水电安装工程承包合同

水电安装工程承包合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的水电安装工程承包合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

水电安装工程承包合同1

　　发包人：(以下称甲方)

　　承包人：(以下称乙方)

　　甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。

　　一 工程概况

　　1.工程名称：望城才子城。

　　2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

　　3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

　　住宅建筑面积176287.16平方米

　　住宅商业建筑面积20372.91平方米

　　地下室面积27336.3平方米

　　二 承包方式及承包内容

　　1.承包方式：实行包工，包水电安装。

　　2.承包内容：

　　强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。

　　户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。

　　预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

　　专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)

　　配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

　　弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

　　给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。

　　排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。

　　三 施工工期

　　总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证4天/层楼)。

　　四 承包单价

　　地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。《建筑工程，建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

　　五 工程质量

　　1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

　　2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

　　3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到90%。

　　4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。

　　六 工程付款方式

　　1.工程造价计算方法：

　　依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

　　设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的'定额直接费中调增后人工费计取。

　　定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

　　④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

　　七 结算及付款方式

　　1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡，二次预埋(每层)按 元/㎡。

　　2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

　　3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。

　　八 双方职责

　　1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。

　　2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。

　　3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。

　　4.乙方自行提供必要的劳保用品。

　　5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。

　　6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

　　7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。

　　8.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。

　　9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

　　10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。

　　11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。

　　12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。

　　13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。

　　14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

　　十 工伤事故责任分担

　　1.3000元以内安全事故，由乙方承担。

　　2.3000元以上安全事故，乙方承担3000元，其余的由甲方承担。

　　十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

　　十二 争议解决

　　双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

　　本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日　

水电安装工程承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立合同共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程范围：

　　二、工作期限

　　1、开工日期：年日

　　2、竣工日期：年日

　　3、合同工期：

　　三、承包工程方式：包工包料

　　1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程，以包工包料方式包给乙方。

　　2、由乙方自行组织购进，图纸规定，质量合格的材料进行施工，必须验收质量达到平定合格标准。

　　3、乙方组织有证件的技术人员，熟悉工人投入工作，服从甲方、监理有关人员指挥检查，如不合格的马上进行整改，返工造成的'损失一切由乙方自己负责。

　　4、保管好自己的材料，预防丢失，材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

　　四、合同价款

　　乙方承包的工程量约㎡，合同预算约元，按实际工程量结算为准。

　　五、付款方式

　　1、乙方自行带资和人工、材料，做到本楼一定的工程量，如做至的工程量，付进度款时，付%给乙方。

　　2、工程竣工验收合格后，由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方，甲方在天内审核，结算给乙方的工程款，留%作保修金。

　　3、乙方的保修期按国家有关规定保修，保修期满后，一次付给乙方。

　　4、乙方在保修时间内，如有质量问题：漏水、漏电等，乙方接到通知，马上派人。如果不来维修，甲方派人维修，维修的费用从保修金中扣除。

　　5、订立合同乙方需交万元给甲方作为劳动保险金，建至

　　6、合同订立后，甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场，如未能按时进场，乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金，并赔偿乙方相应损失。

　　六、安全责任

　　乙方必须安全生产、文明施工，在施工中出现一切安全事故，全部由乙方负责。如发生大事故，马上向甲方报告，甲方向上级有关部门报告，由有关部门作出处理。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　20__年__月__日20__年__月__日

水电安装工程承包合同3

　　发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司

　　承包方（简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一．工程概况

　　工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）

　　施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸

　　范围内所有室内水电安装工程，双包。

　　结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组

　　二、乙方进场人数（附名册）

　　乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全

　　部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

　　三、工期进度要求

　　（一）开工日期： 20xx年 月 日

　　（二）总（日历）工期： 个月

　　（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

　　四、承包方式与范围

　　（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。

　　（二）承包范围：

　　1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所

　　有室内的水电安装工程（包工包料）。

　　2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。

　　3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。

　　4．弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 ．开关面板和灯口安装

　　（三）计价方式：

　　1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：

　　a、_按定额计价方式计价：按《四川省20xx建设工程工程量计

　　价定额》《建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。

　　b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行

　　2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《四川建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。

