当前位置：雨轩范文网>合同范文>工程合同>工程合同

工程合同

时间：2024-10-23 04:00:07 工程合同我要投稿

【热门】工程合同集锦六篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编收集整理的工程合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

【热门】工程合同集锦六篇

工程合同篇1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就园林绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：绿化工程

　　工程地点：*******

　　工程内容：园路、廊架、六角亭、花坛、小品、苗木栽植、草坪铺植等。

　　二、合同工期

　　开竣工日期：工期日历天数40天，开工日由甲方签署工程开工报告之日为准。

　　三、质量标准：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。

　　四、合同价款：叁拾贰万伍仟捌佰玖拾壹元叁角伍分整(325891.35元)

　　五、双方责任

　　1、甲方驻现场全权代表人姓名：

　　如代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　2、甲方工作

　　甲方应完成以下工作，如造成延误，承担所发生的经济支出，赔偿乙方有关损失。工期相应顺延。

　　(1)提供现场施工用水接口、电源接头。

　　(2)向乙方提供或指明施工现场的地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　(3)在开工前三天之内，向乙方提供经核准的场地内管线资料及相关图纸两套。

　　(4)组织图纸会审，向乙方进行技术交底，提出技术要求和验收效果。

　　(5)协调施工现场周边关系。

　　3、乙方驻现场全权代表人姓名：

　　如代表易人，乙方应提前七天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。

　　4、乙方工作

　　乙方应履行以下责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

　　(1)施工期间，乙方负责内接挂表，并承担全部施工水、电费用。

　　(2)乙方负责配合甲方、土建施工单位消除地面架空和地下障碍物、地下障碍物、地下管线、邻里建筑物、构筑物的保护。

　　(3)应向甲方提供工程进度及施工计划报表，在工程质量合格前提下，甲方监理核定形象进度，进度款方可支付。

　　(4)保护施工现场整洁、符合文明施工等有关规定。

　　六、施工组织设计和工期延误

　　1、施工组织设计

　　乙方应在工程开工前3天，向甲方提交施工组织设计(或施工方案)。甲方收到后3天内予以批准，乙方必须按已批准的'施工组织设计组织施工，接受甲方代表和监理的检查监督。

　　2、在施工过程中，如遇下列情况，应顺延工期。

　　(1)由于人力不可抗拒的灾害;

　　(2)设计变更和工程量调整;

　　(3)一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;

　　(4)经甲、乙方同意的其它情况。

　　七、质量与验收

　　1、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方、监理的检查检验。

　　2、凡隐蔽工程部位，乙方预检后，提前通知甲方，甲方按时组织验收，合格后，乙方才能继续施工。

　　3、中期验收：

　　(1)XX年4月组织中期验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交中期验收报告和中期验收资料(包括工程结算资料)两套。

　　(2)甲方在收到乙方中期验收报告后7天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为中期验收报告已被批准。

　　(3)中期验收报告批准后，进入结算审计阶段。

　　4、竣工验收：

　　(1)XX年12月组织竣工验收，验收前5天，乙方须按照甲方要求，提交竣工验收报告和竣工资料两套。

　　(2)甲方在收到乙方竣工验收报告后7天内，组织验收。甲方无正当理由不组织验收和验收后5天内不予批准验收报告，且又提不出修改意见，可视为竣工验收报告已被批准。

　　(3)竣工验收报告批准后15天内，甲方办理工程竣工结算。

　　5、乙方施工工程质量，应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

　　八、支付方式

　　1、本工程结算方式为审计结算，结算依据为《**省建筑工程消耗量定额及统一基价表(XX版)》，不足子目部分参照《**省园林绿化工程定额(XX版)》。

　　2、工程款支付

　　(1)乙方进场开工前，甲方按合同价向乙方预付工程款10%。

　　(2)XX年4月份中期验收合格后，结算审计完毕后15天内，甲方向乙方支付结算价的50%;XX年12月竣工验收合格后，15天内付清全部余款。

　　九、安全文明施工

　　乙方按有关规定安全文明施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　十、养护和保修

　　绿化工程养护期、园林建筑和水电安装工程保修期均为一年，截止XX年12月。

　　养护保修期内，因乙方栽植和养护不当致使苗木死亡，乙方须补种补栽相同品种和规格的苗木，园林建筑水电安装工程质量出现问题，乙方在7天内派人修理。

　　养护保修期内，乙方不负责治安管理，非乙方原因造成的苗木毁损、被盗、死亡和园林建筑水电设施毁损，乙方不负责任，但甲方要求乙方补种补栽和修复，乙方应按原样补种补栽和修复，甲方承担由此发生的费用。

