【热门】工程合同模板汇总五篇
在不断进步的社会中,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编收集整理的工程合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程合同 篇1
甲方(转让方): 身份证号:
乙方(承接方): 身份证号:
丙方(中介方):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议,望共同遵守:
一、承包方式
1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方,由乙方自行建设独立管理,独立建账,独立核算。
2、乙方执行甲方与业主方签定的合同,如需更改,在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。
二、转让相关费用及付款方式
1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元),由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元),十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。
该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金,由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠,甲方概不负责。
2、甲方前期投资建设的板房和其它费用,由甲方和乙方清理单据,乙方另行计价给甲方。
3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。
4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%,甲方转包给乙方按04定额上浮3%,其中2%仍归甲方所有,乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。
5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司,管理费为总承包费的1%,转包成功后由乙方继续履行此义务。
三、税费和保险费
工程已全部转给乙方,应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费,甲方不负任何费用。
四、工程进度及竣工款
1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方,时间为次月5日前。
2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付,甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款,时间10个工作日内。
3、每次拔进度款,付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。
4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算,60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%,保留3%为保修金,保修金期满3月内全部退还给乙方。
五、成立支公司
1、甲方在政策允许的情况下,应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。
2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。
六、违约责任
1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金,乙方违约甲方不退还;如甲方违约,双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位,造成工期拖延,甲方有权清退出场,并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位,且按时保质量完成工程量,而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款,造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
七、其他
1、本协议不完善的事宜,甲乙双方另外补充条款,完成合同的真实性、更加便于合作。
2、信息费按甲乙双方承诺支付。
3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。
4、本协议甲乙双方各执一份,中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字):
乙方代表(签字):
丙方(签字):
年 月 日
工程合同 篇2
建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同》 各省、自治区、直辖市建委(建设厅)、工商行政管理局,计划单列市建委(建设局)、工商行政管理局,国务院有关部门:
为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律,我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上,对《建设工程施工合同》(GF—91—0201)进行了修订。修订后的《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成,基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)印发给你们,请做好推行工作。原《建设工程施工合同》(GF—91—0201)停止使用。
附件:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)
一九九九年十二月二十四
编 号 档案号
建设工程施工合同
(GF—1999—0201)
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局制定
第一部分 协议书
发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况
工程名称:工程地点:工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源:二、工程承包范围
承包范围: 三、合同工期
开工日期:竣工日期:___ _____ _合同工期总日历天数四、质量标准