　　3﹑人工调差按总承包合同执行。

　　4、甲方按照水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。

　　5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。

　　6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。

　　7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。

　　8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。

　　五、工程要求：

　　甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。

　　（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

　　1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。

　　2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。

　　3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。

　　4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。

　　5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。

　　6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。

　　7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。

　　8.保修期为一年。

　　（二）工期要求

　　1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的'要求提出整改措施，经确认后执行。

　　2、工期延误

　　（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安

　　>装完工时水电的预埋也必须完工。

　　（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；

　　（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。

　　（三）成本控制要求

　　1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。

　　2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。

　　3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。

　　4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。

　　5. 乙方必须遵守甲方材料的管理制度。

　　（四）安全施工要求

　　1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。

　　2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。

　　3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。

　　4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。

　　5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。

水电安装工程承包合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：________________

　　1.1、工程名称：________________

　　1.2、工程地址：________________

　　1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27（18）层，地上层高2.9，栋住宅总建筑面积约________________。

　　1.4承包范围：包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容

　　（1）给水系统预埋及安装；

　　（2）排水系统预埋及安装；

　　（3）给水设备安装及调试；

　　（4）采暖系统预埋及安装（地暖除外）；

　　（5）照明系统线路设备及开关预埋及安装；

　　（6）避雷系统的安装；

　　（7）消防水电系统的预埋及设备、设施安装；

　　（8）电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝；

　　1.5、承包方式：

　　1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的.留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试（包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收），设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

　　二、工期要求：

　　1、开工时间：________年____月____日；

　　1、完工时间：________年____月____日；备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

　　三、质量要求：

　　3.1乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

　　3.2乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、评定为准。

　　四、安全文明施工要求：

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

　　2、乙方负责所有进出场材料的装卸，放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

　　3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　五、双方义务：

　　（一）、甲方义务：

　　1、向乙方提供施工图纸一套；

　　2、完成技术交底及安全教育、交底；

　　3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

　　4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。

　　（二）、乙方义务：

　　1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准；

　　2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期；

　　3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符；

　　4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换；但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应立即更换；

　　5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划；进场材料自行装卸、放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料；

　　6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

　　六、安全事故处理：

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

　　七、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价31元建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械（甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片）、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%；其后每月____日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月1____日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%；工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。

　　3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：

　　①电气系统预埋4元平方米

　　②电气穿线带丝4元平方米

　　③电气设备、设施、开关面板灯具的安装4元平方米

　　④电气综合调试及验收3元平方米

　　⑤水、暖、消防系统预留预埋4元平方米

　　⑥水、暖、消防系统干管安装5元平方米

　　⑦水、暖、消防系统支管安装、设备设施的就位安装4元平方米

　　⑧水、暖、消防综合调试及验收3元平方米

　　八、争议解决：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同终止：乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

　　十、合同份数：本合同一式六份，具有同等效力，由甲方执四份和乙方执贰份。

　　甲方：________________（签字）乙方：________________（签字）

　　盖章：________________盖章：________________

　　________年____月____日________年____月____日

水电安装工程承包合同5

　　甲方： 乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，

　　根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的`一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为 平方米，工程总价约为 元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用： 元/m，主体完后电气配管费用： 元/m、给水费用： /m、排水费用： 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行 完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方： 乙方

　　身份证号码： 身份证号码：

　　电 话： 电 话：

　　签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

水电安装工程承包合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一： 工程名称：克拉中心

　　二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;

　　(2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

　　(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

　　(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

　　(5)防雷接地安装;

　　(6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。

　　四、工期要求

　　乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定 合格 等级。

　　六、工程承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

　　七、合同价款

　　本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　(一)甲方工程款支付：

　　1、施工过程中，采用借支 元/工人/月。

　　2、工程进度款支付节点：

　　2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

　　2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的`90%。

　　3、工程结算款支付：

　　经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工__元/工日，普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

　　4、保修金支付：

　　剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应，所有辅料由乙方自行负责。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

　　(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

　　(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。

　　(7)乙方食宿自理。

　　(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。

　　(9)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任

　　如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

　　(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

　　(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

　　(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

　　(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

　　(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务。

　　(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

　　1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。

　　4 乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

　　5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

　　1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。

　　十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

【水电安装工程承包合同】相关文章：

水电安装工程承包合同11-23

水电工程安装承包合同09-24

水电安装承包合同12-08

水电安装工程合同03-13

水电安装劳务承包合同12-01

水电安装工程施工协议05-18

水电安装施工承包合同书03-09

水电安装工程承包协议书02-20

工程安装承包合同12-04