当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-11-01 22:03:20 工程合同我要投稿

关于工程合同合集十篇

　　在当今不断发展的世界，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的工程合同10篇，欢迎大家分享。

关于工程合同合集十篇

工程合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　岳阳市兴盛复合肥有限公司吹填土方工程委托乙方承包施工。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条约》及有关法律条文，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及工程计量：工程量约万m3，具体施工位置以甲方在工程现场划定的范围为准；测量方式、计算方法以每月甲乙双方的预测方量为主，最终验收方量以甲、乙双方共同测量的吹填区域数据作为结算依据。自工程完工之同起10内，甲方必须组织进行验收测量，如甲方在规定时间内不做工程验收，则最终方量以乙方竣工测量的结果作为结算依据。

　　四、工期要求：暂定为6个月（自甲方具备施工条件之日起算）

　　五、综合单价：

　　1）、土方单价：元/m3（以上单价不含税金，若甲方要求开具工程发票，税金由甲方承担。吹填最远排泥距离不得超过1000米，吹填土质不得超过三类土，超出上述排距及土质标准，施工单价另定）。

　　六、工程款支付：

　　甲方负责向乙方提供柴油（0#）及润滑油，但油价、油质、油量等事项需由乙方事前认可。乙方应付的油款由甲方从应付乙方的每月工程进度款中扣除。每月25日，由甲乙双方共同对当月的工程量进行测量和计量，工程进度款按每月完成工程量的80%计付。合同工程完工验收且收到乙方申报的结算资料后2个月内，甲方应审定工程款并结清工程尾款。若甲方在收到乙方的.结算资料后2个月内未审定工程款并结清工程款的，则按乙方申报的工程款金额确定工程款，由甲方按乙方申报的工程款金额支付工程款给乙方，并由甲方对拖欠的工程款按月利率1。5%计付利息给乙方。

　　七、验收要求：以自然吹填土体状态验收。

　　八、各方的权利和义务

　　（一）甲方的权利义务：

　　1、甲方委派1名管理人员对工程施工的全过程进行管理并协调各方关系。甲方驻现场代表有权监督任何可能影响工程质量的事项，有权对质量不合格的工段、工序要求停工整改。

　　2、甲方代表有权按照施工计划，督促乙方配备足够的施工设备和人员，确保按期完工。乙方如无法满足施工进度计划要求，甲方有权要求乙方增加设备和人员参加施工。

　　3、为乙方提供技术支持，负责丌挖区的施工导线放样。

　　4、甲方负责田堰和排水口的修筑与维护，负责乙方挖泥船施工补水，负责疏挖区及吹填区域的清障工作。

　　5、由于甲方原因造成乙方停工，甲方需承担停工期间乙方在本项目的所有人员的工资并补偿设备停歇台班费（按国家相关定额计价），且乙方有权解除合同，撤出工地。

　　6、甲方为乙方提供船舶进出场所需的场地，修整场地所发生的一切费用由甲方承担。

　　7、甲方应为乙方办妥海事、环保、路政、协调地方关系等相关手续，并交纳相关费用。

　　（二）乙方得权利和义务：

　　1、遵守施工合同条款，按期保质完成施工任务。

　　2、服从甲方的管理，文明施工，改善员工的卫生生活条件，按时发放员工的工资，不得无故拖欠。

　　3、负责本施工队伍的生活临时设施搭建。

　　4、搞好安全生产工作，确保安全无事故，如发生安全事故由乙方承担。

　　5、乙方贷资200万元（作为工程进度支付油料费用，施工完后必须返回乙方）。

　　九、其他

　　1、柴油最高限价确定为8500元/吨，油价超过8500/吨的，由甲方补偿柴油差价给乙方（柴油标号为“O”号柴油以上，确保设备（正常运行）。

　　2、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方代表签字盖章后生效。未尽事宜，双方另行协商解决。

　　3、双方协商不成，发生争议的，双方均可向乙方所在地的海事法院提起诉讼。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：（委托方）乙方：玲珑花艺婚庆服务公司

　　新郎：联系人：

　　新娘：

　　地址：地址：

　　联系电话：联系电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关法律法规，结合本次婚礼庆典服务的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条婚礼庆典基本情况

　　举行时间：_____年 _____月_______日______时______分

　　举行地点：____市____区_____路____弄____号（饭店）________厅婚宴：共________桌

　　第二条约定事项

　　各具体项目类别及价款（请在选定的项目前打√，未选择项目请划去）：□总体策划价款：人民币__________元

　　□婚礼主持价款：人民币__________元

　　□婚车使用价款：人民币__________元

　　□化妆服务价款：人民币__________元

　　□纪实摄影价款：人民币__________元

　　□纪实摄像价款：人民币__________元

　　□其他服务项目价款：人民币_________元

　　各项目的具体约定内容详见相关附件。

　　第三条约定事项的总价款

　　上条选定约定事项的价款总计为人民币（大写）__________元。

　　条四条付款

　　（一）本合同生效后，甲方应按所选约定事项总价款的 30 ％即人民币________元向乙方交纳定金；

　　（二）如选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的 50 ％即人民币_______元；婚礼当天车辆到达验收合格后付总价款的 10 ％即人民币 ________元；

　　如未选择婚车使用项目，则试妆、婚礼主持人见面、策划完成后付总价款的 50 ％即人民币 __________元

　　（三）完成所有服务项目后付清余款总价款的 10 ％即人民币 ___________元

　　（四）如需增加服务项目，需另订补充协议，价款及付款方式以补充协议为准；双方所有款项往来均应出具收据，结束后乙方应统一开具发票交甲方。

　　第五条乙方义务

　　乙方应严格遵照本合同的内容，按照双方约定的程序及要求，安全、有效、及时地完成各约定事项。

　　第六条甲方义务

　　甲方应按时支付各约定事项的价款。

　　第七条任一方如单方面无故终止本合同，应按合同总价款的30% 即人民币元支付违约金。

　　第八条乙方违反第五条的约定，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求乙方给予赔偿.

　　第九条甲方违反第六条的.约定，乙方有权单方面解除合同，并要求甲方承担由此产生的违约责任，同时根据所造成的实际损失，要求甲方给予赔偿。

　　第十条若附件对违约条款及赔偿标准另有具体约定的，从其约定。

　　第十一条

　　不可抗力在本合同有效期内，任何一方对于不可抗力事件所直接造成的延误或不能履行合同义务不需承担责任，但该方应采取必要的措施以减少造成的损失。

　　第十二条合同权利义务的转让

　　乙方如遇不可抗力事件，经甲方同意后，可将本合同中乙方的部分权利和义务转让给第三人，如该转让使甲方遭受损失的，该实际损失应由乙方承担。

　　第十三条争议解决方式

　　合同履行中若发生争议，由双方自行协商解决；或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。

　　当事人不愿协商、调解的或协商、调解不成的 , 可通过下列方式（请选定的方式前打√，空置内容请划去） :

　　□向仲裁机构（名称：）申请仲裁；

　　□向人民法院提起诉讼;

　　第十四条合同的未尽事项及变更

　　本合同如有未尽事宜，双方应通过订立书面补充协议进行约定。

　　本合同在履行过程中如需对本合同及附件内容作补充、删减或修改等变更事宜的，须经双方达成书面变更协议，取代其所修正的内容。

　　第十五条合同的生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执份。

　　本合同附件、补充协议、变更协议为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　第十六条合同附件

　　下列附件与第五条的约定相对应（请在需要的项目前打√，空置项目请划去） :

　　□附件一：总体策划约定 □附件二：婚礼主持约定

　　□附件三：婚车使用约定 □附件四：化妆服务约定

　　□附件五：摄影服务约定 □附件六：摄像服务约定

　　□附件七：其他服务项目约定 □附件八：补充约定

　　□附件九：服务变更约定 □附件十：服务验收单

　　合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。如企业另有合同附件的，其内容应当包括上列示范合同附件内容。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：新郎：婚庆单位：

　　新娘：法定代表人：

　　联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：

　　日期：年月日日期：年月日

工程合同篇3

　　甲方： XXX公司

　　乙方： XXX公司

　　经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

　　一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

　　二、工程地点：XXXXX

　　三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

　　四、工程价款及工程结算：

　　乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

　　五、工程工期：

　　根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日开始施工，X

　　年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

　　六、付款方式：

　　（1）工程预付款：

　　在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

　　（2）工程进度款：

　　按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

　　七、双方责任：

　　甲方：

　　1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

　　2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。乙方：

　　1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

　　2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

　　4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

　　八、质量验收：

　　1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

　　2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

　　3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的`材料。

　　4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

　　九、安全管理：

　　1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

　　2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

　　3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

　　4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

　　负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

　　十、违约、仲裁：

　　1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

　　2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

　　十一、其他：

　　1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

　　2）设计变更通知等技术文件。

　　2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

工程合同篇4

　　1.《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是( )。

　　A.救灾工程项目

　　B.外国政府贷款项目

　　C.国家融资项目

　　D.大型基础设施项目

　　答案A

　　2.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。

　　A.请求上级主管部门进行

　　B.临时组建机构进行招标

　　C.委托招标代理机构进行

　　D.聘请专家顾问指导进行

　　答案C

　　3.招标人选择招标代理机构时，( )不是必须满足的条件。

　　A.招标代理机构必须是法人

　　B.有从事招标代理业务的营业场所

　　C.有能够编制招标文件的能力

　　D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

　　答案A

　　4.下列有关招标代理机构的说法错误的是( )。

　　A.招标代理机构与行政机关无隶属关系

　　B.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

　　C.上级主管部门可以指定招标代理机构

　　D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

　　答案C

　　5.对已完成施工图设计的.小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。

　　A.单价 B.总价 C.成本加酬金 D.综合单价

　　答案B

　　6.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。

　　A.立项批准 B.征地许可 C.安全许可 D.申请招标

　　答案D

　　7.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

　　A.现场考察时招标人口头解释

　　B.招标文件规定

　　C.书面函件

　　D.仲裁机构裁定

　　答案C

　　8.采用综合评分法评标时，以( )为最优。

　　A.报价最低标书

　　B.报价最高标书

　　C.报价接近标底标书

　　D.得分最高的投标书

　　答案D

　　9.作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。

　　A.投标价 B.标底价 C.评标价 D.中标价

　　答案C

　　10.定标的主要依据是( )。

　　A.评标报告 B.投标文件 C.招标文件 D.投标价格

　　答案A

　　11.通常将勘察任务包括在( )范围内。

　　A.设计招标 B.监理招标 C.施工招标 D.前期准备

　　答案A

　　12.关于设计招标下列说法错误的是( )。

　　A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争

　　B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段

　　C.设计招标应采用设计方案竞选的方式

　　D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细

　　答案B

　　13.设计招标应采用( )方式进行招标。

　　A.公开 B.邀请 C.询价 D.方案竞选

　　答案D

　　14.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。

　　A.招标人 B.投标人 C.总监理工程师 D.工程师

　　答案B

　　15.监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。

　　A.能力 B.人员 C.设备 D.报价

　　答案A

　　16.监理招标宜采用的招标方式为( )。

　　A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.监理规划或大纲竞选

　　答案B

　　17.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。

　　A.物资采购监理

　　B.勘察设计监理

　　C.施工监理

　　D.专门的监理单位

　　答案C

　　18.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。

　　A.书面形式 B.澄清问题会 C.口头形式 D.询问

　　答案B

　　19.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。

　　A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.询价

　　答案B

　　20.综合评分法可以较全面地反映( )。

　　A.投标人能力的高低

　　B.投标人的财务状况

　　C.投标人的素质

　　D.投标人的分包计划

　　答案C

工程合同篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:

　　2、发包文号：

　　3、工程地点:

　　4、工程内容:

　　5、工程造价：

　　二、工期

　　1、承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。

　　开工日期:

　　竣工日期:

　　合同工期: 日历天。

　　3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)不可抗力。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　三、工程质量及验收

　　1、质量标准。

　　2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

　　3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

　　4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

　　四、工程款支付

　　工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%，余款5%作为质量保证金(待工程保修期满后无质量问题无息退还)。

　　五、材料供应及设备管理

　　1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

　　2、机械设备由承包方自备。

　　六、发包方责任

　　1、负责办理有关建设手续。

　　2、发包人指派同志为工地代表。

　　七、承包方的责任

　　1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

　　2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

　　3、做好施工原始记录，按发包方要求的`工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。

　　4、承包方指派同志为工地代表。

　　八、安全生产与文明施工

　　1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

　　2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

　　3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

　　4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

　　九、其它

　　1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

　　2、合同份数：

　　(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

　　(2)本合同副本两份(发包方、承包方各执一份 )。

　　十、补充条款:

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇6

　　甲方：

　　车牌号：

　　乙方：

　　因甲方运输需要，其运输车辆需经乙方落石滩石料厂路段通过，经双方协商就有关事宜达成如下协议：

　　一、甲方的运输车辆，经乙方石料厂专用路段通过，保证良好的路面，不影响乙方的生产运输，由乙方负责对该路段的维修，甲方给予一定数额的费用补偿。

　　二、甲方补偿乙方道路的维修费用的方式，以单车支付，一趟一付，每个单车每趟支付30元（四轴以下）六轴的100元，任何一方不得擅自增减其费用，需增减时须经双方协商一至后方可执行。

　　三、甲方必须自觉交付所指定的补偿费用，不得少交或拒交，否则乙方有禁止其车辆通过的`权力。

　　四、乙方须对其路段进行定期维护，确保其路面的良好性，除自然灾害等意外原因（如山洪）至甲方运输车辆不能通行外，在无外部影响的情况下由于乙方维护不及时，出现险情路况，致甲方运输车辆不能通过的甲方有权拒缴对乙方的修路补偿费，并对该路段提出合理的维修意见和建议。乙方应及时认真整改，但甲方对乙方不得提出无理或无法达到的要求。

　　五、由于自然灾害（如山洪）原因，致该路段不能通行由乙方负责修复，并达到车辆的正常通行，其修护费用全部由乙方承担，如在本协议规定的路段内发生车辆故障堵塞道路无法通行的，由甲乙双方协商及时疏通堵塞路段。其产生的费用由甲方承担。

　　六、本协议双方需共同遵守，未尽事宜共同协商一致后作出补充协议。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：

　　电话：

　　乙方：

　　电话：

　　签订日期

工程合同篇7

　　一、监理工程师的职责和权利

　　职责：(具体的参见《监理规范》)要了解每一级监理人员的职责

　　权力：(从以下的角度宏观去理解)

　　1) 向承包人发布指令及信息的权力

　　如：发布开工令、停工令、复工令、工程变更令、合同规定之外的检查与试验、重新检查以及合同规定的任何其他指令向承包人提供图纸及其他与工程相关的资料，解释合同(FIDIC)

　　2) 确认权(认可权)与拒绝权

　　如：对承包人提交的施工方法、方案的认可;进场材料的认可;施工质量的认可

　　施工进度计划的认可;修正计划的认可

　　工程计量结果的认可;

　　工程分包的认可;索赔的认可等

　　3) 签证权

　　如：期中支付证书签证权;最终支付证书签证权;竣工证书签证权;缺陷责任证书签证权

　　4) 协调管理权

　　主持召开工地会议，协调工程内部之间的关系;外部关系的协调由业主负责

　　二、承包人的主要合同责任：

　　1、承包人最主要的合同责任是保证工程的施工质量和工期(第8条)

　　2、接到中标通知后28天内提交履约担保(第10条)

　　3、对现场考察的内容规定(第11条)

　　4、对投标报价的完备性和正确性负责，报价中已包含能合理预见到的风险费用，只有遇到除气候条件以外的.其他不利的外部障碍和条件且这种障碍和条件是一个有经验的承包商不能合理预见到的，才可以索赔工期和费用(第12条)

　　5、根据监理工程师提供的书面原始测量资料对工程进行放线，并对其准确性负责。(第17条)

　　6、对施工现场的安全、环保负责(第19条)

　　7、工程移交前对工程、现场材料及尚未安装的工程设备负责照管(20条)

　　8、负责办理工程一切险、第三方责任险、施工设备险、职工人身意外险(第21-25条)(工程一切险、第三方责任险的保险范围参见培训教材后附录)

　　9、选择合理的运输线路，运输工具，运输方法，合理地分载，避免损害旧有道路和桥梁。(第30条)

　　三、质量管理

　　1、隐蔽工程覆盖前的检查和覆盖后重新剥开检查的规定(第38条)

　　2、监理工程师指令做合同规定之外的检查规定(第36条)

