【精选】承包合同模板锦集九篇
在不断进步的社会中,合同在生活中的使用越来越广泛,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编为大家收集的承包合同9篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
承包合同 篇1
出租方(甲方): 承租方(乙方):
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
经甲、乙双方协商一致,同意共同订立本合同。
第一条 甲方将深圳市宝安区龙华镇 (总建筑面积约 平方米,以下称“该套住房”)出租给乙方作为居住使用。
第二条 甲方仅许可乙方将该套住房作为乙方本人以及乙方家庭成员居住使用;乙方不得将该套住房之全部或者部分转租他人或用于其他非居住用途。
第三条 该套住房租赁期限为壹年,自 年 月 日始,至 年 月 日止(以下称“租赁期限”),为期 。
第四条 甲乙双方约定,该套住房房屋租金为每月人民币 整,乙方须按月给付甲方。
第五条 房屋(大厦、小区)物业管理费、水电燃气费均由乙方承担,乙方须按月如数缴纳,包括相关产生的滞纳金及罚金。
第六条 乙方若有自行定制的其它服务(譬如:固定电话、互联网接入等等),其费用完全由乙方自行承担,与甲方无关。
第七条 关于本合同第四条与第五条所约定之房屋租金及其它各项资费的给付期限。甲、乙双方商订,以每月(公历自然月)三日为限。乙方应于该期限之前将当月房屋租金以及物业管理费、既已见抄出账之水电燃气费一并存入甲方指定之银行账户,乙方宜自行保留银行回执作为上述资金的给付凭据。若乙方未能按月如期如数将上述资金给付甲方(以银行单据为凭),则计乙方给付拖欠一次。
第八条 在本合同生效当日,乙方须向甲方一次性缴纳人民币壹千叁佰元整,作为租赁保证金,甲方应向乙方开具收款收据。至租赁期限结束,在乙方完好退出该套住房、缴清各项费用后,甲方应将租赁保证金全额退还给乙方。
第九条 在租赁期限内,若乙方给付拖欠(本合同第七条约定)累计三次以上(含三次),或者给付拖欠一次逾七日(含七日),则甲方有权立即解除本合同并收回该套住房,乙方同意租赁保证金(本合同第八条约定)全部归甲方所有,作为对甲方经济补偿。
第十条 自本合同生效之日起至本月31日共计 天,乙方须向甲方支付当月月租金人民币(大写) 元(依据房屋租金费率计算结果),在本合同生效当日缴清。
第十一条 若乙方租住未满壹年而提出要求退租暨终止本合同,则视为乙方违约;乙方同意租赁保证金(本合同第八条约定)全部归甲方所有,以此作为对甲方的经济补偿。
第十二条 在租赁期限内,乙方须负责照管且合理使用该套住房及其内部设施(譬如:水电燃气管线等等)。若因乙方使用不当而造成该套住房或其内部设施出现故障甚至损坏的,乙方应负责及时维修或赔偿;倘因乙方日常照管疏失或者事故应对不当而伤及邻居他人的人身、财产的,一切责任完全由乙方承担。
第十三条 在租赁期限内,对于乙方及其家庭成员的人身和财产,甲方不负责看管与保障,乙方应妥善自理;若有损失,甲方不承担任何责任。
第十四条 乙方不得在该套住房内或者利用该套住房从事违反中华人民共和国法律法规的活动。
第十五条 乙方不得在该套住房内或者利用该套住房从事有悖公序良俗的活动。
第十六条 乙方不得将该套住房之部分或者全部转租给他人使用。
第十七条 乙方不得通过制造噪音、异响、异味、粉尘、眩光、电磁辐射或者放纵饲养动物等不当行为破坏公共居住环境、干扰妨害他人正常生活。
第十八条 乙方不得擅自改变该套住房的内部结构。未经甲方书面许可,乙方不得在该套住房所属之建筑外墙、门窗上刷写标语、张贴发布广告或者悬挂旗帜。
第十九条 在租赁期限内,若乙方有任何违反本合同第二条、第十三条至第十七条之情形,则甲方有权立即解除本合同并收回该套住房,乙方同意租赁保证金(本合同第八条约定)全部归甲方所有,以此承担违约责任。
第二十条 在租赁期限内,若乙方有任何违反本合同第二条、第十三条至第十七条之情形,则由此造成一切法律后果均由乙方完全承担,甲方不承担任何责任。
第二十一条 在租赁期限内,甲、乙双方经协商一致,可以解除本合同。
第二十二条 在租赁期限内,甲、乙双方可就本合同未尽事宜,另行协商作出书面补充协议,书面补充协议与本合同具有同等效力。
第二十三条 本合同共两页二十三条,一式贰份。甲方、乙方各执壹份。本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签章):
日期: 日期:
承包合同 篇2
甲方:
乙方:
射洪县金华镇中坪村安全饮水集中供水工程是利用上级投资兴建的一项惠民工程。根据《中华人民共和国水法》、水利部《村镇供水工程技术规范》以及国家发改委、水利部和卫生部《关于加强农村饮水安全工程建设和运行管理工作的通知》等法律、规章,结合我村实际,金华镇中坪村村委作为甲方(以下简称甲方),承包给进行供水管理(以下简称乙方)。为规范双方权益,加强工程的管理和使用,确保自来水工程的效益发挥,经甲乙双方共同协商,制定本承包管理合同,条款如下:
一、甲方将水厂承包给乙方进行供水管理。
国家投资建设的输水管道,配水主干支干到所供水户的水表管道、机泵2台、机井一眼、蓄水池一个、蓄水塔一个、管理房屋、供电设施等由乙方使用管理。
二、承包内容
乙方承包经营中坪村安全饮水集中供水工程供水,在承包期间实行自主经营、自负盈亏、供水收费,并向甲方交纳承包费100元/月,承包费一次性收取3年。(中坪村四社、五社用水户按1.2元/吨收取水费,享受时间五年,但是不包函净水费用;到期后按其他用户水价执行)。
四、承包期
承包期为3年,从20xx年9月1日起至20xx年8月31日止。
五、甲方权利和义务。
1、甲方主要负责供水价格协调,水质监测和供水监管等工作。项目所在地队要负责协调和处理自来水厂与群众发生的矛盾和纠纷,保证供水环境良好。
2、甲方和项目所在地队有权监督乙方要首先保证项目区内的用水户供水。
3、甲方和项目所在村有权对供水设施的安全、规范操作进行监管。
4、甲方如发现乙方严重违反有关供水操作规程,在群众中造成重大影响,有权中止本承包合同,并依法追究乙方应承担的责任。
