当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-11-15 21:29:05 工程合同我要投稿

【实用】工程合同模板汇编六篇

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的工程合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【实用】工程合同模板汇编六篇

工程合同篇1

　　摘要: 建设工程的施工合同是工程建设的重要合同，是工程建设实施进度控制、质量控制和投资控制的重要依据。处于市场经济体制条件下，建设市场的主体之间都是通过合同构建的相互权利关系，施工合同对建设单位具有重要意义。当前，建设工程施工合同管理还存在一定问题，导致施工管理效果不佳。本文针对建设工程施工合理风险的表现形式进行分析，探讨提高建设工程施工合理风险管理的策略。

　　关键词：建设工程；工程施工；合同管理；风险管理；合同风险

　　一．引言

　　随着我国经济的快速发展，工程建设逐渐增多，市场经济体制改革的逐步深入，促使建设市场的飞速发展。在建设工程施工建设过程中，施工合同是工程管理的重要内容，同时也是开展施工建设的重要依据。施工合同管理过程中，风险管理是科学施工的重要保障，同时也是做好项目建设的必要手段。

　　二.建设工程施工合同风险的主要表现形式

　　1.合同的主观性风险

　　合同主观方面的风险，指的是由于人为因素引起的风险，且通过人文干预能够起到控制风险作用的合同风险。在建设工程施工合同中，主观性风险主要来自发包人或业主。包括发包人或业主能否按照合约履行自身的义务，是否是真正的项目业主等，同时考虑其能否按照合约支付工程款项、项目手续办理是否合法、是否会结算工程款等。另外，有些发包人和业主双方都无法确定对方是否能够履行合同，如业主没有依照合同履行义务，导致发包人难以进行正常的工程建设，资金不到位致使建设材料也难以到位，进而影响施工的开展，这些潜在的不确定性均会给施工合同带来很大风险。除此之外，有些业主凭借在市场竞争中的优势地位，常常在合同拟定中很多苛刻的条款，而承包商为争取项目，只能忍气吞声接受合约条件。有些承包商仅考虑工期和价格，而忽视了其他条款，如保险、索赔、风险担保、经济损失赔偿等条款，签订合同的随意性和盲目性较大。处于这类不平等的合同条约中，在很大程度上增加了施工合同的风险。

　　2.合同的客观风险

　　客观风险与主观性风险刚好相反，客观风险指的是难以通过人为因素进行控

　　制，且风险无法确定的一种风险。如市场波动（例如材料的市场价格变动）、法律政策调整、天灾人祸等，这些都属于不可预知的客观性风险因素，且无法或难以进行防范，只能面对风险。客观性风险对项目的顺利实施会产生不同程度的影响。就目前而言，国家的宏观调控能在一定程度上控制这类型的风险，但在具体的施工合同中，不能仅依靠这一防范手段，需采取多种方式积极应对。

　　三.提高建设工程施工合同风险管理的策略

　　1.建立健全施工合同管理制度

　　由于施工合同的管理环节比较多且较为复杂，如需进行合同洽谈、草拟、签订、交底、分解责任、跟踪履行情况、变更、解除、终止等环节。因此，建立和健全施工合同管理制度非常重要。建设单位可在原有合同管理的基础上进一步规范。首先，对合同管理的每一个环节，制定切实可行的、可操作性强的合同管理制度，以使每个环节的管理有法可依、有章可循。然后进一步强化合同管理机制，包括责任分解制度、合同交底制度、进度款审查制度和批准制度、每日报送制度等。强化责任分解制度，将责任分解到各小组、个人，明确其工作的内容和责任，以促使各方互相配合并落实合同管理制度。强化合同交底制度，则要求合同管理人员对各工作小组、各项目管理人员进行合同的交底工作，交底内容主要是向其说明和解释合同内的主要内容。强化进度款审查和批准制度则要求制定详细的审查和批准步骤，要求合同管理部门严格遵循这一机制进行进度款的审核。每日报送制度的建立主要是为了让合同管理人员及时掌握建筑工程的相关信息，因此，要求各职能部门每日总结工程信息并上报合同管理处。通过建立健全施工合同管理制度，可为实现统筹整个工程项目的运行状态鉴定基础。

　　2.提高施工合同管理水平。

　　首先是配备合同管理的专业人才，合同管理人员首先必须是优秀的工程技术人员,同时还必须熟练掌握和运用各种法律、法规;精通合同管理业务,进行系统的控制和管理,做好合同管理人才的配备和组织保证,是抓好合同管理的重点。加强合同管理人才的培养,只有合同管理人员增强其工作的前瞻性、预见性和系统性,才能真正做好合同管理,从而提高建设项目合同管理的效果。其次是完善工程建设合同管理体制,规范建设工程市场秩序，在签订合同的过程中,承发包双方应建立在平等的基础上,本着互惠互利的原则制定合同条款 ,并建立健全合同管理

　　制度,严格按照合同的签订、审查、授权、公证、监督的程序来执行,进而提高合同的管理水平。再次,提高合同管理人员的素质。

　　3.合同赔偿管理，保证合同签订双方合理的经济利益

　　在工程建设项目中，因合同文件对施工期间发包人提供条件不到位而造成的补偿问题没有约定补偿方法，或补偿细致不完善造成的双方补偿纠纷问题，为促进补偿纠纷问题的处理以及控制类似问题的再次发生，工程筹建单位要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，保证合同签订双方合理的经济利益。具体做法如下：

　　a．对于因工程变更引起的费用补偿问题，应对国家、地方、行业等关于调差的相关规定进行全面收集和整理，系统分析出人、材、机的权重，参照主标调差条款对补偿问题予以处理。

　　b．对于因工程变更引起的补偿数量的确定问题，应对施工方上报的`相关资料进行整理分析。并结合招投标文件进行对比分析，从补偿的概念和法律释义人手，详细分析补偿主体的构成要素，在明确双方责任的基础上，提出一套指标分解体系和具体的计算方法，确定补偿数量。

　　c．对于补偿问题的处理应高度把握主动控制、及时处理的原则，对可能出现的补偿问题，采取措施进行预防处理，避免造成工程成本的增加。同时，避免将所有补偿问题拖延至后期的综合处理，这样往往牵涉利息、利润补偿、工程结算等一些问题，导致合同双方矛盾的进一步复杂化，大大增加了协调处理的难度，因此必须及时处理索赔。

　　4.做好建设工程合同的履行管理及评价工作

　　由于建设工程的合同内容非常丰富，能够很好地反映整个项目的建设过程。在项目完成后，对工程合同的履行情况进行评价有助于总结经验教训，为今后开展工作有很大帮助。合同终止后，管理人员应收集、整理、保存、登记相关建设工程的合同资料，并做好资料的编号、装订及归档等工作，使建设工程的合同资料管理走向规范化、程序化。与此同时，比较分析建设工程的实施计划与合同履行情况，并对合同的履行情况作出客观评价。通过评价工作，不断提高建设工程的施工合同管理水平。

　　四．结束语

　　施工合同对建设工程施工单位具有重要作用。在工程施工过程中，应十分注重施工合同的风险管理，通过多种手段防范风险的发生，包括建立健全施工合同管理制度、做好合理管理工作、选派高素质的合同谈判人员以及做好合同的履行管理及评价工作等，以切实保证建设单位工程建设的经济效益。

工程合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了优质高效地完成甲方交付给乙方的施工任务，明确甲乙双方

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：

　　4、工程内容：成孔、砼搅拌与浇注、钢筋笼制作与安装;

　　5、工程量：实际完成工程作量结算(桩长含0.5米桩头)

　　二、工程造价及工期

　　1、桩基检测：元/栋

　　2、工程总价：

　　3、施工工期：自年日竣工，施工工期为天。

　　三、工程质量标准：合格

　　四、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方在开工前，将与施工项目有关的设计图纸、地质勘察报告以及书面的技术要求交付乙方;并对施工现场及技术资料做一次性技术交底。

　　2、在乙方开始施工前，甲方应做好施工现场的“三通一平”工作，并负责清除施工场地的地下隐蔽物。

　　3、施工过程中，甲方负责协调施工现场与周边有关各方面的关系;负责提供乙方施工现场办公室间;提供乙方施工人员的食宿用场地及施工用料堆放用场地，确保施工的顺利进行。

　　4、按有关规定及技术规范检查、督导乙方的施工质量及工程进度，在发现问题时，有权要求乙方停工整顿，对已完工部位及时予以验收;在施工现场出现未曾预料到的情况时，及时对乙方对此提出的技术措施予以审议，并提出书面意见。

　　5、对由于甲方原因造成的停工、窝工，甲方负责按实际发生补偿由此给乙方造成的经济损失。

　　6、甲方按双方约定及时向乙方划拨工程款，以确保工程按正常进度进行。

　　(二)乙方责任

　　1、服从甲方及监理单位对施工现场的管理，及时向各技术管理部门提交完整无缺的技术资料。

　　2、按设计图纸及国家颁发的现行技术质量标准，认真组织施工，确保工程质量验收一次合格。

　　3、乙方在施工过程中发生的机械、人身事故及工程质量事故，负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

　　4、因乙方施工组织管理及施工设备配置不当而造成的停工、窝工、待料等情况，由乙方自行承担由此而引起的经济损失，若出现工期延长时，乙方应补偿甲方的经济损失。

　　5、施工过程中，遇地质情况与原勘察报告不符或其它影响施工的因素出现时，在及时向甲方报告的同时，应立即提出技术处理措施，在取得甲方、监理的.同意意见后，按调整后的方案进行施工。

　　6、委托秦皇岛市建筑主管部门认可的桩基检测单位进行桩基工程检测。

　　7、支付施工水电费。

　　五、付款及结算

　　1、日内甲方向乙方付工程总价的%，做为乙方的备料(预付)款。

　　2、工程进度达到时，甲方向乙方再付工程总价的 %，做为乙方施工的进度款。

　　3、工程量全部完成时，甲方向乙方再付工程总价的%。

　　4、工程竣工验收合格后，甲方在日内将尾款一次性对乙

　　六、附则

　　1、本合同一式份，双方各执份，具同等效用。

　　2、合同经双方代表签字后生效，工程完工并结清工程款后自然失效。

　　3、在本合同执行过程中，如出现不可预见性的情况发生时，双方友好协商解决。

　　4、合同生效后，任何一方违约造成的对方经济损失，由违约方承担全部责任。

　　5、受现场实际条件制约，需增加工程量或加大乙方责任时，甲方按乙方中标时取费原则，甲方给乙方增加工程施工费用。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，于年月日在签署本合同。

　　鉴于：

　　1．甲方委托乙方负责工作。

　　2．乙方承诺按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承担。

　　3．乙方作为有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、（总承包工程）项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的.要求、设计及工程变更、成品和半成品的保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。

　　甲乙双方达成如下协议：

　　1.工程概况

　　1.1.工程名称：

　　1.2.工程地点：

　　1.3.承包范围：

　　1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。

　　1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方若拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意后方可实施，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

　　2.工期及施工进度

　　2.1.本工程绝对日历工期为日，

　　开工日期：；

　　竣工日期：。

　　以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。

　　2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。

　　3.合同价款

　　本合同为固定总价合同，合同总价为元（大写：）。

　　4.质量标准

　　本工程质量标准：合格。

　　5.附则

　　5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。

　　5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。

　　5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。

　　5.4. 本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　发包方（公章）：承包方（公章）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　法定代表人（或授权人）：法定代表人（或授权人）：

　　主管领导：主管领导：

　　经办人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因本公司厂房墙面改造维修工程事宜，本着诚信、互惠的.原则，经双方友好协商，达成以下协议：

　　一、甲方厂房一侧墙面拆旧换新(钢结构总高12米，长108米)

　　二、期限：收到材料预付款3日内材料到场。

　　三、合同价款及结算方式：

　　1、合同总价款35800元(包括原材料、加工等费用，不含天沟材料)。

　　2、先预付该材料款30%，材料到场付清余款。

　　四、材料验收标准：甲方对乙方所送材料按照要求进行验收，对短期检验难以发现的质量问题，在甲方通知乙方后48小时内到场进行解决。

　　五、在施工过程中如有未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，由本合同签订辖区所在地法院诉讼。

　　六、原材料的提供规格、数量及质量均按附表标准提供(详见附表)。

　　七、附表：

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇5

　　甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

　　1．本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的.含义相同。

　　2．下列文件构成全部监理合同文件（以下称本合同）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

　　（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；

　　（2）本合同协议书；

　　（3）合同专用条款；

　　（4）合同通用条款；

　　（5）施工监理委托书或监理中标通知书；

　　（6）与本合同有关的其它文件。

　　3．甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

　　4．双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币_________元。

　　5．本合同施工监理期为_________个月（天），即从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　6．本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

　　7．本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　单位地址：_________ 单位地址：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签约地点：_________ 签约地点：_________

　　甲方：________________________ 乙方：________________________

工程合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为完成甲、乙双方商定的国电家园二期10#/11#楼铝合金窗加工、安装任务，明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的有关规定，经双方协商，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、项目名称：___国电家园二期10/11#楼_

　　2、项目位置;国电家园二期南坊工地

　　3、现场施工条件：施工用水、用电已接通、土建洞口已具备安装条件。

　　4、工程单价：预计工程量4000平方米，单价见附表，工程总造价约120万元(按实际数量结算)。

　　第二条付款方式：

　　1、甲乙双方合同签订后，待乙方铝合金材料进齐并安装好窗框架后预付乙方50%工程款。

　　2、乙方铝合金窗全部安装完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的70%。

　　3、工程安装结束经质检站等有关部门验收合格后，甲方在一个月内付至工程总造价的95%，其余5%作为质保金，质保期(一年)后无质量问题一月内无息全额支付。

　　第三条双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　(1)甲方有权与乙方、监理公司共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

　　(2)甲方负责组织工程竣工验收，并按合同规定及时支付工程进度款及尾款。若甲方的款项支付不及时，工期顺延。

　　(3)甲方及其委托代理人(代建、监理单位，下同)可对乙方提交的材料、样品、成品有审核确认的责任。

　　(4)甲方对乙方的制作安装过程进行质量监督。

　　(5)甲方通知后乙方方可进入工地安装，然后分项验收。

　　(6)门窗进入工地由甲方负责验收合格后，由甲方协助乙方保护、看管。

　　2、乙方的权利和义务

　　(1)乙方应服从甲方、甲方委托代理人及总包单位的现场管理，并签订施工配合协议和安全施工责任协议。乙方制订的施工计划及方案应尽可能减少对其它施工单位的影响，确保安全。

　　(2)施工中未经甲方及代理人、监理、总包同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线。

　　(3)乙方负责施工组织设计(或施工方案)和进度计划的制定，并在正式进场前提交监理、甲方予以确认。

　　(4)乙方应提供竣工验收技术资料，参加竣工验收。

　　(5)由于产品本身的质量(按正常的工序按装生产)造成在约定期限内发生铝合金氧化、变形、窗扇脱落、门窗渗水等由乙方负责。

　　(6)发生重大伤亡及其他安全事故，乙方承担一切责任。

　　3、合同生效后，如无正当理由，违约方应向对方支付铝合金窗总价10%的违约金。

　　第四条合同工期

　　乙方备货期日，加工安装期自年月日起至年月日止，合同工期总天数天，(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)

　　第五条门窗质量要求

　　1、产品质量应符合《GB11793.1--89》B2标准;安装符合《JGJ103---96》规定。乙方应保证门窗在设计、制造、检查、验收、使用、包装、运输、安装等过程中应符合或高于现行国家标准，具体要求见附件。

　　2、若所供铝合金门窗在使用前或使用中发生质量问题，乙方应在收到甲方通知后按乙方承诺的内容(无承诺时间则按照收到通知起48小时内)维修和更换。

　　3、乙方在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，铝合金窗加工大样图纸必须经过甲方确认，并书面提出乙方配合要求，按双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过甲方及监理再次确认后，方可进场施工。

　　4、乙方在发货、安装之前，应对所供铝合金窗的.内在和外观质量、规格进行准确、全面的检验，并出具检验证、合格证书。

　　5、铝合金窗全部安装完毕经甲方验收后，由质检站、监理单位和施工单位协同验收，并办理竣工手续。

　　6、乙方在质量保修期(一年)内，按照有关法律、法规和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。在合同规定的质量保修期内，甲方如发现铝合金窗的质量或规格与合同规定不符，或有缺陷(包括潜在的缺陷)，乙方应进行修理或更换，甲方有权申请本地质检部门检验，并可根据检验结果向乙方提出索赔。

　　第六条其他事项

　　1、合同的变更、解除及争议解决方式除合同另有规定外，本合同的任何变更、解除(不可抗力除外)应由双方同意，并签订书面协议后生效。如发生争议，应由双方协商解决，协商不成，提交临沂仲裁委员会仲裁。

　　2、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章(或合同专用章)后生效。

　　3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以“纪要”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

　　4、本合同一式四份，双方各执两份，附件同样有效，未尽事宜可进行补充。

　　5、附件：(1)招投标说明 (2)报价明细表

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

【工程合同】相关文章：

工程工程合同10-28

工程工程合同07-20