

　　3、乙方违反劳动纪律，有违法、违纪行为、严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的甲方将依据公司相关规章制度，给予其相应的处罚；情节严重，甲方有权单独解除劳动合同，如有违法行为将移交司法机关。

　　七、劳动合同的终止、解除、续订和变更

　　1、甲乙双方必须共同遵守《中华人民共和国劳动合同法》的规定，严格按照国家法律规定办理劳动合同的终止、解除、续订和变更手续。

　　2、本合同依法订立后，甲方变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响本劳动合同的履行。

　　八、双方约定的其他事项

　　1、甲方总部设置在_______________________________，乙方的工作地点由甲方指定。

　　2、甲方因工作需要，或组织机构的设置发生变化需要调整乙方的工作岗位时，应与乙方协商一致；乙方无正当理由，不得拒绝甲方因上述原因做出的工作调整。

　　3、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　九、争议的解决

　　1、甲乙双方本着友好的原则进行协商解决。

　　2、协商解决不成的可直接向____________区人民法院提起诉讼。

　　十、其他事项

　　1、本合同一式两份甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字或盖章后生效，生效后必须严格遵守.

　　2、如甲方违约的承担2万元违约金给乙方，如乙方违约的，扣除保证金2万元作违约金给甲方。如乙方中途停工、合同反悔、中途无故联系不上的，甲方将视为乙方违约并放弃前期所做工程的一切费用及保证金2万元作为赔偿甲方的损失，如乙方尚欠工人工资及材料款的由乙方自己支付并自行承担一切损失及费用。

　　甲方：（签章）

　　______年___月___日

　　乙方：（签名）

　　______年___月___日

工程合同篇6

　　关键词：FIDIC；法律适用；DAB

　　FIDIC是国际咨询工程师联合会制定并推荐使用的《土木工程施工合同条件》等一系列合同示范文本的总称，是目前国际工程项目中应用最广泛的通用标准和规范性文件。作为土木工程合同“圣经”的FIDIC国际工程合同，已经广泛应用于中国对外承包工程企业实施的国际工程项目中。为顺利完成合同要求，FIDIC在红皮书补充规定中引入了争议解决委员会（DAB），并制订了较为详细的规则。

　　DAB方式是一种介于工程师决定和仲裁或诉讼之间采用争端裁决委员会(Dispute Adjudication Board)解决工程争议的方式，本质上属于非诉讼纠纷解决方式ADR(Alternative Dispute Resolution)的范畴。在使用 DAB 方式解决国际工程争端时，选择适用法律非常重要。本文将围绕DAB方式过程中的，协议法律适用、实体规则法律适用以及程序规则法律适用三方面进行分析。

　　一、DAB协议的法律适用问题

　　DAB协议是由业主、承包商和DBA每一成员签定的协议，确定委托DAB解决工程纠纷。DAB协议的法律适用问题，旨在需要解决依据哪一国法律来确定DAB协议的效力问题。

　　DAB协议作为从合同与主合同的关系，如果DAB协议中有规定的管辖法律，则适用双方协议的国家法律或国际法律规约；如果在协议中没有具体规定，根据DAB意思自治的性质，可以类比参考国际商事仲裁协议的'“仲裁条款独立性”理论。其意即：尽管仲裁条款是主合同的一项条款，但它与主合同是两个相互独立或分离的合同。仲裁条款具有保障当事人通过寻求某种救济借以实现合同权利的特殊性质，具有一定的独立性。其有效性不受主合同有效性的影响。即使主合同无效，仲裁条款仍然有效。由此，从合同DAB协议适用的法律应独立于主合同的适用法律条款。如此一来，如何解决依据哪一国法律来确定DAB协议的效力问题？

　　FIDIC合同在《争议裁决协议书一般条件》中规定“因本争议裁决协议书或与之有关的，或因对其违反或其终止或失效而引起的任何争议或索赔，应根据国际商会仲裁规则，由一位按这些仲裁规则任命的仲裁员最终解决”。既然按照仲裁方式解决，笔者认为可以借鉴国际上通行的作法——适用仲裁裁决作出地国，即适用DAB争议裁决委员会所在地国的法律。1958年《纽约公约》、1961年《欧洲公约》以及1975年《美洲公约》都规定，如果双方当事人没有指定适用于仲裁协议的法律，则依作出裁决地国家的法律仲裁协议为无效时，可拒绝承认和执行仲裁裁决。但适用DAB争议裁决委员会所在地国的准据法在实践中也会遇到

【工程合同】相关文章：

工程工程合同10-28