六、乙方权利和义务。
1、乙方要积极宣传贯彻执行国家有关供水法律、宣传节约用水知识;积极主动协调村干部和用水户的关系。
2、乙方必须对聘用职工加强政治
3、乙方在承包期间有自主经营权,有权自行招聘技术人员和职工。要严格执行《中华人民共和国劳动法》等法律、法规。乙方有权根据职工的生产技能、工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。
4、承包期间机井、水泵、水塔、配备水干支管道、供电、管理房屋、围墙大门等设施乙方负责日常保养维护,设备的更新维修由甲方负责。乙方要依法保护供水工程,维护工程设施完好和安全,保证向用水户及时足额供水。
5、乙方要接受甲方的价格指导和约束,不得擅自提高水价,并按规定缴纳各项税费。到户水费由水厂安排的管理人安排人员收缴,水厂按各户水表计量收费,新增用户上户费由村上收取,水费同其他用户一样。
6、新增国家项目所增加的管道等供水设施,属于甲方所有,在承包到期后,无条件移交给甲方。
承包合同 篇3
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方承包乙方客轮视频广告达成如下协议。
第一条 承包内容
1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告(具体航线见附页)。
2、广告时长为每船次3—10分钟,按航行时间长短。
3、承包费用 万元。
第二条 甲方的权利和义务
1、 甲方提供乙方广告片,并承担广告片的制作费用。
2、 甲方需为乙方拍摄形象、安全宣传片一辑,制作费用由甲方承担。
3、 甲方对其所传送的广告内容负责,确保其内容符合党和国家的方针、政策,不违反国家法律、法规的禁止性规定。
第三条 乙方的权利和义务
1、乙方需在开船后播放完安全宣传片后即开始播放甲方提供的广告片,并按时播完。
2、乙方不可对甲方传送的广告节目进行技术性处理,若因乙方对节目的加工处理导致宣传效果的偏差或事实性错误,因此而产生的全部责任由乙方承担。若需修改,应事先征得甲方的同意。
3、乙方有权就广告片节目质量向甲方提出意见和建议,甲方应当予以认真考虑。
第四条 协议有效期
本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日。
第五条 违约责任
1、甲乙双方任何一方违反本协议约定时,另一方均有权向其提出口头或书面交涉,并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任,或依照法律的规定追究其侵权责任。
2、若乙方未按照本协议规定的范围和方式播放甲方的广告片,甲方所以损失由乙方承担。
第六条 不可抗力
若因不可抗力导致一方或双方无法履行本协议的,按相关法律规定执行。本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、外部通讯系统故障、重大技术故障和法律、政策的变化等。
第七条 协议的续期和终止
本协议期满后,若双方未提出异议,协议即自行终止。
第八条 争议的解决方式
因履行本协议产生的争议,双方应友好协商解决。若双方不能通过协商途径解决,任何一方均可向协议履行地人民法院起诉。
第九条 协议的生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: (建设单位)
乙方: (施工单位)
甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款
供双方共同遵守:
第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .
第二条 工程造价决算方式:
1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).
与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.
本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.
2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.
第三条 工程款支付:
甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.
工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.
第四条 工期:
1.本工程自接到甲方开工通知的
日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.
2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的`,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.
第五条 施工组织管理:
1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.
2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.
第六条 工程质量监督
乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.
出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:
拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;
隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;
未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;
