工程合同

时间:2024-07-16 00:16:18 工程合同 我要投稿

实用的工程合同三篇

  随着人们法律意识的建立,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的工程合同3篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

实用的工程合同三篇

工程合同 篇1

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程承包给乙方施工。就此工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一. 工程名称:##有限公司钢结构车间(四个车间)基础工程。

  二. 工作地点:¥¥

  三. 承包范围及施工内容:甲方提供的图纸范围内的`全部基础工程(四个钢结构车间的工程量),乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。

  四. 技术要求及验收标准:

  1. 按照此工程施工图纸技术数据,结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。

  2. 要求不低于图纸技术标准要求,保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。该工程所用材料应有合格证,符合国标标准,符合图纸设计要求及规范。

  3. 依照建筑工程地基基础验收标准及图纸技术要求,按照合格标准验收。在施工过程中发现的质量问题,乙方应无条件无偿的整修完毕。

  五. 承包方式:乙方包工包料,包安全、文明施工。

  六. 工程量及工程价款:

  工程总量为图纸要求标准(四个钢结构车间的工程量),工程总价: 。

  七. 结算方式:

  1. 乙方自筹工程所需材料及全部施工所需工机具、人员及现场临电等事宜。

  八、其它约定事项:

  1、乙方的施工工期应按##的要求如期完成(天气原因除外自开工之日起6日内)。施工所需钢筋及混凝土应做试件质量试验,如因所用材料试验不合格造成的一切损失由乙方负责。

  九.此合同一式四份,甲、乙双方各执两份,双方代表人签字,盖章(画押)生效。

  甲方: 乙方:

  代表人: 代表人:

  年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

  发包方:_____________________

  承包方:_____________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守

  第一条 工程名称____________________________________;

  工程地点____________________________________;

  工程规模____________________________________;

  工程投资____________________________________。

  第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

  第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

  勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。

  合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。

  勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。

  委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

  第四条 委托方的义务

  1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

  提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

  2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

  (1)_________________________

  (2)_________________________

  (3)_________________________

  3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

  4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

  5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

  第五条 承包方的义务

  1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

  提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

  2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

  3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

  第六条 违约责任

  1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

  (1)__________________________

  (2)__________________________

  (3)__________________________

  2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

  3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

  4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的.返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

  (1)__________________________

  (2)__________________________

  (3)__________________________

  5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

  6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

  第七条 争议的解决方式

  合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。

  第九条 附则

  本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

  本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  委托方(盖章):________ 承包方(盖章):________

  地址:__________________ 地址:__________________

  法定代表人(签名):____ 法定代表人(签名):____

  委托代理人(签名):____ 委托代理人(签名):____

  开户银行:______________ 开户银行:______________

  帐号:__________________ 帐号:__________________

  电话:__________________ 电话:__________________

  电挂:__________________ 电挂:__________________

  邮政编码:______________ 邮政编码:______________

  签约时间____年____月__日 签约地点________________鉴(公)证意见 _________

  经办人__________________

  鉴(公)证机关(章)____

  ______年______月______日

  有效期限至 _____________

  附表一

  建设工程设计委托书

  委托方委托承包方进行________________________________设计工作

  工程设计项目表

  工程编号

  项目名称建设性质投资规模建筑层数结构设计内容〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表二

  工程、地质勘察委托书

  建设单位

  工程名称场地位置设计单位要求提交勘察资料内容提出任务书日期年 月 日勘察技术要求要求提交资料日期年 月 日要求提交资料份数 份附任务书附图蓝图 份 张顺序号总图编号建筑物名称设计地坪高(米)层数高度(米)建(构)筑物等级结构类型对差异沉降敏感程度建(构)筑物基础主要设备说明地下室或地下设备情况备注形状尺寸(米×米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨设备名称设备基础形状尺寸(米×米)材料砌置深度单位荷重(吨/米)或总荷重(吨〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表三

  建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

  双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

  序号

  文件和资料名称份 数提交日期〔说明〕空格如不够用,可以另接。

  附表四勘察设计文件交付日期一览表

  序 号

  勘察或设计文件名称和内容份数质量提交日期〔说明〕空格如不够用,可以另接。

工程合同 篇3

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程承包范围

  (1)承包范围:

  (2)工程总面积:

  二、合同文件及图纸

  除双方另有约定以外,组成本合同的文件如下:

  (1)双方签订的补充协议

  (2)本合同条款

  (3)标准、规范及有关技术文件

  (4)工程量清单

  (5)工程报价单或预算书

  (6)图纸

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  1适用法律法规:国家有关法律、法规和宁夏有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。

  2适用标准、规范名称:《园林绿化工程施工及验收规范》、3双方另有约定列入补充条款。

  4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。

  三、双方的权利义务

  1发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作

  (1)保证施工现场达到具备施工条件:

  (2)将施工所需的水、电、

  (3)负责施工场地与公共道路的开通:

  (4)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑)、古树名木的`保护工作

  2承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:

  (1)应提供计划、报表的名称

  (2)承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求:

  (3)负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;

  (4)做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作

  (5)保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

  四、施工组织设计和工期

  开工日期:竣工日期:

  合同工期总日历天数_____________日

  1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时

  2发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:_____________,发包人逾期未确认也未提出修改意见的,视为同意。

  3承包人必须按照经确认的进度计划组织施工,并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

  五、质量与检验

  1工程质量标准:__合格_____________

  2双方对工程质量有争议时,由____________质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。

  六、安全施工

  1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  七、合同价款与支付

  1发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  2本合同预算金额(大写):_____________元(人民币)(小写):________________元

  3工程量的确认

  (1)承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:_______

  (2)发包人核实已完工程量报告的时间:_____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

  4工程款支付

  合同生效后_______日内,发包人向承包人支付本合同总造价的_______%为预付款。

  发包人应在确认工程量结果后_______日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。

  工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的__%,结算总价的______%作为工程保修金。本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

  八、竣工验收与结算

  1、工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

  2、竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。保修期正式开始。

  3、因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

  九、质量保修

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

  十合同生效及终止

  1、本合同自____________之日起生效。

  2、本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。本合同副本份数___________份,由双方分别收持。

  双方根据有关法律、行政法规规定,结合本工程实际,经协商一致后,可对本合同具体化、补充或修改。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同07-20

工程工程合同10-28

工程合同建设工程合同07-05

【集合】工程工程合同05-22

热门工程工程合同09-14

【热门】工程工程合同05-09

【荐】工程工程合同08-05

工程工程合同【热门】10-07

有关工程工程合同03-28

标准工程工程合同07-07