　　十一、违约、索赔和争议

　　违约：

　　1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方可向甲方索赔。

　　2、乙方不能按合同工期竣工或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

　　3、双方约定，在履行合同过程中产生争议时通过协商、调解解决。协商、调解不成时，双方同意由武汉市仲裁委员会仲裁。

　　十二、本合同一式陆份，双方各执叁份。未尽事宜协商解决。

　　十三、其他条款：乙方负责协调场区周边关系，如与周边其他人发生矛盾纠纷与甲方无任何关系。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法人代表：法人代表：

工程合同篇2

　　甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：

　　1.本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　2.下列文件构成全部监理合同文件(以下称“本合同”)不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：

　　(1)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件;

　　(2)本合同协议书;

　　(3)合同专用条款;

　　(4)合同通用条款;

　　(5)施工监理委托书或监理中标通知书;

　　(6)与本合同有关的其它文件。

　　3.甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。

　　4.双方同意本合同约定监理范围内和监理期内的监理酬金总额为人民币万元。

　　5.本合同施工监理期为个月(天)，即从年月日至年月日。

　　6.本合同经双方法定代表人或授权的代理人在协议书上签字和加盖公章后生效，至监理合同期满并结清监理酬金终止。

　　7.本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本份，双方各执份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　(单位全称)(单位全称)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或或

　　其授权的代理人：(签字)其授权的代理人：(签字)

　　签约日期：签约日期：

　　签约地点：签约地点：

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　二、合同通用条款

　　第1条词语定义

　　下列名词和用语，除合同专用条款另有约定外，应具有如下含义。

　　1.监理：指乙方受甲方的委托，依据国家有关法律、法规和施工监理合同以及有关工程文件、合同，在甲方授权范围内对工程施工的质量、进度、投资实施监督与管理。

　　2.工程：指甲方委托进行监理的本合同范围内的工程。

　　3.甲方：指承担直接投资责任的、委托监理任务的一方以及其合法继承人。

　　4.甲方代表：指经甲方授权，代表甲方负责履行本合同和作出决定的代表人。

　　5.乙方：指承担本合同监理任务和监理责任的一方以及其合法继承人。乙方应具有交通行政主管部门所批准的相应的监理资质。

　　6.监理机构：指乙方派驻本工程现场，负责履行本合同约定义务的组织。

　　7.总监理工程师：指经乙方授权，代表乙方全面履行合同义务，并被甲方认可的监理机构负责人。本合同中简称“总监”。

　　8.监理酬金：指甲方按本合同约定的监理期限、监理范围支付给乙方的劳务费用。

　　9.第三方：指除甲乙双方外与本工程建设有关的当事人。

　　10.天：是指日历天，即从任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。年、月、日均以公历计算。

　　11.书面形式：指对各种通知、信函、纪要和委托等采用手写、打字或印刷的表达方式。包括电报、电传和传真。

　　第2条法规、语言和联系方式

　　1.监理合同适用的法规是中华人民共和国的法律、条例和行政法规，以及交通部颁布的有关规章和合同专用条款中约定的法规。

　　2.在本合同履行过程中，若因合同所依据的法规发生变化而引起甲乙双方权利、义务发生变更时，应按新的法规进行调整并在合同专用条款中明确约定。

　　3.监理合同的书写或解释，以汉语为主导语言。若需使用其它语言作为辅助语言，应在合同专用条款中约定，当不同语言文本发生异议时，以汉语文本为准。

　　4.本合同实施过程中，工程有关各方的一切联系以书面形式为准，在紧急的情况下，可先以口头陈述，但应在事后48

　　小时内以书面形式予以确认。

　　第3条双方关系与监理依据

　　1.甲乙双方是委托与被委托的合同关系，乙方在甲方委托监理的范围内，独立行使甲方授予的职权，并接受甲方的监督。

　　2.监理依据

　　(1)国家有关的政策、法律和法规;

　　(2)交通部及有关部门的规章;