不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;
乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.
第七条 施工现场管理责任
乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.
第八条 合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.
乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.
第九条 前期要求:
乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.
第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.
第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.
甲方(盖章): 乙方(盖章) :
代表人: 代表人:
合同签订日期:
合同签订地点:
│ ├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│ │应交售粮 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │总量(斤)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┬──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│劳│ 其│ 征│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│动│ │ 购│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │ 加│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─│ │ 价│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │中 │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┴──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│交售棉花 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│,├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│其│交售油料 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│中├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│,│交售烤烟 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│全├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│劳│应上交金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│力│额(元) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┬───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│其│农业税│ │ │ │ │ │ │ │ │
│,│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│半│ │公积金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│劳│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │公益金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│个│中│管理费│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴─┘
承包合同 篇4
甲方:电话:乙方: 电话: 身份证号: 乙方担保人: 电话: 身份证号:
甲方有辆牌出租车,车号豫,发动机号 车架号目前车况良好,灯光及各种设备部件齐全,机器运转正常不烧机油。该车的行驶证、营运证、保险卡单、二级维护卡、购车附加税本,工商营业执照副本等手续齐全,此合同乙方签字后即代表乙方已收到该车和以上手续及上述车况属实,经双方协商就乙方承包该车达成以下条款:
一、乙方自愿交给甲方承包风险金格承包豫 出租车,自 年 月 日至车辆更新为止,当月的承包费应在年 月 日前交给甲方,以甲方的收据为准,该车一切费用由乙方承担,如乙方迟交或少交承包费甲方有权终止该合同并从乙方押金中双倍扣除下月承包费和违约金。
二、承包期内该车的保养、维护、更换轮胎、电瓶费用均由乙方承担,如乙方因缺机油或操作失误人为因素损坏发动机,大修发动机的费用全部有乙方承担。如乙方在承包期内有闯红灯、超速、交通事故,使用车辆作案等一切违章违法和经济纠纷所产生的费用全部由乙方承担,并承担法律责任,与甲方无关,如乙方拒不处理,甲方有权用乙方所交承包风险押金来解决相应事宜所产生的费用,当乙方承担不起或拒绝承担费用时由乙方担保人承担,当造成刑事责任时交执法部门处理。
三、承包期内乙方未经甲方书面同意不得将该车转包转租或让他人驾驶,必须有乙方自己驾驶车辆,如甲方发现乙方酒后驾车或转包、转租该车,或让他人驾驶该车,甲方有权终止合同,并收回该车,乙方所交押金不退。
四、甲方需要见到车时,乙方应保持甲方或甲方安排的代理人见到车,如乙方无故推辞不让见车视为乙方违约。甲方需要卖车时该合同自动终止甲方不算违约。
