工程合同

时间:2024-11-27 11:12:42 工程合同 我要投稿

【热门】工程合同锦集6篇

  在人民愈发重视法律的社会中,很多场合都离不了合同,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编整理的工程合同6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

【热门】工程合同锦集6篇

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  根据建筑法和《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合,共同遵守:

  第一条、 承包方以包工及包石料形式承包建造。

  一、 大坝(按图纸施工):

  1、乙方包石料及人工,围水、围堰、绝水墙开挖筑建等,单价以整体方量计算,每立方110 .00元。

  2、甲方提供一台拌和机,电费甲、乙双方各一半。

  3、水泥、沙及监理、质监由甲方负责,但乙方必须按监管部门要求施工,必须保证质量。

  二、 机房、宿舍:

  1、 机房按图纸施工,附设吊机梁包支架、模板、人工每平方米270.00元,包贴两面外墙瓷片,包含基础及机组基础。

  2、 宿舍:按3.2米高,重力墙结构筑建,两房一厅一厨房一卫生间结构,包贴一面外墙瓷片,包支架、模板、人工每平方180.00元。

  3、 机房尾水档土墙,包石料、人工,每立方105.00元。

  4、 压力管镇墩,包石料、人工,每立方105.00元。

  5、 变压器台,包石料、人工每立方105.00元。

  三、 渠道、前池:

  1、 按图纸施工,平台开挖乙方派一人专职指挥平台开挖,石方段乙方取石爆破人工及工料不另计,如乙方取完石后,另爆破开挖打炮人工按每工120.00元。

  2、 石方彻筑包石料人工每立方105.00元,(无抽勾段外墙要批石口)。

  3、 水渠底铺盖10厘米砼,包平整地面、压光人工每立方70.00元。

  4、 水渠墙面批挡人工每平方6.00元。

  四、 工程质量标准及保质、保修条件,期限

  以上项目乙方保证质量,发电站发电3个月内保证不出现渗漏,崩塌(山体塌方除外)如质量问题出现渗漏、崩塌,由乙方负责免费修复或重建。

  五、付款方式:

  1、乙方进场后一个星期内,开始按工程进度,由甲方支付85%工程进度款。

  2、工程验收合格后,甲方五天内支付10%工程款给乙方。

  3、余款待工程确保没有质量问题时,发电3个月余款5%保质金,6个月内付清。

  六、施工期:

  20xx年11月进场施工,20xx年5月底必须全面完工。由于甲方造成中途停工的工期。按误工期顺延。

  七、甲方派出驻工地代表,对工程进度,工程的`质量进行监督,检查验收隐蔽工程。乙方要保证质量,注意安全,如乙方在施工过程中发生一切事故,由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  八、双方义务:

  乙方进退场费用,生活生产设备。甲方负责提供生活用地,用电由乙方支付电费,在施工工期间,由甲方处理好村民关系,甲方不按期支付工程款,超过3个工作日起,乙方有权停止施工,停工期间的窝工及其他损失实甲方承担,工期顺延。乙方不能按期完工,按每天100元对乙方进行罚款。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同签字后生效,双方不得违约,有不尽事宜另行协商。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据甲乙双方充分协商,甲方同意乙方参加_________工程施工。为明确双方权利义务,共同努力保证施工安全、工程质量及工期,特签订本合同,共同遵守。

  一、工程承包范围及内容

  二、双方责任

  甲方:

  1.乙方进场前,做好场地的三通一平。

  2.桩位的放验线,施工材料的到位。

  3.派驻工地代表,协商解决施工过程中的问题,并协调与第三方的关系。

  4.协助乙方解决进退场时的运输及吊装。

  5.协助解决施工人员住宿及完工后的'机械堆放。

  6.负责清除地面及地下障碍物。

  7.负责办理暂住手续,并支付相关费用。

  乙方:

  1.根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。

  2.做好施工原始记录。

  3.按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。

  4.严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机组没有达到质量要求,甲方不得扣工程款。

  5.严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,如发生事故,乙方自负并解决,与甲方无关。

  三、质量标准

  按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。

  四、综合单价_________。

  五、付款及结算方式_________。

  本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表(签字):_________ 代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇3

  发包人(以下简称甲方):

  承包人(以下简称乙方):

  第一条、本合同依据下列文件签订

  (一)《中华人民共和国合同法》。

  (二)国家及武汉市有关工程施工管理法规和规章制度。

  第二条、本工程施工内容及标准

  (一)本工程的施工内容:

  (二)本工程的质量需达到优良标准,乙方保修月。保修期从竣工验收合格之日起算。

  (三)保修期内若工程出现问题,乙方须在接到甲方通知后小时内维修或更换完毕。

  (四)乙方须独自承担因所有用料的质量及安装等问题导致的所有责任。

  第三条、工程费用及支付方法

  (一)本工程造价:本工程按形式承包,按甲方提供的装修图进行施工,人工费总包价为元人民币整(¥),已含税金。

  (二)工程款支付方式:按乙方编制的甲方审定的施工进度计划,当乙方完成工程总计划的%的工程量后,甲方支付工程总款的%;当乙方完工经甲方验收合格后天内,甲方一次性支付完工程余款。

  第四条、施工工期

  (一)签订合同天内,乙方向甲方提交本工程的施工进度表,于年月日开工,竣工日期为年月日。

  (二)乙方必须按规定期限完成所有的承包工程,如果乙方在执行合同时,遇到不可抗力,可延长工期,其它原因均不视为可延长工期的理由。

  第五条、施工组织与设计变更

  (一)乙方在施工中必须遵照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,按照设计要求组织施工。

  (二)乙方在正式进场施工前,应向甲方提供完整的施工组织设计及施工进度计划,并附所有现场施工管理人员的组织网络机构图。

  (三)乙方必须严格按照甲方审定后的图纸施工,不得随意更改,否则甲方不办理签证手续及乙方必须赔偿由此造成的甲方所有损失。

  (四)乙方严格执行装修部分隐蔽工程的验收制度,隐蔽工程验收完毕并做好记录,方能进行下道工序的施工,凡隐蔽工程验收由乙方书面通知甲方,共同进行验收并办理验收手续。

  (五)工程完工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。

  (六)有关工程量的增减、签证、技术问题的确认等,双方需以书面文字形式往返,以甲方监理签认为准。

  第六条、双方责任

  (一)甲方责任:

  1、为乙方提供必要的施工场地及电源、水源,乙方自行安装分表计费并支付水电费。

  2、做好隐蔽工程验收签证及协调监督乙方工程进度。

  (二)乙方责任:

  1、乙方应按质、按量地完成本合同工程项目。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  2、施工期间,严格遵守甲方及总包单位有关规章制度,与甲方及总包施工管理部门签定安全、消防协议书。

  3、负责工地的安全、防火、保卫工作,建立完整的现场管理规章制度,一切人员安全、施工安全事故均由乙方承担经济赔偿及法律责任。

  4、负责施工现场的一切成品、半成品及工程设施的保护和及时清理垃圾,做到文明施工。

  5、负责保护现场甲方提供的材料,如有损坏、被盗、浪费,乙方按材料价的倍偿还给甲方。

  6、协调乙方承包范围以外的各专业工种之间的技术问题。

  7、应提前天向甲方提交材料计划,如因不能按时向甲方提交材料计划,导致材料进场拖后,工期不予顺延。

  8、如不能按时完工,每逾期一天向甲方支付¥___元违约金。逾期超过天,甲方有权解除合同,乙方应按合同总价款%的.标准向甲方支付赔偿金。

  第七条、合同争议的解决

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交武汉仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。

  第八条、其他约定

  (一)保密条款:双方皆对本合同及在合作过程中知悉的对方的一切商业事务负有保密责任,若违反本条约定,则违约方必须赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

  (二)甲方同意/不同意乙方将本工程进行分包。若同意分包,则分包的范围。

  且乙方须与分包的第三人承担连带责任。

  第九条、合同的生效

  本合同在双方签字盖章后生效。其它本合同未约定事宜,双方可签定补充协议作为

  附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方履行完合同规定的义务后,本合同即终止。

  第十条、合同份数及附件

  (一)本合同一式份,双方各执份,具同等法律效力。

  (二)合同附件:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部

  发包人:(公章) 承包人:(公章)

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  签约时间:年月日

工程合同 篇4

  委 托 方: (以下简称甲方)

  受委托方: (以下简称乙方)

  经甲、乙双方协商,乙方同意承接甲方委托的电力安装工程。为明确双方的责任和义务,保证工程建设顺利进行,特订立本合同。

  一、工程概况:

  工程名称: 工程地点:

  二、工程承包方式:

  甲方全权委托乙方负责工程的'施工和联系供电部门进行验收等相关工作。

  三、承包费用:

  根据该工程的设计和预算资料,经甲乙双方共同协商约定,合同按供电部门所测线路每一公里8.5万元计算,按测出的公里数为工程总金额。

  四、付款方式: 在乙方拿到供电部门设计方案后,三天内甲方全额将工程款全部付给乙方。

  五、施工期限:

  甲方在土石方工程和其他辅助工程完成后,通知乙方进场,从进场之日起,预计60日内完工(遇雨顺延)。

  六、甲方责任:

  1、甲方负责到供电部门办理用电申请、签署用电协议及其他有关用电手续。

  2、甲方设置业主代表,代表甲方对本工程进行监管。

  4、甲方参加主要设备材料的现场检验和竣工验收。

  5、甲方派专人协调关系、配合乙方施工,保证乙方的施工正常进行。

  七、乙方责任:

  1、负责工程的施工,联系验收等事宜。

  2、负责工程建设中乙方提供的材料的质量。

  2、 如因施工技术及由乙方提供的材料存在问题导致工程验收不合格,由乙方负责整改,整改费用由乙方自负,但由甲方负责提供的基础工程、土石方工程等除外。

  3、 按约定工期乙方负责施工现场的人力运输、基础工程、土石方工程、青苗赔偿和民工组织及费用等。完成工程建设任务。

  4、 乙方只负责线路部份的一切材料和费用,不负责线路以外厂区要用的一切保护设备。

  八、物资供应

  由乙方负责

  九、安全管理

  甲、乙双方全部负责制人员进场后,必须严格遵守有关现场规定,服从现场负责人统一指挥,若发生人身及设备安全事故,由各方自行负责。

  十、本合同未尽事宜,双方另行约定。

  十一、本合同一式 贰 份,具有同等法律效力。甲方执 壹 份,乙方执 壹 份。

  十二、本合同从甲、乙双方签字之日起生效。工程竣工验收合格并付清工程款后,本合同自动失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

  监理工程师《合同管理》强化题一

  1、建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是( B )。

  A 不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费

  B 完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费,完成的工作量超过50%时,应全额支付勘察费

  C 完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,根据工作量支付勘察费

  D 不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费

  2、某工程设计合同约定的合同价为100万元,定金为合同价的20%。设计工作完成40%时,发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设,通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定,发包人应赔偿设计单位的违约金额为( C)万元。

  A 20 B 40

  C 50 D 100

  3、根据标准施工合同,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是( D )。

  A合同协议书、通用条款、专用条款 B、中标通知书、专用条款、协议书

  C 中标通知书、专用条款、投标书 D 中标通知书、专用条款、工程量清单

  4、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是( A )。

  A 工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同

  B 业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同

  C 采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同

  D 设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同

  5、根据标准施工合同的约定,工程接收证书的颁发日期标志( D )。

  A 缺陷通知期开始 B 工程的竣工日期

  C 承包商的合同义务完成 D 应当由业主承担照管主要工程的责任

  6、施工合同中,通常基于工程的`性质和承包工程量等因素约定工程预付款,其目的是(B )。

  A 担保发包人能够按期支付工程进度款

  B 发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

  C 表明发包人与承包人合作的诚意

  D 防止承包人擅自变更、终止施工合同

  7、下列关于施工进度计划的说法中,错误的是( D )。

  A 承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

  B 工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

  C 工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任

  D 经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据

  8、某施工合同约定的开工日期为20xx年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师在9月2日向承包人发出开工通知,要求其按合同约定的开工日期开工,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日,根据标准施工合同,该工程的合同工期自( A ) 起计算。

  A 9月10日 B 9月17日

  C 9月25日 D 9月30日

  9、某工程开工通知写明的开工日期为20xx年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在20xx年2月5日开始动工。20xx年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告,工程于20xx年12月20日通过了竣工验收。按照标准施工合同的规定,承包人的施工期应为( A )。

  A 自2月1日始,至12月5日止 B 自2月1日始,至12月20日止

  C 自2月5日始,至12月5日止 D 自2月5日始,至12月20日止

  10、根据标准施工合同,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过( B )共同验收。

  A 发包人与监理人 B 监理人与承包人

  C 发包人与承包人 D 监理人与供货人

  监理工程师《合同管理》强化题二

  1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于( A )