　　(3)国家、交通部及有关部门颁发的工程技术规范、标准和规程;

　　(4)依法签订的监理合同及施工合同;

　　(5)工程设计文件。

　　第4条监理范围

　　在合同专用条款中具体列出乙方实施监理的工程规模、监理范围、工程界限、工程投资、总工期和监理工作阶段及内容等。

　　第5条甲方的职责与义务

　　1.在合同专用条款约定的期限内任命其代表，负责在合同履行期间与乙方进行联系，并负责工程施工所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。2.在与第三方所签的工程合同中，应明确第三方必须接受乙方在甲方授权范围内的监督与管理。工程开工前，甲方应当将乙方的工作范围、监理工程师的职权、联系办法、监理机构组成与总监姓名以书面形式通知第三方。

　　3.应在合同专用条款约定的期限内，免费向监理机构提供施工监理所需的工程技术资料。包括本工程招标文件、施工合同、设计文件、勘察资料及有关的批准文件等。

　　4.免费向监理机构提供合同专用条款约定的现场设施，对乙方自备的设施给予合理的经济补偿。

　　5.如果双方约定，由甲方向监理机构免费提供职员和服务人员，则应在合同专用条款中增加相应的条款。

　　6.在履约过程中，对于乙方按约定的监理工作程序提交的技术报告、工程变更、进度报表、总结报告及其它请示报告，甲方则应按合同专用条款中约定的期限及时审批，若因未及时批复而给工程带来损失，由甲方承担责任。

　　7.按本合同的约定，向乙方支付监理酬金。

　　第6条乙方的职责与义务

　　1.按合同专用条款中约定的期限，将监理机构组成、总监简历及主要监理人员名单提交甲方。总监应在工程开工前，向甲方提交监理工作规划和监理工作实施细则。

　　2.审查施工单位提交的施工组织设计，提出审查意见;检查施工人员、船机、材料的进场情况，移交测量控制点并核验测量基线的准确性;审查施工单位的开工申请报告，签发开工通知书。

　　3.严格控制施工质量，检查与检验建筑材料和构件是否合格，监督第三方不得使用不合格材料，对于不符合质量标准和不安全的作业应责令第三方返工或停工。对隐蔽工程按施工合同中的时限要求及时组织验收，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。

　　4.检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求第三方或提请甲方及时采取措施，确保计划工期。

　　5.核查第三方提出的工程变更，报请甲方同意后，签发工程变更通知。

　　6.控制工程费用，核实第三方提交的工程进度报表和工程量清单，签发付款凭证。

　　7.参与施工合同管理，审核索赔报告，协调各方关系，公正地维护各方的合法权益。

　　8.在履约过程中，对于甲方和第三方提交的有关工程的通知和各种报告，需要乙方审核、核对或确认后转交的，乙方应按合同专用条款中约定的期限及时审查和转交，若因超过时限给工程带来损失，应由乙方承担违约责任。

　　9.应接受交通行政主管部门及其授权的水运工程质量监督机构以及甲方对监理工作的监督和检查，按合同专用条款所约定的期限向甲方提交监理工作报告。

　　10.审核施工单位提出的竣工验收申请报告和竣工资料，协助甲方组织工程验收。

　　11.审核保修期内工程保修与缺陷处理方案，检查实施情况。

　　12.不得泄露本工程需要保密的技术与经济资料，不得与第三方发生直接或间接的经济关系。

　　13.乙方完成本合同约定的监理任务后，应将甲方提供的设施和剩余物品移交甲方。

　　第7条甲方的权利

　　1.对乙方派出的监理机构与监理人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，对不称职的监理人员有权要求乙方更换。

　　2.对工程规模、设计标准、施工工艺进行认定，对工程变更进行审批。

　　3.审批由第三方提交、经乙方审核同意的工程进度报表、工程量清单与工程价款。

　　4.有权要求监理机构提交监理工作月度报告和监理业务范围内的专项报告。

　　第8条乙方权利

　　甲方在委托的监理范围内，授予乙方以下权利：

　　1.对履约能力差的分包单位，乙方有权要求其整改，整改无效时有权建议甲方清退;对工作不力的.现场施工人员，有权要求施工单位予以调换。

　　2.有权查阅本工程的全部设计文件、技术经济资料与批文，主持或参加本工程的有关业务会议。

　　3.根据工程的实际情况和现场条件，在报经甲方同意后，可向第三方发出开工通知、停工通知与复工通知。

　　4.根据实际需要，在甲方授权的范围内，可对设计内容作局部修改，具体条款，可在合同专用条款中约定。

　　第9条监理合同期

　　1.监理合同期一般

　　包括施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。本监理合同期起止日期应在合同专用条款中约定。

　　2.由于非乙方的原因导致监理合同期延长，甲乙双方应按约定签定补充协议。

　　第10条合同的变更和解除

　　1.若实际监理范围或监理工作量或监理合同期因故发生变化，双方均可提出合同变更请求并应签订补充协议。

　　2.一方要求变更合同，应提前28天以书面形式通知对方并说明理由，另一方在接到通知后应在14天内予以答复。若同意变更要求，双方应协商签订补充协议;若不同意变更要求，双方仍应履行本合同约定的义务。如果一方在接到对方变更要求后14天内不予答复，则视为变更要求已被接受，否则视为违约。

　　3.若一方在合同期内无正当理由而不履行合同中的义务，另一方有权通知违约方中止或解除合同。因合同终止或解除所遭受的损失，除依法可以免除的责任外，应由违约方赔偿。

　　4.一方要求解除合同，应提前28天以书面形式通知对方并说明理由，另一方应在接到通知后14天内作出答复;若不同意解除要求，在协商统一前，双方仍应履行本合同。若在14天内不予答复，则视为同意解除合同，一方可在发出第一次通知的28天后，发出解除合同的通知，合同即行解除。

　　5.本合同签订之后，不因法定代表人或授权的代理人的变动而变更或解除。

　　第11条监理酬金与支付

　　1.甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。

　　2.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后7天内，甲方应按总监理酬金20%～30%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的5%.

　　3.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。4.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。

　　5.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。

　　6.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。

　　第12条人员的更换

　　1.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前7天通知甲方并通知第三方。

　　2.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。

　　3.若甲方需更换其代表，应提前14天以书面形式通知乙方。

　　第13条奖励与赔偿

　　1.奖励：

　　(1)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。

　　(2)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的10%～30%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。

　　2.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失×监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。

　　第14条转让与分包

　　1.本合同一经签署，不得转让。

　　2.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的50%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。

　　3.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。

　　4.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。

　　第15条违约、争议与仲裁

　　1.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

　　2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

　　(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

　　三、合同专用条款

　　合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

　　第2条法规、语言和联系方式

　　1.本合同约定的适用的法规：

　　2.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为：

　　3.辅助语言：

　　第4条监理范围

　　监理工程范围包括：

　　(1)工程名称：

　　(2)工程地点：

　　(3)工程规模：

　　(4)工程界限：

　　(5)工程投资：

　　(6)施工期：

　　(7)监理工作阶段及内容

　　第5条甲方的职责与义务

　　1.甲方应在年月日任命其代表，并向乙方提供所约定的外部条件包括：

　　2.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期：

　　3.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间：

　　4.甲方免费向监理机构提供如下现场设施：

　　乙方自备的，甲方给予经济补偿的设施如下：

　　5.在监理期间，甲方免费向监理机构提供名职员，由总监安排其工作，并免费提供名服务人员。

　　6.监理工作程序的约定：

　　甲方应在天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任：

　　7.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定：

　　第6条乙方的职责与义务

　　1.乙方应在年月日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理工作规划及监理

　　工作实施细则;

　　8.乙方应在天内审查(或核实)各类报告、报表的程序、责任：

　　9.乙方应在天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定：

　　12.本工程需要保密的内容约定：

　　13.监理工程师现场设施返还甲方的办法：

　　第8条乙方权利

　　4.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定：

　　第9条监理合同期

　　1.本监理合同期从年月日至年月日，共计月(或天);

　　2.本监理合同期延长条件的约定：

　　第11条监理酬金与支付

　　2.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付乙方的监理酬金(含预付款，进度款等)：

　　3.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，对乙方的监理酬金进行调整：

　　监理酬金调整的条件约定：

　　4.甲方同意按以下的计算方式，支付时间与金额，支付延期监理酬金：

　　第13条奖励与赔偿

　　1.奖励条件、标准和方法：

　　第15条违约、争议与仲裁

　　1.违约处理方式的约定：

　　2.争议的具体解决办法的约定：

　　3.在合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会，仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。