五、合同到期或乙方违约将车交还甲方时,车况应保持良好,机器不烧机油,若乙方拒不维修,甲方有权从乙方所交承包风险押金中扣除维修费用。待甲方查清楚乙方驾驶该车期间无违章违法行为后退还乙方押金。
六、承包期内乙方所造成的任何交通事故,由乙方全部承担,在乙方处理交通事故期间,承包费应照常付给甲方。如乙方将该车手续丢失,乙方负责上新车及补办手续,费用由乙方全部承担。
七、在承包期内乙方应无偿代理审车,计价器、营运证、二级维护卡等有关手续和有关部门针对该车司机的各项培训及要求,乙方应积极配合并承担费用。
八、如乙方不按该合同条款执行,应付给甲方壹万元人民币违约金。当损失超过壹万元时若乙方拒绝承担由乙方担保人全部承担,甲方不承担任何连带责任。
九、承包期内国家对该车的各项补贴均归甲方所有,与乙方无关。
十、自包车起,车辆必须全险,如不全险,应有甲方负责。
未尽事宜双方本着公平、客观的原则协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇5
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方广告牌建设相关事宜,双方本着自愿、平等、公平、诚信的原则和根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,签订本合作协议,由双方共同遵守。
一、甲方将位于路边广告牌的工程建设承包给乙方。牌面尺寸为: 。乙方承诺 日内完工。
二、广告牌共计人民币 。
三、付款方式: 。
四、此广告牌必须能抗十二级台风,其它自然灾害与乙方无关。
五、甲方责任
1、甲方必须经市容、路政等相关政府机关部门审批同意后方可建造,否则产生的一切费用由甲方自行承担。
2、甲方如因没有完整手续或其它矛盾造成工期延误与乙方无关。
3、甲方每年需对该广告牌进行一次防锈加焊刷漆等维护工作。如因甲方未正常维护而造成的后果乙方不承担责任和损失。
六、乙方责任
1、乙方所组织的施工人员,吃、住、行乙方自行安排。
2、乙方负责施工建造所需要的所有机械和相关工具设备及用电。
3、施工过程中,乙方必须严格按照操作规程施工,同时乙方应该严格要
求现场施工人员注意施工安全,施工过程中所出现的安全事故均由乙方自负。
七、施工过程中,如遇下列情况应允许顺延工程:
a)因甲方提出变更、增加施工项目及施工中改动安装等。
b)因天灾或人力不可抗拒的原因(如大风雨、雪天气)。
八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,并作为合同附件,双方签字盖章后与本合同具同等法律效应。如双方协商不成,可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
承包合同 篇6
发包方: (以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
1. 甲、 乙双方就建设工程项目充分协商鉴定本合同,共同信守。
2. 承包内容:厨房设备、校门、行政办公室、电脑房、图书馆等防盗门窗、食堂、饮水间后期扫尾工程。
3. 共计人民币____________元。
4. 工程价款和费用的结算依据和付款方法:______________________。
5. 工程安排日期:
6. 工程竣工日期:
7. 工程质量:以区镇药品食品监督部门和防疫部门意见为基本要求,以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
8.乙方按甲方规定的时间竣工。
9. 工程竣工后保修期一年。在保修期内,属于承包方施工责任造成的,由承包方负责免费修理。属于发包方或设计责任造成的由甲方自理。
10. 因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
11. 合同未尽事宜,双方可另行补充协议。
12. 合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
13. 本合同一式三份,双方各一份、镇有关部门一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇7
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
经双方友好协商,由甲方将 新疆广汇米东新天地5#、6#、9#、10#楼 工程 施工技术 资料发包给乙方制作;具体达成协议如下:
一、承包范围(建筑 面积): 米东新天地5#、6#、9#、10#楼施工 技术资料编写,(不包含施工日志)
二、承包单价:1.2元/平方米(包含试块制作),(另加20xx元资料纸费用)
三、工期要求:依据工程合同工期交工。
四、验收要求:符合当地资料检查、管理部门的验收要求
五、移交方式:竣工五方认证完毕后,移交给甲方、档案馆
六、付款方式:按月付款,每月30日付款,资料最后一个月费用,待工程交工五方认证完毕,移交资料甲方、档案馆前付清余款。
七、违约责任: 乙方必须及时准确的编写资料,甲方应该给乙方提供一切现场的相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合,当需要建设单位、监理 单位、勘察单位、设计 单位盖章时,甲方应该给与全力配合乙方,提供车辆便利(因施工现场与相关单位距离太远)。现场制作好的试块应由甲方派车送到指定试验室。应甲方试模不到位原因造成的试块制作不够,由甲方负责相关责任。如乙方违约,甲方将下浮总价的10%;如甲方违约将给与乙方上浮10%结算。
八、本协议双方签字后生效;
九、本协议一式二份,双方各执一份。
发包方(甲方)签章: 承包方(乙方)签章:
签订日期: **年7月 日
承包合同 篇8
aaa电气机械承包公司,邮政信箱号:________(以下简称总包商),和bbb工程公司,邮政信箱号:__________(以下简称分包商),于________年______月______日在________________________订立本分包合同。
鉴于总包商已同ems国________________________大型电气项目管理局(以下简称业主),就在ems国的sss号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商________年______月______日,__________号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下:
(一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分:
1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。
2.合同的特殊条款。
3.sss号工程项目的技术规范。
4.工作范围和技术要求。
5.土建和安装工程分包合同的报价表。
(二)定义
解释本分包合同时,下列用词应具有在此所予以确定的意义:
“总包商”:系指aaa电气机械承包公司。
“分包商”:系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。
“总包商的工程师”:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。
“分包”:系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。
(三)工作范围
本工程包括在ems共和国境内,根据业主的技术规定,建设sss号工程项目,如图所示。
1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。
3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。
4.运送由总包商提供的材料:总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。
5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正。
(四)符合技术规范要求
熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。
(五)劳动力
分包商应:
1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。
2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。
3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。
4.为其雇员提供住宿及膳食。
5.向总包商和ems国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。
6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。
(六)法定责任
分包商应对下列事项承担责任:
1.遵守ems国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。
2.根据ems国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。
3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定。
(七)与业主谈判
除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。
(八)维修保证期
分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。
(九)意外事故或损失的责任
在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。
(十)保险
1.工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内。
2.第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。
3.工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。
4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。
不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。
所有扣减款额应记在分包商的帐上。
对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。
(十一)运输
分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。
(十二)工具及设备
该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。
分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国。
(十三)总包商材料的交付
总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期。
(十四)材料的有效利用
分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在ems国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。
(十五)分包工程量
在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±______%之内,则单价不作任何变化。
如果变化值超过±______%,应按总包合同一般条款中第______条规定处理。
(十六)分包商的宿舍区
总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。
(十七)总包商的监督
总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。
(十八)许可证和执照
总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给ems国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。
(十九)竣工及惩罚
根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。
(各分项工程的竣工日期略)
如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总
包商支付拖延分项工程的分包合同价的______%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的______%。
(二十)分包商的过错
如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定。
按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项。
(二十一)进度报告
分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表。
(二十二)厂商证明书和试验报告
分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。
(二十三)支付条款
总包商应按如下规定向分包商付款
1.预付款,其金额为分包合同价总额的______%,自分包商提交由________________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为______个月。
2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的____%。
3.分段工程占分包合同价的______%;凭暂时验收证书。
4.分段工程占分包价的______%;凭最终验收证书。
按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商。
应付给分包商的款额按下列百分比支付:
ems国的当地货币:______%
美元:______%
用当地货币支付的部分在ems国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在__________银行______帐号,汇费应由总包商负担。
兑换比率:1美元________________________(当地货币)
预付款将用美元支付,预付款中超过______%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。
(二十四)验收工程
所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见。
(二十五)税捐
分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任,包括但不限于所得税税款。
(二十六)履约保函
在分包合同签订后15天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份________________银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的______%,有效期为______个月,自本分包合同签订之日起。
(二十七)第________号法律(ems国对承包工程的特定法律)
总包商受ems国________号法律保护,并享有第______条,________条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商。
(二十八)争议的解决(略)
(二十九)文件和图纸
在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。
(三十)素混凝土
技术规范第9节中所要求的素混凝土(混合比1∶3∶6),应视为已计算在分包合同的单价中,对这种混凝土规定的条款,分包商不得提出任何赔偿要求。
(三十一)总包商材料的延迟交付
如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求。
(三十二)分包商应负责清扫公居住)国,以及双方未付帐目结清后失效。
2.本合同与附件及工程内容,不经另一方允许,任何一方不得向第三方泄露。
3.本合同用______文、______文书就;两种文本具有同等效力,双方各持2份。
4.本合同未尽事宜,双方可友好协商补充,经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。
甲方代表:______________
见证人:________________
乙方代表:______________
见证人:________________
________年_____月_____
承包合同 篇9
第一章 合同双方
第一条 合同双方
甲方:
注册地址
法定代表人:
营业执照号码:
授权代表人:
联系电话:
乙方:
注册地址:
营业执照号码:
授权代表人:
联系地址:
联系电话:
根据中华人民共和国有关法律、法规,甲乙双方经平等协商,自愿订立本合同。
第二章 合同范围、期限
第二条 合同签订
经甲、乙双方友好协商,就乙方承包甲方 的保安服务工作订立本合同(下称本合同)。
第三条 合同内容范围
本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据需要做出的新的约定。以上部分均是本合同有效内容部分,只有共同使用时方为有效。
第四条 合同规定的服务范围
甲方所属内所有区域的安全保障服务工作。
第五条 服务期限和服务内容
1、本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、甲方聘用乙方保安员,对双方确认的目标、区域实施安全保卫,做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作,防止侵害甲方和客户人身财产安全的行为发生,维护甲方的正常经营、工作秩序。
3、乙方保安员的具体值勤岗位、职责范围和勤务安排,由甲乙双方在法律法规准许的范围内协商确定。
4、甲方聘用乙方保安员5名。乙方必须保证保安员5名全部在岗,且不得随意替班、换班。
5、乙方必须保证甲方所聘保安员身高在1。72米以上,低于1。72米甲方不算在人数内,不予录用。
6、保安员实行综合工作时,每日工作六小时,每周工作七天。若甲方需要保安员加班,一般不得超过中华人民共和国劳动法关于加班时间的规定,遇有抢险救灾等特殊情况除外。
7、乙方接收甲方前任保安员,工资不得低于每人每月RMB1000元。包吃包住。
第六条 乙方提供的保安员应具备以下条件:
1、男性,身高1。72米以上。
2、身体健康,五官端正;
3、持有效身份证,上岗服务证;
4、具备一定文化素质,会讲普通话;
5、无违法犯罪前科和不良行为。
第七条 服务费标准及付款方式
1、保安员服务费每人每月RMB1750元,每月合计RMB8750元(大写:人民币捌仟柒伍十元整)。此费用不包括相关节假日加班费用。
2、服务费支付日期:由乙方提供发票,甲方每月15日前向乙方支付上月服务费。
3、服务费支付方式:转帐支票。
第三章 甲方的权利和义务
第八条 甲方有权对保安员的工作进行监督、检查和具体指导,有权要求乙方调换不合适在甲方工作的保安员。乙方在接到要求调换不合格人员通知后应在五日内调换合格人员到岗,同时调离不合格人员。
第九条 甲方应为保安员提供必要的工作、生活条件,提供服装并负责免费清洗工作。
第十条 甲方应尊重保安员的工作,对保安员履行职责的行为予以支持配合。
第十一条甲方负责处理保安员在值勤中与甲方人员及进入值勤区域的外来人员发生的争执,乙方应配合。
第十二条 甲方有权要求乙方派驻的保安员严格遵守甲方的相关规定和岗位职责,有权对保安员的违规违纪行为进行纠正和处罚。
第十三条 甲方保卫部有权对乙方派驻的保安员各项工作进行管理、监督、检查和指导。如遇紧急突发事件,甲方聘请的保安员必须服从统一调配。
第十四条 甲方有权给乙方保安员安排少量工作。如;搬运物品等。
第四章 乙方的权利和义务
第十五条 乙方应按规定为保安员统一办理保安员上岗服务证,购买人身意外保险,保安人员在执勤中因公受伤、致残、牺牲,其医药费、抚恤金等费用由保险公司按规定理赔,保安员因伤、残、亡的合理开支超出保险理赔的部分,由甲方负担。
第十六条 乙方对保安服务范围内不安全隐患有权向甲方提出改进意见,甲方应认真研究解决。
第十七条 在未经甲方授权,由于乙方擅自行动而造成的过失或未履行职责造成甲方(含业主/租户)的人身财产及一切损失,由乙方负责赔偿,并消除由此给甲方造成的不良影响。
第十八条 乙方负责按月支付保安员的工资和福利费用,提供用餐和住宿。如乙方无故拖欠保安员工资两个月以上,甲方有权扣除乙方第三个月服务费,用于发放保安员前两月工资。
第十九条 乙方负责保安员的思想教育、业务培训等日常管理和保安员违纪问题的处理。
第二十条 乙方应及时撤换甲方提出的不称职的保安员。
第二十一条 乙方遵守甲方关于保安人员管理的相关规定,员工出勤情况以甲方打卡机为准,未能打卡人员应及时通知甲方人员。如出现请假、调班等情况需由甲方预先批准确认。
第二十二条 乙方必须保证5名保安员全部在岗。如人员临时缺编,乙方必须在三日内补齐,此三日按实际到岗人数结帐,一次缺编人数不得超出5人,一个月内连续一周以上时间缺编,不论人数多少一律视为乙方违约,甲方有权对乙方进行罚款及要求赔偿 乙方不得以任何理由缺编。如;(缺人不缺岗)等。
第二十三条 乙方保安员必须服从甲方的管理,乙方到岗保安员必须接受甲方的培训并符合甲方要求。所有乙方保安员入职前必须由甲方核准,否则不算入职。
第二十四条 保安员请假,应书面向乙方队长和甲方保卫部申请,经双方审批签字同意后方能生效,逾期不归者视为缺勤。
第二十五条 乙方应严格约束保安员遵守甲方有关规定。对表现突出,成绩显著的保安员可向甲方提出奖励申请;对保安员违规违纪行为应及时纠正,并向甲方提供书面整改措施。
第二十六条 未经甲方允许,乙方不得以任何形式在甲方区域内向第三方提供服务。不得撤调驻场保安员。如有违反,按第二十二条之处罚规定执行。
第五章 合同生效
第二十七条 合同生效
本合同一式两份,经双方授权代表签字盖章后生效。双方各执一份,具有同等法律效力。
第六章 合同延期、合同终止与违约责任
第二十八条 合同延期
合同期满前一个月,由甲、乙双方协商合同是否续签事宜。
第二十九条 合同终止
1、甲乙双方在合同履行期限中,如一方未达到合同要求,履约方有权随时终止本合同,违约方承担违约责任。
2、特殊情况经甲、乙双方友好协商同意后自动终止合同,双方均不承担违约责任。
第三十条 违约责任
除出现不可抗力外,因一方严重违约行为造成合同解除或不能继续履行的,违约方承担由于违约所造成的一切经济损失,并向履约方支付三个月服务费。
第三十一条 合同争议处理原则
甲、乙双方如遇争议问题需协商解决,协商不成的,甲、乙双方均可向北京市昌平区人民法院起诉。
第七章 适用法律
第三十二条 适用法律
本合同的订立、生效、解释、履行、变更、终止和争议的处理均受中华人民共和国法律、法规和政策的管辖。
第八章 合同法律效力附件
第三十三条 合同法律效力附件
本合同未尽事宜可由双方商定另行补充。以下本合同附件和双方签约人载明明确意见的附件均为与本合同具有共同效力的法律文件。
甲方授权代表: 乙方授权代表:
( 签 章 ) ( 签 章 )
签约日期: 签约日期:
【【精选】承包合同模板锦集九篇】相关文章:
5.承包合同锦集十篇