工程质量标准:五、合同价款
金额(大写): 元(人民币)$: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同
协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效
合同订立时间:年合同订立地点:
本合同双方约定后生效。
发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)住 所:住 所:法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:电 话: 传 真: 开户银行 : 账 号:邮政编码 :
电 话: 传 真: 开户银行 : 账 号:
邮政编码 :
工程合同 篇3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》及有关法规规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,为了工程顺利进行,结合本工程具体情况,双方就本建设施工项目协商一致,签订本协议,并严肃执行。
(一) 工程概况:
工程名称:慈溪嘉润国际一期工程
工程内容:蒸压加气混凝土砌体工程砌筑。
(二) 承包形式及内容
1、 本工程承包形式为包清工。
2、 乙方必须严格按照甲方提供的施工图及联系单施工。
3、 砌筑材料采用加气砼砌块,专用粘结剂。
4、 砌筑所用小型工具,手工用具均由乙方自行解决,(包括手拉车、铁锹、泥桶、直尺、建筑线等)。
5、 乙方施工完成后的建筑垃圾均由乙方清理,并运至甲方指定位置。
6、 包括砌筑木碶、发泡剂、清理、修补。
(三) 工程量及承包价格、结算(包括工人劳保费用等)
1、 工程量按实际方量结算。
2、 承包价格,砌块300×600×200规格每110元/m3计算,规格600×300×100砌块每215元/㎡计算。
3、 付款方式:按实际完成工程量60%发放生活费及工资,年内按80%计算清工费,余款待竣工验收后2个月内结清。
4、 工期要求:商场自进场起2个月内完成,上部每3天每幢一层,并相应跟上结构工程。
(四) 安全及文明施工
1、乙方在施工期间应严格遵守国家有关安全法规、条例、规范、安全操作规程,乙方在进场前必须做好员工安全教育工作,订立安全制度,在施工过程中应认真抓好安全生产,切实按照安全生产操作制度执行,施工中因违反上述制度规定而发生的伤亡事故,乙方应承担由此引起的一切责任及经济损失。
2、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由此引起的一切经济损失由乙方承担。
3、在施工期间在宿舍内不得使用电器(电磁炉、电饭煲、热得快等大功率电器),不允许带家属及小孩与施工人员无关人员杜绝进入工地及宿舍。
(五) 质量标准
1、乙方应严格控制质量,按施工图及规范进行精心施工,墙体砌筑时应严格控制室内标高、净宽,必须达到分户验收质量要求,无项目负责人及施工员签证不得随意更改标高、轴线,否则后果自负。
2、乙方应接受业主、监理公司及市建筑安装工程质量监督站的质量检查和监督。
3、乙方严格控制质量,由于乙方原因造成的工程实体检测项目不合格而造成的损失由乙方赔偿,乙方带班人员每天保证在现场,如遇特殊情况向项目部请假,班组长必须一周内不得少于2天在施工现场,否则每天按500元进行处罚。
(六) 违约责任:
1、乙方承包的工程项目不得再进行分包,如发现此现象立即终止合同,在施工过程中经检测达不到国家标准规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除合同,如乙方解除合同,应承担在施工中断造成的计划进度的经济损失,如甲方在中途解除合同应赔偿乙方相关费用。
(七) 权利、义务
1、甲方有权对乙方的施工质量和工程进度进行检查、监督。
2、协助乙方理顺内部关系,配合乙方施工中出现的各种困难。
3、 乙方有自主安排施工计划,招用合理劳动人员。
4、严格按照施工操作规范及施工验收组织施工,如果出现差错或超出规范要求,必须返工由此而造成的经济损失由乙方承担。
5、乙方因做好成品保护工作,如出现损坏由乙方承担相关修补费用。
(八) 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,至工程全部竣工结算后失效,本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲 方:乙 方:
年 月 日年 月 日
工程合同 篇4
目前工程承包一般都实行项目经理负责制,以项目经理为首组成一个项目经理部。项目经理部是承包人为了履行某一具体的建设工程合同,便于对施工进度、质量进行直接管理而组建的特定工程的临时性的管理团队。根据《建设工程施工合同》通用条款第1.5条的规定,项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。因此,在承包人授权的范围内,项目经理部可以对外签订合同,项目经理部在承包人授权范围内对外签订的合同无疑是有效的。
问题是,在承包人没有授权或者授权不明的情况下,项目经理部对外签订的合同的效力如何认定。我们认为,如果合同已经履行或者事后取得承包人的追认,合同有效;如果合同尚未履行,承包人也不予以追认,则应当分两种情况认定:
(1)如果相对人有理由相信项目经理部签订合同是在承包人授权范围内的,则项目经理部的行为构成表见代理,合同有效;
(2)如果相对人并没有理由相信项目经理部签订合同是在承包人授权范围内的,项目经理部的行为构成越权代理,合同无效。
通过在上文中的详细讲述,相信你已经知道,在工程项目部这种比较特殊的部门中,其对外签订的合同是有法律效力的。因为通常工程承包当中都是实行的项目进行负责制。但是也不能完全肯定的说项目部签订的合同就是有效的,还需要符合法律规定的合同生效条件才可以。
工程合同 篇5
订立公约两边:
构筑单位:____,以下简称甲方;
计划单位:____,以下简称乙方。
为了明了责任,分工协作,互助结束国度构筑项目标计划任务,根据《构筑工程勘察计划公约条例》的法则和__承诺的筹划任务书,经甲乙两边富裕会商,特签订本公约,以便互助服从。
第一条工程名称、范围、投资额、构筑地点
甲主拜托乙方负担____工程的计划项目,构筑安置面积为____平方米,承诺总投资为____万元,构筑地点在____。
第二条甲方的任务
1.甲方应在__年__月__日过去,向乙方提交业经上报承诺的计划任务书、工程选址报告,以及材料(或经过议定承诺的`资本报告)、燃料、水、电、运输等方面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料、必要经过议定科研获得的技巧资料。甲方在__年__月__日施工图计划前,应供给经过议定承诺的初步计划文件和能满足施工图计划要求的勘察资料、施工的前提,以及有关配置的技巧资料。