工程合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的'青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　身份证号码：

　　电话号码：

　　银行帐号:

　　开户行名称：

　　年月日年月日

工程合同篇4

　　甲方：四川宏茂建筑工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了充分发挥甲乙双方各自优势，开拓市场，共同发展，为明确双方的职责、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关精神，结合本工程实际，双方本着平等、自愿、互利的原则，达成以下协议，共同遵守执行。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地点：。

　　3、施工内容及范围：。

　　4、工程质量：合格。

　　5、工期：。

　　6、合作方式：

　　由乙方负责提供社会信息资源和资金，并配合甲方投标，中标的建筑工程项目，在甲方同业主签订《建设工程施工合同》后，双方共同组建该工程项目部，由乙方负责组织资金、材料以及劳动力等，按甲方项目管理要求组织施工，经济独立核算、自负盈亏。

　　第二条、项目管理模式

　　一、项目合同管理

　　1、乙方必须服从甲方的统一管理，协调和指挥、接受甲方委派项目人员对工程质量、工期、安全、文明施工等工程的指导、监督、协调、检查。

　　2、乙方应全面负责履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充条款协议，承担全部责任及义务。若因乙方原因造成违约，乙方应承担全部违约责任。

　　3、工程项目主要施工队伍由乙方选择推荐，要求使用有用工主体资质的独立法人企业（劳务公司），报甲方审批。未经甲方许可，乙方不能将工程分包，更不允许进行转包和违法分包活动。

　　二、项目班子管理

　　1、甲、乙双方按业主要求共同组建满足

　　施工要求的项目班子。

　　2、乙方进入项目部人员必须具备相应从业资格的资格证书和上岗证，并将相关资料交甲方审核备案。

　　第三条、项目管理费用及保证金

　　1、乙方按工程结算总价的 % 向甲方缴纳管理费（不含税金及有关部门规费），由甲方统收统支。

　　2、管理费支付时间：甲方负责对乙方实际完成工程量进行审核确认，工程款到账后甲方据此扣除管理费、税金、派驻项目人员工资、规费、保修金和其他约定费用。

　　3、乙方负责承担本工程招投标及合同履行过程中发生的一切费用。

　　4、按合同约定的垫资、保证金、履约保函、担保等费用均由乙方自行承担和解决。

　　5、甲乙双方约定：乙方按合同总价2%（特殊情况可根据工程规模请示后调整）向甲方缴纳保证金（含0.7%。建账保证金，质量、环境、职业健康安全、进度保证金），可按工程进度分阶段缴纳。

　　第四条、项目管理人员构成及工资标准

　　1、甲方委派为甲方项目管理代表，其余项目管理人员为。

　　2、甲方派驻项目人员工资标准分别为：（含五类保险）：元/月；元/月（通讯费由乙方解决），乙方提供食宿，乙方每月按时将甲方派驻项目人员的工资上缴给甲方，由甲方负责发放。

　　3、甲方派驻项目人员在工程实施期间如遇公司学习和培训，乙方应该无条件支持，工资照常发放。

　　4、乙方委派为乙方项目管理代表，其余项目人员为。

　　第五条、财务管理

　　一、资金管理

　　1、工程资金必须统一划拨到甲方指定账户或共管账户。项目每笔资金到账后，由乙方拟定资金支付计划，经甲方派驻项目主管人员签字后，上报甲方审批，并由甲方财务人员监督支付。

　　2、甲方收到工程资金在扣除管理费、税金等相关费用后将工程资金按工程形象进度完成比例支付给乙方，乙方须专款专用，不扥挪用、拆借、串用。未经甲方许可，乙

　　方不得擅自向业主收取与工程有关的任何工程费用，否则甲方有权立即终止合同。

　　3、资金支付计划必须首先保证项目民工工资及时、足额发放。若因拖欠而收到建设行政主管部门处罚或通报，由此造成的一切后果均由乙方负责，而且甲方有权追究经济赔偿。若有上访，一次处罚壹至伍万元。

　　二、财务管理

　　1、工程开工前、乙方必须按照工程承包合同价的万分之七缴纳建帐保证金。

　　2、工程开工后，乙方应按国家的有关规章制度和甲方要求，建立健全符合甲方规定的财务核算体系，负责核算工作，按时报送会计报表，工程竣工后，项目会计核算资料经甲方验收合格后、返还建账保证金。