  A 效力待定合同 B无效合同

  C 有效合同 D 附条件合同

  2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于( D )。

  A 职务代理 B指定代理

  C 法定代理 D委托代理

  3、在如下代理的法律特征中,正确的表述是( D )。

  A 在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务

  B 代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同

  C 在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时,可适当追究代理人的责任

  D 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

  4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是( D )。

  A 地震灾害导致施工暂停 B 恶劣气候影响施工安全

  C 社会动乱影响施工进度 D 图纸设计错误导致的工程返工

  5、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是( A )。

  A 施工投标保证 B 施工履约保证

  C 施工预付款保证 D 质量保证金保证

  6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为( B )之日。

  A 当事人签字 B 抵押物登记

  C 转移产权证 D 转移房屋占有

  7、根据《担保法》的.规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( D )。

  A 抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产

  B 抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产

  C 担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人

  D 担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人

  8、下列关于留置担保的说法中,正确的是( B )。

  A 留置不以合法占有对方财产为前提 B 可以留置的财产仅限于动产

  C 留置担保可适用于建设工程合同 D 留置以合法占有对方固定资产为前提

  9、投标保证的有效期限从( C )之日起计算。

  A 招标文件出售 B 投标文件递交

  C 投标截止 D 中标通知书发出

  10、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是( D )。

  A 投标文件的密封不符合招标文件的要求

  B 投标人购买招标文件后不递交投标文件

  C 投标文件中附有招标人不能接受的条件

  D 投标截止日期后要求撤回投标文件

工程合同 篇6

  甲方:

  住所地:

  法定代表人:

  乙方:

  住址:

  身份证号:

  甲乙双方就乙方以甲方名义承揽郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程事宜,在平等互利、诚实信用的基础上,双方经友好协商,达成以下协议:

  一、甲方同意乙方以甲方的名义承揽郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程,甲方应全力配合。

  二、甲方向乙方收取管理费为合同价561万元的1.5%,即8.4万元,税金由乙方支付。合同增加部分也按1.5%计取。

  交费办法:本协议签订后先支付管理费的50%;余下部分待竣工结算后,全部结清。

  三、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开工手续,费用均由乙方负担。

  四、为了乙方招投标和工程施工的需要,甲方应当为乙方提供公司资质、营业执照,加盖公司印章和授权委托书等必要的'资料。

  五、甲方有义务对施工现场进行全方位的监督和指导,提出有建设性的意见和建议。

  六、乙方应当以甲方的名义成立郑州市汝河东路社区卫生服务中心内装饰工程项目部,甲方不予派遣项目经理,项目部人员及费用由乙方自行负责。

  七、因工程施工而涉及的质量事故、安全责任及民工工资保证金和工人意外伤害保险费用等均应由乙方负担。为履行此项义务造成损失的,由乙方承担责任。 本工程所涉及到得农民工工资保障问题,由乙方负担全部责任。

  八、工程施工过程中,建设方支付的每笔工程款到甲方账户后,扣除税金,甲方应当在2个工作日内拨付给乙方指定的帐户。

  九、违约责任

  (1)甲方未按协议约定履行义务,给乙方造成损失的,应向乙方承担违约责任:

  1.甲方未按合同约定迟延拨付工程款的,应向乙方承担延迟拨付工程款部分2%的违约金;

  2.未按合同约定向乙方提供招投标、工程建设所需的公司资质、营业执照、加盖公司印章和授权委托书等必要资料的,给乙方造成损失的,应当赔偿乙方损失,损失的计算为从乙方争取承揽工程所投入的费用;

  3.未按十二条给乙方债务纠纷提供授权委托书或者其他便利的,甲方应当向乙方支付该次债务纠纷总额2%的违约金。

  (2)乙方有下列情形之一,未按协议约定履行义务,给甲方造成损失的,应当承担违约责任:

  1.逾期交纳管理费,未按缴纳部分的2%向甲方支付违约金;

  2.乙方利用为协议赋予的权利的便利,滥用甲方的品牌,损害公司形象,造成严重后果的,应当赔偿甲方损失,并承担违约金20000元;

  3.因违反施工规程受到行政部门处罚的,乙方除承担罚款责任外,还应当赔偿甲方相当于罚款的损失;

  4.未给民工缴纳意外伤害保险而导致公司受损,乙方应承担赔偿责任。

  十、工程结束,双方债务结清。工程结束后,乙方因施工与建设方产生的债权债务纠纷需要以甲方名义解决的,甲方应当为乙方出具授权委托书或者提供方便。

  十一、双方以后其他项目合作另行协商。

  十二、本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。 十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  年月日 年月日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同10-28

工程工程合同07-20

工程合同建设工程合同07-05

【推荐】工程工程合同08-17

关于工程工程合同05-22

工程工程合同模板05-26

热门工程工程合同09-14

【荐】工程工程合同08-05

【优选】工程工程合同05-25

标准工程工程合同07-07