　　3、不合格材料和设备的拆运(第39条)

　　四、进度管理

　　1、暂时停工的规定(第40条)

　　2、工期延长的规定、承包人延期申请与监理受理程序(第44条)

　　3、交工验收和交工证书(第48条)

　　1) 交工验收程序、条件

　　2) 费用承担

　　4、缺陷责任期(第49条)

　　1) 缺陷责任期开始时间

　　2) 承包人在缺陷责任期内的责任

　　3) 缺陷修复费用的分担

　　4) 缺陷责任证书的法律意义(第61条)

　　五、费用管理

　　1、计量的相关规定(第55、56、57条)

　　1) 对清单所列工程量的2种规定

　　2) 对清单细目漏报单价或总额价的规定

　　2、支付证书与帐单

　　1) 期中支付证书(开具证书的程序、条件)

　　2) 最终支付证书(最终支付证书生效日为承包合同终止的标志)

　　3) 帐单是承包人提交监理工程师的，包括月结帐单(月支付申请报表)

　　交工结帐单、最后结帐单、清帐书

工程合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、合同内容及要求：

　　二、设计与制作费用：

　　设计与制作费用总计为：人民币￥元，(大写：元整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的 %即人民币￥ _________ 元，

　　(大写：

　　)。

　　3、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥

　　元整(大写：)。

　　四、设计与制作作品的时间及交付方式：

　　1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

　　五、知识产权约定：

　　1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

　　2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

　　六、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的`所有权、使用权和修改权;

　　甲方义务：

　　1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用;

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。

　　七、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　甲方代表签名：乙方代表签名：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户：

　　帐号：

　　日期：年月日日期：年月日

工程合同篇9

　　一、施工合同管理的特点与作用

　　1.特点。

　　对于施工合同管理工作本身而言，其存在着自身的特点，具体如下：

　　第一，管理工作持续时间长。由于当前建筑行业施工项目通常都是以大规模的建筑项目为主，且在建筑结构以及相应施工工艺技术等方面上的要求较高，因此施工的周期较长，相应的合同管理工作因此而具备了周期长的特点。

　　第二，所受影响因素较多、风险大且影响到工程的实际效益。在建筑施工项目中，其施工过程存在着一定的不可预见性，比如夏季因连续暴雨等恶劣天气难以施工等问题的存在，都会影响到施工计划的顺利进行，施工合同便需要进行相应修改等，这就给合同管理工作的开展带来了一系列不可回避的难题，相应风险加大，经济效益受到影响。

　　第三，具有综合性特征。施工合同管理工作涉及到项目进度控制、质量控制等一系列管理工作内容。

　　2.作用。

　　首先，能够为营造良好的行业市场竞争环境、提高施工企业竞争实力奠定基础。建筑施工合同内容的落实受到相应法律法规的保护与限制，这就确保了施工企业在参与市场竞争的过程中能够在遵守法律制度的基础上，确保实现行业市场竞争秩序的稳定；与此同时，在参与市场竞争的过程中，实现自身经济利益的最大化是建筑施工企业立足于市场的关键，而施工合同则是其所应遵循的法律原则，只有在合同规定的范围内来实现对成本的有效控制，才能够在保证履行自身义务的同时，实现经济效益的最大化；此外，面对当前建筑行业法律法规的不断完善，招投标管理工作日渐规范化，建筑施工企业要想赢得项目，就需要加强对合同的管理，打造良好的声誉，进而才能够具备竞争的优势。其次，顺应工程管理国际化这一发展趋势。当前，在参与国际市场竞争的过程中，国外承包商逐渐进入到国内的建筑市场中，而国内的承包商也逐渐走出国门，这一国际化的工程承包形势下，需要以FIDIC为基础实现对合同的规范化管理，进而才能够迎合国际工程发展需求，避免合同纠纷，促进我国施工企业的稳健发展。最后，提高建筑施工企业的整体管理水准。施工合同管理直接关系到工程造价控制，进而影响到施工企业的经济效益，而这一管理工作的内容涉及较广、周期较长，因此，这一管理质量的高低直接影响到企业整体管理水准，不断强化对施工合同的管理能够提升建筑施工企业的整体管理质量。

　　二、施工合同管理工作中所呈现出的问题

　　首先，尚未实现合同的规范化签订。目前，很多建筑施工企业在签订施工合同的过程中，并没有按照相应的规范文本进行落实，合同内容过于简单，无法将双方所应承担的权利与义务进行具体明确，甚至存在着口头委任取代签订合同的现象，致使整个合同管理工作缺乏开展的基础。其次，合同纠纷尚未得到有效的解决。由于合同文本不规范，在实际执行的过程中，合同纠纷问题频发，而针对这一问题的解决通常采用的依旧是行政手段，其力度明显过弱，致使问题无法得到有效解决，缺乏法律的制裁导致施工方因此而遭受到经济损失。再次，尚未实现合同的完善归档，相应监管措施落实不到位。要想实现对施工合同的完善管理，建筑施工企业就需要以现代化的管理方式来实现合同的归档，并要重视相应的监管工作，以实现对履行情况的全面评估，但是，从目前实际开展工作的现状看，粗放型的管理方式下，管理手段过于滞后，相应的监管工作缺位。最后，管理人才匮乏。由于相应管理人才不足，现有人才能够素质偏低，致使无法按照相应法律规定来实现对合同的完善的管理，在实际履行合同内容的过程中，合同双方并没有全面的'承担起自身的责任与义务，同时随意修改合同的现象屡见不鲜。

　　三、加强施工合同管理以实现工程成本有效控制的途径

　　1.实现对工程预结算、材料以及工艺设备的全面审核。

　　在建筑施工企业中，要想通过对合同的有效管理来实现对工程造价的控制，就需要全面落实对工程预结算的审核工作，根据工程的实际设计规范，将其中因多算工程量等所增加的成本费用进行精简，确保相应的工程预算合理化。与此同时，由于建筑施工项目中材料与设备的成本费用所占比例较大，因此，要想在施工环节中实现对工程造价的控制，就必须针对材料与设备的费用支出进行严格的把关，在全面了解建筑材料市场价格的基础上，确保选择性价比高的材料与设备。

　　2.实现对工程量变更的有效管理。

　　在实际施工的过程中，工程量变更同样会给相应的造价控制工作带来难题，通常情况下，项目设计以及施工进度的改变会直接致使相应工程量发生变化，而在这一问题上相应的决策因时间紧等因素的限制通常缺乏科学性，因此，工程项目的造价无法得到有效控制。为了尽量确保工程变量下决策的科学性，就需要通过强化合同管理工作来落实，根据合理变更下合同价格所发生的变化，以合同价进行计算，如果合同中不存在这一定价，就按照相似的合同定价来实现计算，如以上条件都不存在，就需要经过工程师的把关确认再实现合同价格的计算。而如果工程量的变化是因承包方自身原因所造成的，那么其就没有权利来进行合同款的追加。

　　3.实现对合同索赔问题的完善处理。

　　从实际施工经验中可以得出：之所以索赔问题会屡屡发生，一方面在于业主自身在签订承包合同的过程中，并没有以规范的合同文本来落实完善的合同内容，另一方面，相应合同管理工作开展不到位也是产生这一问题的原因之一。而在建筑施工行业逐渐与国际接轨的过程中，要想确保实现对工程造价的有效控制，避免因合同问题而发生索赔事件，保证自身的经济利益不受损，就需要强化对合同的管理，在签订合同之前就需要将一切能够成为索赔的条件进行剔除，一旦发生此类问题，就需要按照相应索赔程序进行科学且完善的处理。在此过程中，要尽量以协商的方式来解决索赔问题，避免仲裁诉讼，实现对工程成本造价的控制；同时要在合同中明确一旦发生索赔仲裁问题，相应的仲裁地点应在项目所在地。

　　四、结语

　　综上所述，对于建筑施工企业来讲，实现对合同的完善管理，能够为实现对工程造价的有效控制并提高其经济效益奠定基础，而要想充分发挥出合同管理的价值，就需要在明确这一管理工作重要作用的基础上，依旧当前《合同法》等相关法律的规定，实现合同的规范化签订，并要严格审核工程预结算、材料与设备的费用支出等，在落实对工程量变更问题有效管理的基础上，完善处理合同索赔问题，以强化建筑施工企业的整体管理水准，通过对工程造价的有效控制来提升自身的经济效益与竞争实力。