　　3、乙方必须在工程竣工后6个月内与业主完成财务决算、否则，乙方应主动提出工程价款的优先受偿请求，直至申请人民法院支持。在工尾款支付前，乙方应向甲方作出债务清偿完毕的法律承诺，并将工程相关财务资料（原件）送交甲方财务部门存档后，方可根据具体情况支付。

　　4、工程在办理完结算后，甲、乙双方应履行财务决算手续，以保障双方的经济利益。

　　三、税收管理

　　1、依法纳税是每个公民单位义务。乙方在本工程施工过程中必须依法缴纳营业税、城建费、教育费，以及其他应缴纳的税金（所得税由乙方按国家有关规定自行缴纳）。工程资金到帐后，甲方按比例扣缴营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等税金，如由业主代扣代缴的，需提供税务机关出具的委托代扣代缴相关手续，并提供有效的完税凭证。

　　2、甲方每次拨付工程进度款时乙方必须出具等额的与工程相对应的成本发票，（建筑工程成本发票不得低于工程款70%，装饰装修工程成本发票不得低于工程款60%）。

　　3、工会经费按四川省人民政府川办（20xx)187号《关于经费和工会筹备金有地税部门统一代征的实施意见》工会筹备金0.3%、残疾人保障金 %等有关规定交甲方，由甲方统一缴纳。

　　4、合同印花税按0.03%的合同印花税在第一笔进度款中一次性扣收。

　　第六条、质量、安全、标化、进度及工程技术管理

　　一、工程质量管理

　　1、甲乙双方约定：乙方工程质量达到国家有关技术规范和业主的要求后，甲方将质量保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　　3、工程未达到质量要求，乙方应及时整改，并承担由此造成的一切费用和责任。甲方视其质量事故情况，并作出相应处罚。

　　二、工程职业健康安全管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到职业健康安全目标要求（无重大伤亡事故，轻伤频率低于1.5%。）后，甲方将职业健康安全保证金返还乙方，否则予以扣罚。

　　2、乙方在施工现场须设置专职安检人员，落实安全生产责任制，施工前做好安全技术交底工作，杜绝重大伤亡事故发生。甲方或甲方派驻人员检查发现施工中存在不安全行为和隐患，有权纠正、罚款或立即停止其工作。

　　3、凡是在四川省建筑施工企业安全生产许可证动态管理暂行办法实施过程中，因违反安全管理的有关规定或安全评价、安全检查不符合要求等原因被政府有关部门处罚、通报批评或对企业安全许可证扣分的，甲方视其情节轻重进行处罚。

　　4、乙方在施工中发生安全事故，应自行承担指标责任和由此带来的赔偿责任及一切经济损失。

　　5、按规定应办理保险的，由乙方负责办理，费用由乙方承担，保险单据原件交甲方。

　　三、环境、标化管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方要求的标化工地标准，则甲方将该保证金返还乙方，否则，予以扣罚。

　　2、乙方应按甲方要求，统一制作施工现场的标识、图牌、徽记。

　　3、乙方负责该工程安全施工、文明施工所必须的施工场地硬化、工地内防尘整治等工作，若施工过程中出现安全责任事故，不文明施工行为，造成一切所示和后果概由乙方自行承担指标责任及由此带来的赔偿责任等一切损失。

　　四、进度管理

　　1、甲乙双方约定：乙方达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求，则甲方将保证金返还乙方。否则，予以扣除。

　　2、乙方应达到甲方与业主签订的施工合同中总进度的要求。乙方未达到甲方与业主签订的'施工合同中总进度的要求而被罚，其所有的经济损失由乙方承担。

　　五、工程资料管理

　　乙方应按甲方要求，做好施工过程中资料收集、整理工作，根据公司川四建发[20xx]21号要求实行押金制度，本工程竣工资料押金数额为万元整，押金在拨付工程款中预扣。工程竣工后，将全部完整档案资料移交份到甲方档案室后，方可将押金返还给乙方，如不能按规定上交竣工资料，没收其押金。

　　六、生产要素管理

　　乙方的材料采购、劳务用工以及周转材料、机具设备租赁等，不得以甲方公司名义或项目部名义对外签订合同，若确需签订，必须事先征得甲方同意，并按合同优先支付，不得拖欠。凡乙方涉及合作项目签订的所有合同，须交甲方备案。

　　七、违约责任

　　1、乙方如不能履行或不按约履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》及补充协议，甲方有权单方解除本承包合同及单方处置本工程，不予返还履约保证金，并依法追究乙方的违约责任和经济信誉赔偿。

　　2、乙方若因工程质量、安全、农民工工资。环境保护等原因，受到建设行政管理部门的处理和通报给予严重处罚，且承担行政处罚，若因曝光造成甲方停止招投标一次则按结算总价的 1 %进行处罚。同时，若乙方无故拒付农民工工资，甲方有权按乙方结账的余额直接代扣代付。

　　3、工程在施工期间受施工管辖城区各季度建筑施工现场安全生产、标化检查，其检查评定结论必须在合格以上，若不合格视其情节轻重予以处罚。

　　4、如工程在竣工验收备案书上的安全评价不合格，按结算总价的 1 %进行处罚。

　　5、乙方因劳动力合同签订、员工工资、社会保险费缴纳等原因引起的劳动纠纷，以及经济费用均由乙方承担。

　　6、若因乙方原因，引起法律纠纷等，造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　第七条、争议解决方式

　　在履行合同过程中，甲乙双方若产生争议，双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

工程合同篇5

　　签订合同双方：

　　建设单位：____，以下简称甲方;

　　咨询单位：____，以下简称乙方。

　　为使__建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。

　　第一条甲方应于__年__月__日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

　　第二条乙方根据甲方要求，对____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于__年__月__日以前交付甲方。

　　第三条甲方根据国家计委颁发试行的`《工程设计收费标准》，承付乙方咨询费__元。自本合同签订之日起__日内，甲方先付给乙方__元，待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后__日内，再付给乙方__元。

　　第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。

　　第五条甲方的违约责任

　　1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

　　2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款__‰。

　　3.甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。

　　第六条乙方的违约责任

　　1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额数罚款__‰。

　　2.乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

　　3.乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，

　　应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的

　　行政责任或刑事责任。

　　第七条其它____。

　　本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。

　　本合同正本一式两分，甲乙双方各执一份。合同副本一式__份，分别交____建筑工程主管部门、建委、建行__等单位各一份。

　　建设单位(甲方)：____

　　地址：____

　　负责人：____

　　电话：____

　　联系人：____

　　银行帐户：____

　　咨询单位(乙方)：____

　　地址：____

　　负责人：____

　　电话：____

　　联系人：____

　　银行帐户：____

　　__年__月__日订

工程合同篇6

　　甲方：_________

　　电话：_________

　　乙方：_________

　　电话：_________

　　根据节电改造工程试装测试和验收的情况，甲、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于___的全部用电设备进行全面的节电改造。

　　一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量

　　用电设备名称

　　数量

　　所需节电设备型号

　　数量

　　单价

　　总值

　　扶手电梯

　　空调

　　照明

　　合计

　　二、经双方协商，乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下：于合同书签订之日起，三日内支付节电设备总货款的30%给甲方，甲方收款后，立即组织节电设备的生产。在_________日内，保证将设备运到安装地点，并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时，乙方再支付总工程款的30%给甲方，余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。

　　三、验收的标准和方法按照《试装协议书》第_________款中明确的标准和方法。

　　四、双方的权利和义务

　　1．甲方：

　　① 生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标，对合同中的全部设备，两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业指导及咨询，免费提供相关功能及软件的`升级服务；两年后如设备出现故障，仍然负责维修，但材料费应由乙方负责。

　　② 设备在运行中出现故障，甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。

　　③ 节电设备安装运行以后，不得对乙方的用电设备造成任何的损害，否则，承担一切经济损失。

　　2．乙方：

　　① 指派专人协助节电改造工程的工作，为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。

　　② 不得擅自增加用电设备，致使节电设备的负载超过一定的容量，造成不必要的损失。确需增加用电设备，应通知甲方，相应增加节电设备。

　　③ 有义务维护好所安装的节电设备，不得有人为的破坏。

　　五、本合同未尽事宜，双方本着平等友好的原则协商解决。

　　六、本合同一式_________份，甲、乙双方各执_________份，具有同等效力。