甲方对上述资料必须包管质量,不得随便变动。
2.及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。
3.在工程开工前,甲方应构造有关施工单位,由乙方进行计划技巧交底;工程完工后,甲方应关照乙方参加完工验收。
4.在计划人员进入施工现场进行工作时,甲方应供给必要的工作前提,并在糊口生涯上予以便利,在计划和施工进程中因技巧上的特别必要进行实验,所需一切费用以及为互助甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。
5.甲方必须保护乙方的计划文件,不得擅自点窜,未经乙方赞成,甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有任务保卫乙方的计划版权,不得让渡给第三方反复利用。
第三条乙方的任务
1.乙方必须在__年__月__日过去,向甲方交付初步计划文件;在__年__月__日过去,向甲方交付技巧计划文件;在__年__月__日过去,向甲方交付施工图计划文件。此中,初步计划文件一式__份,技巧计划文件一式__份,施工图计划文件一式__份,甲方另需增加文件份数和必要模型费,另行收费。__年__月__日过去,乙方必须向甲方提交终了扫数计划文件(包括概预算文件、材料配置清单)。
(大型构筑安置工程,甲乙两边可视详细环境分阶段进行计划,在具有计划前提时,两边签订阶段计划公约,详细法则甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期,乙方交付计划文件的日期,作为本公约的附件,详见附件(2)。)
2.乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺文件,以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典范、规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划,提交符合质量的计划文件。
3.初步计划经上级主管部分检察后,在原定任务书范畴内的必要点窜,乙方该当真负担。
4.计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工,进行施工前技巧交底,办理施工中的有关计划题目,当真计划变动和点窜预算,参加潜藏工程验收和工程完工验收。
第四条计划的点窜和中断
1.甲方因故要求点窜工程的计划,经乙方赞成后,除计划文件交付时候另定外,甲方应按乙方实际返工点窜工日,每工日按__元增付计划费,或按计划阶段中返工的工作量百分比谋划。
2.原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时,须具有计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书,经两边会商,另订公约。已经进行了的计划费用的付出,按前条方法谋划。
3.甲方因故要求半途中断计划时,应及时用书面关照乙方,已付计划费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清计划费,同时结束公约干系。
第五条计划费的数量和交付方法
本计划公约见效后__天内,甲方应向乙方交付相称于计划费的20%的定金,计划公约践诺后,定金抵作计划费;乙方向甲方提交初步计划方案后__天内,甲方应向乙方付出__%的计划费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内,甲方应向乙方结清扫数计划费(计划周期较长的大型工程项目,施工图阶段的计划费,可按单项工程计划结束后别离拨付)。
第六条嘉奖与违约责任
1.在公道的工程投资把握数内,因为乙方采取进步技巧或公道发起而节减了工程投资,可以从节省投资额中提取__%嘉奖乙方。
2.因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料,导致乙方没法进行计划或造成计划返工,乙方除可将计划文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际吃亏工日,以每日__元谋划增付计划费。
3.甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费,应根据银行关于延期付款的法则,向乙方偿付违约金。
4.因为乙方的因为,耽搁计划文件的交付时候,每耽搁__天,乙方应向甲方偿付相称于计划费的__%的违约金(甲方可在计划费中扣除)。
5.因乙方计划质量差劲引发返工,应由乙方连续美满计划任务,并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者,乙方除免收受吃亏部分的计划费外,还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。
第七条别的
_________________________________。
本公约自__年__月__日两边签字后见效,扫数计划任务结束后失效。本公约如有未尽事件,需经两边互助会商,作出补充法则。补充协议与本公约具有划一出力,但不得与本公约内容抵牾。
在公约履行中如产生胶葛,两边应及时会商办理。会商不可时,两边属于联合部分的,由上级主管部分调整;调整不可,或不属于联合部分的,可向国度法则的公约办理构造申请仲裁,也能够直接向人民法院告状。
本公约本来一式二份,甲乙两边各执一份;公约副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各保存一份。
构筑单位(甲方):计划单位(乙方):
代表人:____代表人:____
关联人:____关联人:____
通信处:____通信处:____
德律风或电报:____德律风或电报:____
开户银行:____开户银行:____
帐号:____帐号:____
__年__月__日订
附:
(1)____计划项目收费表:
(2)____工程计划补充和谈书。
____计划项目收费表
注:投资估算为甲方所提,计划后的投资金额以承诺的初步计划概算或批改计划概算为准。
构筑单位:(盖印)计划单位:(盖印)
基建当真人:基建当真人:
签订收费和谈年代日
附件2
____工程计划补充和谈书
本和谈根据号构筑计划公约签订,为原公约的附件。
业经需式样计划,两边协议:
1、甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料:
2、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下,应按时交付以下计划文件:
构筑单位(盖印)计划单位:(盖印)
基建当真人计划室主任:
签订和谈日期年代日
【【热门】工程合同模板汇总五篇】相关文章: